欄桿建設施工合同協議書

欄桿建設施工合同協議書合同編號：__________欄桿建設施工合同協議書甲方：__________乙方：__________一、工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________二、工程進度及工期2.1工程計劃開工日期：__________2.2工程計劃竣工日期：__________2.3工期延誤：如因乙方原因導致工程延期，每延期一天，乙方應向甲方支付__________元違約金。三、工程質量3.1工程質量標準：__________3.2質量保證：乙方應按照甲方要求，對工程質量進行保證，確保工程質量符合合同約定的標準。如工程質量出現問題，乙方應承擔修復及賠償責任。四、工程款支付及結算4.1工程預付款：甲方在合同簽訂后__________日內向乙方支付工程預付款，預付款金額為工程總造價的__________%。4.2工程進度款：甲方根據乙方實際完成工程進度，按照合同約定的比例向乙方支付工程進度款。4.3工程竣工款：工程竣工驗收合格后，甲方應在驗收合格后__________日內向乙方支付工程竣工款，竣工款金額為工程總造價的__________%。4.4質量保證金：甲方在工程竣工驗收合格后，預留工程總造價的__________%作為質量保證金，待質保期滿后無息返還。4.5款項支付方式：甲方支付款項時，應通過銀行轉賬方式支付至乙方指定的銀行賬戶。五、違約責任5.1甲方違約：如甲方未按約定支付工程款，乙方有權暫停工程，并要求甲方支付違約金。每延期一天，甲方應向乙方支付__________元違約金。5.2乙方違約：如乙方未按約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。違約金金額為合同總金額的__________%。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1合同的簽訂、修改、解除、終止及糾紛解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得違法經營。7.3合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算書3.施工方案4.材料驗收標準5.工程進度計劃6.質量保證金退還申請7.工程驗收報告8.付款憑證9.合同解除或終止協議10.法律意見書（如有）二、違約行為及認定：1.甲方未按約定支付工程款：指合同約定的付款日期屆滿后，甲方未支付應付款項。2.甲方未按約定提供施工條件：指合同約定的甲方應提供的施工條件（如場地、材料等）未按期提供。4.乙方工程質量不符合約定：指工程驗收不合格，或工程質量標準低于合同約定。5.乙方未按約定使用材料：指乙方使用的材料不符合合同約定的質量標準或品牌要求。6.乙方未按約定進度施工：指乙方施工進度嚴重滯后于合同約定的進度計劃。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中承擔委托施工的一方。2.乙方：指合同中承擔施工的一方。3.工程預付款：指合同簽訂后，甲方按照約定向乙方支付的一定比例的工程總價款。4.工程進度款：指根據乙方完成工程進度的實際情況，甲方按照約定向乙方支付的工程總價款。5.工程竣工款：指工程驗收合格后，甲方按照約定向乙方支付的剩余工程總價款。6.質量保證金：指甲方在工程竣工驗收合格后，按照約定預留的用于保障工程質量的一部分價款。7.違約金：指一方違約時，根據合同約定向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：根據合同約定，協商確定延期賠償金額，或根據合同約定采取相應的合同解除措施。2.工程質量問題：解決辦法：及時停工修復，必要時請專業(yè)機構進行評估，根據評估結果確定責任方及賠償金額。3.款項支付糾紛：解決辦法：核對付款憑證，明確付款金額及時間，如有糾紛，及時協商解決或依法向法院提起訴訟。4.施工條件未滿足：解決辦法：與甲方溝通，明確所需施工條件，甲方應及時提供，確保工程順利進行。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑項目欄桿建設施工。2.適用于甲方為工程項目的建設方，乙方為具有施工