苗圃種植施工合同簽訂判決書購買

苗圃種植施工合同簽訂判決書購買合同編號：__________鑒于種植方擁有位于__________的苗圃，計劃進行種植施工，為確保工程質量、安全及合同履行，經雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________苗圃種植施工項目1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：主要包括__________等。第二條合同價格2.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同價格包括但不限于：__________、__________、__________等。2.3合同價格采取固定價格方式，合同履行過程中，如遇人工、材料等成本變動，雙方另有約定的，按約定執(zhí)行。第三條合同履行3.1施工方應按合同約定的內容、質量標準、施工進度和施工安全要求完成施工。3.2種植方應提供施工所需的基礎設施、場地、水源、電源等，并確保施工期間的暢通和安全。3.3種植方應按合同約定支付合同價款，包括但不限于預付款、進度款、尾款等。3.4雙方應共同參與工程驗收，工程驗收合格后，種植方應支付合同尾款。第四條合同價款的支付4.1種植方在合同簽訂后____個工作日內支付合同總價款的____%。4.2施工方完成合同約定的進度后，種植方支付進度款，支付進度款的比例為合同總價款的____%。4.3工程驗收合格后，種植方支付合同尾款。第五條違約責任5.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付賠償金，賠償金為本合同總價款的____%。5.2因不可抗力因素導致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔違約責任。第六條爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.苗圃種植施工項目設計方案2.苗圃種植施工項目施工圖紙3.苗圃種植施工項目工程量清單4.苗圃種植施工項目材料及設備明細表5.苗圃種植施工項目施工組織設計6.苗圃種植施工項目安全生產預案7.苗圃種植施工項目質量保證措施8.苗圃種植施工項目進度計劃9.苗圃種植施工項目合同價款支付明細表10.苗圃種植施工項目驗收標準及方法二、違約行為及認定：1.施工方未按合同約定的內容、質量標準、施工進度和施工安全要求完成施工的，視為違約。2.種植方未按合同約定支付合同價款的，視為違約。3.任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。4.因不可抗力因素導致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔違約責任。三、法律名詞及解釋：1.苗圃種植施工項目：指在苗圃內進行植物種植及相關設施建設的工程。2.合同總價款：指雙方約定的完成本工程所需支付的全部費用。3.違約責任：指合同一方或雙方未履行合同約定的義務，應承擔的法律責任。4.不可抗力因素：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調整施工計劃，確保工程按時完成。必要時，根據延誤原因，施工方應支付相應的違約金。2.工程質量問題：解決辦法：及時整改，必要時剝離不合格部分，重新施工。雙方可共同委托第三方進行質量檢測，確保工程質量。3.合同價款支付糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定的支付方式和時間履行支付義務。如有爭議，可通過協(xié)商解決，或向人民法院提起訴訟。4.不可抗力事件：解決辦法：雙方及時溝通，根據不可抗力事件的性質和影響，協(xié)商調整合同履行方案或終止合同。五、所有應用場景：本合同適用于苗圃種植施工項目的建設，包括各類植物的種植、