防火門施工合同的變更處理

防火門施工合同的變更處理合同編號：__________防火門施工合同的變更處理一、變更內容1.1合同金額：原合同約定的合同金額為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。現經雙方協(xié)商一致，將合同金額變更為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。1.2施工工期：原合同約定的施工工期為____年____月____日至____年____月____日?，F經雙方協(xié)商一致，將施工工期延期至____年____月____日。1.3施工范圍：原合同約定的施工范圍為：____?，F經雙方協(xié)商一致，將施工范圍變更為：____。1.4質量標準：原合同約定的質量標準為：____?，F經雙方協(xié)商一致，將質量標準變更為：____。二、變更后的合同金額支付方式2.1甲方應按照本合同約定的付款節(jié)點和付款比例，向乙方支付變更后的合同金額。2.2付款節(jié)點及付款比例如下：（1）合同簽訂后____個工作日內，支付合同金額的____%；（2）工程進度達到____%后，支付合同金額的____%；（3）工程驗收合格后，支付合同金額的____%。2.3甲方支付款項時，應向乙方提供等額的正規(guī)發(fā)票。三、變更后的施工工期及進度3.1乙方應按照本合同約定的施工工期和進度計劃，完成施工任務。3.2乙方如因特殊情況需要延期，應提前____個工作日向甲方提出書面申請，并說明延期理由。甲方應在收到申請后____個工作日內予以答復。3.3甲方如因特殊情況需要提前完成施工，應提前____個工作日向乙方提出書面要求，乙方應在收到要求后____個工作日內予以答復。四、質量及保修4.1乙方應按照本合同約定的質量標準，完成施工。4.2工程驗收合格后，乙方應按照原合同約定的保修期限和保修范圍，承擔保修責任。五、違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同金額的____%。5.2乙方如未能按照本合同約定的工期和進度完成施工，甲方有權按照原合同約定的違約金比例向乙方主張違約金。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.《防火門施工合同》原件2.變更協(xié)議書3.付款憑證4.工程驗收報告5.保修協(xié)議6.違約金計算公式7.相關法律法規(guī)文件8.資質證明文件9.工程設計圖紙10.工程進度計劃表二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付合同款項，認定為違約行為。2.乙方未按約定工期和進度完成施工，認定為違約行為。3.乙方施工質量不符合約定標準，認定為違約行為。4.甲方未按約定提供施工條件或干擾乙方正常施工，認定為違約行為。5.雙方未履行合同約定的其他義務，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的防火門施工項目的委托方。2.乙方：指合同中約定的防火門施工項目的承攬方。3.合同金額：指雙方約定的防火門施工項目的總造價。4.施工工期：指雙方約定的完成防火門施工項目的時間。5.質量標準：指雙方約定的防火門施工項目應達到的質量要求。6.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。7.保修期限：指乙方對防火門施工項目承擔保修責任的期限。8.保修范圍：指乙方對防火門施工項目承擔保修責任的具體范圍。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方延遲支付合同款項。解決辦法：乙方應與甲方溝通，要求按時支付款項，必要時可依法申請支付令。2.問題：乙方延期完成施工。解決辦法：乙方應提前書面申請延期，并與甲方協(xié)商一致；如甲方不同意延期，乙方應承擔違約責任。3.問題：施工質量不符合約定標準。解決辦法：甲方應要求乙方按約定標準進行整改，必要時可依法要求乙方承擔違約責任。4.問題：甲方未提供施工條件或干擾乙方正常施工。解決辦法：乙方應與甲方溝通，要求提供施工條件，如甲方拒不履行，乙方可依法申請停工令。5.問題：雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議。解決辦法：雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景