水電維修工程承攬權(quán)利義務

水電維修工程承攬權(quán)利義務合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為水電維修工程的委托方，乙方為水電維修工程的承攬方，雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方承攬甲方水電維修工程的相關(guān)權(quán)利和義務達成如下協(xié)議：一、工程概述1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內(nèi)容：__________4.工程工期：__________5.工程質(zhì)量標準：__________二、乙方的權(quán)利和義務1.乙方應按照甲方的要求，完成約定的水電維修工程。2.乙方應確保工程質(zhì)量符合約定的質(zhì)量標準，并承擔因質(zhì)量問題造成的維修責任。3.乙方應按照約定的工期完成工程，如有延期，應承擔相應的違約責任。4.乙方應遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，確保工程安全，防止事故發(fā)生。5.乙方應承擔工程期間的所有費用，包括但不限于材料費、人工費、交通費等。6.乙方在工程期間應接受甲方的監(jiān)督和管理，并按照甲方的要求提供相關(guān)資料和信息。三、甲方的權(quán)利和義務1.甲方應按照約定向乙方支付工程款，支付時間及方式詳見本合同約定。2.甲方應提供乙方所需的施工場地、施工條件和施工資料，確保乙方順利施工。3.甲方應對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提供必要的協(xié)助和配合。4.甲方應按照約定時間支付乙方工程進度款，支付金額根據(jù)實際完成工程量計算。5.甲方應按照約定時間支付乙方工程尾款，尾款支付前，甲方應對乙方施工質(zhì)量進行驗收。6.甲方應承擔因自身原因?qū)е鹿こ萄悠?、停工等造成的損失。四、合同價款及支付方式1.本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.甲方支付乙方工程進度款的比例為：__________%。3.甲方支付乙方工程進度款的時間為：__________。4.甲方支付乙方工程尾款的時間為：__________。5.甲方支付乙方的款項，均通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。五、違約責任1.乙方未按照約定工期完成工程的，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為：__________。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定的質(zhì)量標準，乙方應承擔維修責任，并支付甲方因此造成的損失。3.甲方未按照約定時間支付工程進度款的，應向乙方支付滯納金，滯納金計算方式為：__________。4.甲方未按照約定時間支付工程尾款的，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________。六、爭議解決1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范2.工程量清單和材料明細表3.乙方施工方案和施工組織設(shè)計4.甲方支付憑證和乙方收款確認憑證5.工程驗收報告和質(zhì)量保證書6.安全生產(chǎn)管理制度和應急預案7.乙方資質(zhì)證明和相關(guān)人員資格證書8.合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件和資料二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定工期完成工程的，屬于違約行為。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定的質(zhì)量標準，屬于違約行為。3.甲方未按照約定時間支付工程進度款或工程尾款，屬于違約行為。4.甲方未按照約定提供施工場地、施工條件和施工資料，屬于違約行為。5.甲方未按照約定要求對乙方施工過程進行監(jiān)督和管理，屬于違約行為。6.乙方未遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，導致工程安全問題或事故發(fā)生的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.水電維修工程：指對水電設(shè)施進行維修、養(yǎng)護、加固、更新等工程活動。2.工程工期：指合同約定的乙方完成工程的時間期限。3.工程質(zhì)量標準：指合同約定的工程質(zhì)量要求，通常包括工程安全性、使用功能、外觀質(zhì)量等方面。4.違約金：指一方未履行合同義務或履行不符合約定時，應支付給另一方的經(jīng)濟賠償。5.滯納金：指一方未按約定時間支付款項，應支付給另一方的逾期付款違約金。6.工程驗收：指工程完成后，甲乙雙方按照合同約定的質(zhì)量標準進行的檢查、評估和確認。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進度延誤問題，乙方應立即通知甲方，并采取措施加快施工進度。2.遇到工程質(zhì)量問題，乙方應立即進行整改，直至滿足質(zhì)量要求。3.遇到甲方支付款延遲問題，乙方可與甲方溝通協(xié)商，催促支付。4.遇到施工場地或施工條件不符合約定問題，乙方應與甲方溝通，要求甲方盡快解決。5.遇到法律法規(guī)變化或政策調(diào)整問題，乙方應立即向甲方報告，并按照新法律法規(guī)或政策要求執(zhí)行。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的水電系統(tǒng)維修工