鋼構(gòu)工程承攬合同

鋼構(gòu)工程承攬合同合同編號：__________鋼構(gòu)工程承攬合同鑒于甲方為承攬鋼構(gòu)工程項目的需要，乙方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方鋼構(gòu)工程項目承攬事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內(nèi)容：____________________1.4工程規(guī)模：____________________1.5工程預(yù)算：____________________第二條乙方的義務(wù)和責(zé)任2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求，完成鋼構(gòu)工程的設(shè)計、制造、運輸、安裝和調(diào)試等工作。2.2乙方應(yīng)保證鋼構(gòu)工程的質(zhì)量，確保工程安全、可靠、美觀。2.3乙方應(yīng)按照約定的工期完成工程，如有延遲，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.4乙方應(yīng)提供完善的售后服務(wù)，包括工程保修、維護、保養(yǎng)等。第三條甲方的義務(wù)和責(zé)任3.1甲方應(yīng)按照約定的時間和要求，向乙方支付工程款項。3.2甲方應(yīng)提供工程所需的場地、水源、電源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施。3.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方進行工程安裝、調(diào)試等工作，并提供必要的便利條件。3.4甲方應(yīng)在合同約定的范圍內(nèi)，對乙方的工作進行監(jiān)督和檢查，并提出合理化建議。第四條工程價款及支付方式4.1乙方向甲方提供的工程報價為：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。4.2甲方支付工程款項的方式為：____期支付____%。4.3甲方支付工程款項的時間為：____年____月____日前。第五條工期5.1乙方向甲方承諾的工程竣工交付時間為：____年____月____日。5.2如乙方因特殊情況不能按期完成工程，應(yīng)提前向甲方書面申請延期，并征得甲方同意。5.3甲方應(yīng)按照約定的工期，及時提供乙方所需的施工條件，確保工程順利進行。第六條違約責(zé)任6.1乙方如未能按照約定時間完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：____元/天。6.2甲方如未能按照約定時間支付工程款項，應(yīng)按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：____元/天。6.3甲乙雙方因履行合同發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。第七條保密條款7.1甲乙雙方在合同履行過程中，應(yīng)對雙方的商業(yè)秘密和機密信息予以保密。7.2保密期限自本合同簽訂之日起至工程竣工交付之日止。7.3違反保密條款的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。8.3本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行協(xié)商補充。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細表3.乙方資質(zhì)證明文件4.工程保修條款5.工程進度計劃表6.工程款項支付憑證7.保密協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未能按照約定時間完成工程，視為違約。2.甲方未能按照約定時間支付工程款項，視為違約。3.乙方工程質(zhì)量不符合合同約定，視為違約。4.甲方未提供乙方所需的施工條件，導(dǎo)致工程延期，視為違約。5.甲乙雙方未履行保密義務(wù)，泄露對方商業(yè)秘密，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.鋼構(gòu)工程：指以鋼材為主要材料，通過焊接、鉚接等方式構(gòu)成的建筑結(jié)構(gòu)工程。2.承攬：指乙方接受甲方委托，按照甲方的要求完成鋼構(gòu)工程的設(shè)計、制造、運輸、安裝和調(diào)試等工作。3.工期：指乙方向甲方承諾的工程竣工交付時間。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.保密義務(wù)：指甲乙雙方在合同履行過程中，對雙方的商業(yè)秘密和機密信息予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如遇不可抗力等因素導(dǎo)致工程進度延誤，雙方應(yīng)友好協(xié)商，合理調(diào)整工期。2.工程質(zhì)量問題：如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方及時整改，必要時可請專業(yè)檢測機構(gòu)進行檢測，所需費用由乙方承擔(dān)。3.工程款項支付：甲方應(yīng)按照約定時間支付工程款項，如甲方延遲支付，乙方有權(quán)依法追討逾期付款違約金。4.保密協(xié)議violation：如發(fā)現(xiàn)違反保密協(xié)議的行為，