屋頂樹脂瓦施工合同

屋頂樹脂瓦施工合同合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程質(zhì)量標準：__________二、合同金額2.1本工程合同總金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方在合同簽訂后____個工作日內(nèi)向甲方提交發(fā)票。三、合同工期3.1合同約定的工期為____天。3.2乙方應按照約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，甲方有?quán)按約定向乙方追究違約責任。四、施工質(zhì)量及驗收4.1乙方應按照約定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準。4.2工程完成后，甲方應組織驗收，乙方應按照約定的時間、地點參加驗收。4.3驗收合格的工程，甲方應在驗收合格后____個工作日內(nèi)向乙方支付合同價款。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。六、違約責任6.1乙方未按照約定的工期完成工程，甲方有權(quán)按約定向乙方追究違約責任。6.2乙方未按照約定的質(zhì)量標準施工，導致工程質(zhì)量不符合要求的，乙方應承擔返工、維修等費用。6.3甲方未按照約定支付合同價款，乙方有權(quán)按約定向甲方追究違約責任。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同約定的工程驗收合格之日止。8.3合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案3.材料合格證4.施工隊伍資質(zhì)證書5.安全防護措施方案6.工程驗收標準7.付款憑證8.驗收報告二、違約行為及認定：1.未按約定工期完成工程：乙方未按照合同約定的工期完成工程，視為違約。2.工程質(zhì)量不符合約定：乙方施工的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標準，視為違約。3.未按約定支付合同價款：甲方未按照合同約定的時間、金額向乙方支付合同價款，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同約定的屋頂樹脂瓦施工項目的委托方。2.乙方：指合同約定的屋頂樹脂瓦施工項目的承攬方。3.工期：指合同約定的乙方完成工程的時間。4.質(zhì)量標準：指合同約定的工程質(zhì)量應達到的要求。5.違約責任：指一方未履行合同義務或履行義務不符合約定時，應承擔的民事責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應制定合理的施工計劃，確保按工期完成工程。如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，甲方有權(quán)按約定向乙方追究違約責任。2.工程質(zhì)量問題：乙方應嚴格按照約定的質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。如工程驗收不合格，乙方應承擔返工、維修等費用。3.付款問題：甲方應按照合同約定的時間、金額向乙方支付合同價款。如甲方未按約定支付，乙方有權(quán)按約定向甲方追究違約責任。五、所有應用場景：本合同適用于甲方委托乙