2024年一級(jí)建造師之一建工程法規(guī)考試題庫(kù)帶答案（奪分金卷）

2024年一級(jí)建造師之一建工程法規(guī)考試題庫(kù)第一部分單選題(300題)1、關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，下列說法正確的是()。

A.招標(biāo)人在收取投標(biāo)保證金后可以借用投標(biāo)保證金從事與招標(biāo)活動(dòng)相關(guān)的事宜

B.招標(biāo)人只需在書面合同簽訂后5日內(nèi)向中標(biāo)人以外的未中標(biāo)的投標(biāo)人退還投標(biāo)保證金

C.投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人有權(quán)不返還其投標(biāo)保證金

D.各地區(qū)、各部門可以根據(jù)具體地區(qū)和項(xiàng)目?jī)?nèi)容新設(shè)保證金項(xiàng)目

【答案】：C

2、關(guān)于評(píng)標(biāo)的敘述中，不正確的是()。

A.評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)

B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)可以否決所有投標(biāo)

C.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密

D.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員拒絕在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字又不書面說明其不同意見和理由的，視為不同意評(píng)標(biāo)結(jié)果

【答案】：D

3、下列關(guān)于建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的責(zé)任承擔(dān),說法正確的是（）。

A.應(yīng)由施工單位承擔(dān)全部責(zé)任

B.應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)全部責(zé)任

C.應(yīng)由建設(shè)單位和施工單位承擔(dān)連帶責(zé)任

D.建設(shè)單位和施工單位證明自己沒有過錯(cuò),在任何情況下都無需承擔(dān)賠償責(zé)任

【答案】：C

4、安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)施工企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件時(shí)，可以采取的措施是()。

A.撤銷安全生產(chǎn)許可證

B.責(zé)令停業(yè)

C.暫扣安全生產(chǎn)許可證

D.處以罰款

【答案】：C

5、下列仲裁協(xié)議約定的內(nèi)容中，屬于有效條款的是()。

A.仲裁協(xié)議約定的兩個(gè)仲裁機(jī)構(gòu)，且當(dāng)事人不能就仲裁機(jī)構(gòu)選擇達(dá)成一致

B.當(dāng)事人約定爭(zhēng)議可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁也可以向人民法院起訴

C.勞動(dòng)合同約定發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議向北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁

D.雙方因履行合同發(fā)生糾紛向北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁

【答案】：D

6、總承包單位不按規(guī)定和合同約定支付防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用，造成分包單位不能及時(shí)落實(shí)防護(hù)措施導(dǎo)致發(fā)生事故的，由總承包單位負(fù)()。

A.連帶責(zé)任

B.按份責(zé)任

C.主要責(zé)任

D.直接責(zé)任

【答案】：C

7、關(guān)于租賃合同的說法，正確的是()。

A.租賃期限超過20年的，超過部分無效

B.租賃期限超過6個(gè)月的，可以采用書面形式

C.租賃合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，當(dāng)事人未采用的，視為租賃合同未生效

D.租賃物在租賃期間發(fā)生所有權(quán)變動(dòng)的，租賃合同解除

【答案】：A

8、建設(shè)單位和施工單位就工程款利息支付進(jìn)行仲裁，后自行達(dá)成和解協(xié)議，向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)撤回仲裁申請(qǐng)。但建設(shè)單位未按和解協(xié)議履行其義務(wù)，則甲公司()。

A.可以根據(jù)原仲裁協(xié)議重新申請(qǐng)仲裁

B.只能向人民法院提起訴訟

C.雙方只能自己解決

D.可以向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)繼續(xù)原仲裁程序

【答案】：A

9、下列財(cái)產(chǎn)，可以進(jìn)行抵押的是()。

A.施工單位現(xiàn)場(chǎng)使用的塔吊

B.宅基地

C.被查封、扣押的財(cái)產(chǎn)

D.醫(yī)院

【答案】：A

10、（）是合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)指向的對(duì)象。

A.標(biāo)的

B.數(shù)量

C.質(zhì)量

D.價(jià)款或酬金

【答案】：A

11、建造師初始注冊(cè)者，自資格證書簽發(fā)之日起提出注冊(cè)申請(qǐng)的最長(zhǎng)期限為()，逾期未申請(qǐng)者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請(qǐng)初始注冊(cè)。

A.3年

B.6個(gè)月

C.1年

D.2年

【答案】：A

12、監(jiān)理工程師在建筑結(jié)構(gòu)混凝土澆筑施工過程中，需要連續(xù)不斷地監(jiān)督檢查，此種監(jiān)理形式稱為（）。

A.旁站

B.巡視

C.平行檢驗(yàn)

D.巡查

【答案】：A

13、對(duì)于大型人員密集場(chǎng)所或特殊工程外的一般建設(shè)工程，其消防驗(yàn)收方式為（）。

A.在驗(yàn)收后應(yīng)當(dāng)報(bào)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案

B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)先行備案后進(jìn)行消防驗(yàn)收

C.可以不經(jīng)消防驗(yàn)收，由公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽查

D.施工單位應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防驗(yàn)收

【答案】：A

14、某建筑工程已經(jīng)達(dá)到其設(shè)計(jì)使用年限，業(yè)主想繼續(xù)使用，則（）。

A.不能繼續(xù)使用，必須拆除

B.繼續(xù)使用即可

C.向建設(shè)主管部門繳納一定費(fèi)用后可繼續(xù)使用

D.委托鑒定，重新界定使用期

【答案】：D

15、建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為記錄信息的公布期限一般為6個(gè)月到3年，但針對(duì)具體情況有不同的規(guī)定。對(duì)此，下列表述中正確的是()。

A.良好行為記錄信息的公布期限為5年

B.企業(yè)整改經(jīng)審核確有實(shí)效的，可以縮短公布期限，但最短不得少于3個(gè)月

C.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄的公告期限為1年，但行政處罰限定當(dāng)事人投標(biāo)資格的期限少于1年的例外

D.需要同時(shí)在地方和全國(guó)公布的不良行為記錄，公布期限可以不同

【答案】：B

16、下列關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)方式的說法中，錯(cuò)誤的是()。

A.公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定法人、其他組織投標(biāo)

B.國(guó)有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)

C.招標(biāo)人采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上特定的法人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書

D.國(guó)有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，公開招標(biāo)費(fèi)用比較高的,可以邀請(qǐng)招標(biāo)

【答案】：D

17、某工程項(xiàng)目施工過程中，施工單位根據(jù)建設(shè)單位提供的地下管線資料進(jìn)行基坑挖掘作業(yè)，將一根未標(biāo)識(shí)的電纜挖斷造成停電事故，則對(duì)該起事故應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的是()。

A.施工單位

B.建設(shè)單位

C.建設(shè)單位和施工單位共同

D.地下管線專業(yè)管理機(jī)構(gòu)

【答案】：B

18、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，依法批準(zhǔn)開工報(bào)告的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)()，將保證安全施工的措施報(bào)送有關(guān)部門備案。

A.在開工報(bào)告批準(zhǔn)同時(shí)

B.自開工報(bào)告批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)

C.自開工報(bào)告批準(zhǔn)之日起15日內(nèi)

D.在開工報(bào)告批準(zhǔn)前

【答案】：C

19、關(guān)于注冊(cè)建造師教育保障的說法正確的是（）。

A.注冊(cè)建造師享無權(quán)帶薪參加繼續(xù)教育

B.相關(guān)用人單位應(yīng)督促注冊(cè)建造師按期接受繼續(xù)教育

C.注冊(cè)建造師繼續(xù)教育應(yīng)當(dāng)在業(yè)余時(shí)間進(jìn)行

D.注冊(cè)建造師參加繼續(xù)教育的經(jīng)費(fèi)由其本人自理

【答案】：B

20、受要約人在要約規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)出的書面承諾，由于水災(zāi)導(dǎo)致郵路中斷，致使到達(dá)要約人的時(shí)間超過承諾期限。按照《民法典》的規(guī)定，下列選項(xiàng)中正確的是（）。

A.應(yīng)視為受要約人撤回承諾

B.應(yīng)視為受要約人撤銷承諾

C.若要約人未作出任何表示，則該承諾有效

D.因承諾超過規(guī)定期限到達(dá)，則該承諾只能無效

【答案】：C

21、建設(shè)單位在施工合同履行中未能按約定付款，由此可能承擔(dān)的法律責(zé)任是（）。

A.警告

B.支付違約金

C.罰款

D.賠禮道歉

【答案】：B

22、下列法律責(zé)任的承擔(dān)方式中，不屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的是（）。

A.沒收違法所得

B.返還財(cái)產(chǎn)

C.賠禮道歉

D.消除危險(xiǎn)

【答案】：A

23、在某建筑工地上，附近居民與施工方發(fā)生噪聲擾民糾紛，雙方同意調(diào)解解決。在下列解決爭(zhēng)議的方式中，由（）主持或參與的調(diào)解，屬于行政調(diào)解。

A.施工方上級(jí)單位

B.建設(shè)方

C.當(dāng)?shù)卣ㄔO(shè)主管部門

D.人民法院

【答案】：C

24、對(duì)于拆除工程，建設(shè)單位報(bào)送的備案資料中不包括的是()。

A.拆除施工組織方案

B.堆放、清除廢棄物的措施

C.擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明

D.建設(shè)單位的資質(zhì)證明

【答案】：D

25、根據(jù)《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》，關(guān)于向城鎮(zhèn)排水設(shè)施排放污水的說法正確的是（）。（2016）

A.城鎮(zhèn)排水主管部門實(shí)施排水許可不得收費(fèi)

B.施工作業(yè)需要排水的，由施工企業(yè)申請(qǐng)領(lǐng)取排水許可證

C.排水許可證的有效期，由建設(shè)主管部門根據(jù)工期確定

D.排水戶應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際需要的排水類別、總量排放污水

【答案】：A

26、關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保修的說法，正確的是()。2017真題

A.不同類型的建設(shè)工程，質(zhì)量保修范圍不同

B.合同約定的保修期限不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限與施工企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任年限無關(guān)

D.建設(shè)工程保修期的起始日是工程實(shí)際竣工之日

【答案】：A

27、開標(biāo)工作由（）主持。

A.招標(biāo)人

B.招標(biāo)代理人

C.評(píng)標(biāo)委員會(huì)

D.政府監(jiān)管部門

【答案】：A

28、繼續(xù)履行是一種違約后的補(bǔ)救方式，但它不能與下列方式中的()并用。

A.違約金

B.采取補(bǔ)救措施

C.定金

D.解除合同

【答案】：D

29、工程總承包單位將部分工程依法分包，王某是分包單位的須目負(fù)責(zé)人，則王某工資收入應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由()。

A.建設(shè)單位代扣代繳

B.總承包單位代扣代繳

C.分包單位代扣代繳

D.無某自行申報(bào)

【答案】：C

30、監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隱患，則監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)（）。

A.要求施工單位整改

B.要求施工單位停止施工

C.向安全生產(chǎn)監(jiān)督行政主管部門報(bào)告

D.向建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)報(bào)告

【答案】：A

31、施工單位在施工過程中為了節(jié)省材料費(fèi)用降低工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故，施工企業(yè)構(gòu)成()。

A.工程重大安全事故罪

B.重大責(zé)任事故罪

C.重大勞動(dòng)安全事故罪

D.串通投標(biāo)罪

【答案】：A

32、下列關(guān)于工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的是()。

A.工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制訂程序分為準(zhǔn)備、征求意見、送審和報(bào)批四個(gè)階段

B.工程建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均為推薦性標(biāo)準(zhǔn)

C.復(fù)審一般在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后3年進(jìn)行1次

D.公布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)后，原有的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可以繼續(xù)實(shí)施

【答案】：A

33、關(guān)于文物保護(hù)單位建設(shè)控制地帶的說法，正確的是（）。

A.文物保護(hù)單位建設(shè)控制地帶是指文物保護(hù)單位本體

B.文物保護(hù)單位建設(shè)控制地帶是指文物保護(hù)單位周圍一定范圍禁止建設(shè)項(xiàng)目的區(qū)域

C.全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的建設(shè)控制地帶由省級(jí)人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門劃定

D.全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的建設(shè)控制地帶，應(yīng)經(jīng)省級(jí)人民政府批準(zhǔn)

【答案】：D

34、水泥廠在承諾有效期內(nèi)，對(duì)施工單位訂購(gòu)水泥的要約作出了完全同意的答復(fù)，則該水泥買賣合同成立的時(shí)間為()。

A.施工單位訂購(gòu)水泥的要約到達(dá)水泥廠時(shí)

B.水泥廠的答復(fù)文件到達(dá)施工單位時(shí)

C.施工單位發(fā)出訂購(gòu)水泥的要約時(shí)

D.水泥廠發(fā)出答復(fù)文件時(shí)

【答案】：B

35、根據(jù)《公司法》的規(guī)定，有限責(zé)任公司股東會(huì)的職權(quán)不包括（）。

A.決定公司的經(jīng)菅計(jì)劃和投資方案

B.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

C.對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議

D.修改公司章程

【答案】：A

36、施工單位所承建的某高校辦公樓，建設(shè)單位未經(jīng)驗(yàn)收就提前使用。5年后，該辦公樓主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量問題，則下列說法正確的是（）。

A.主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限應(yīng)是50年，施工單位需要承擔(dān)保修責(zé)任

B.由于建設(shè)單位提前使用，施工單位不需要承擔(dān)保修責(zé)任

C.施工單位是否承擔(dān)保修責(zé)任，取決于建設(shè)單位是否已經(jīng)足額支付工程款

D.主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限是設(shè)計(jì)的合理使用年限，施工單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保修責(zé)任

【答案】：D

37、根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴(yán)格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生（）事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時(shí)，經(jīng)原發(fā)證管理機(jī)關(guān)同意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期三年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重傷

【答案】：C

38、工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均可分為()和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。

A.一般性標(biāo)準(zhǔn)

B.特殊性標(biāo)準(zhǔn)

C.建議性標(biāo)準(zhǔn)

D.強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：D

39、刑事責(zé)任的承擔(dān)方式是刑事處罰，刑事處罰有主刑和附加刑，下列不屬于附加刑的是（）。

A.管制

B.罰金

C.沒收財(cái)產(chǎn)

D.剝奪政治權(quán)利

【答案】：A

40、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》,勞動(dòng)合同期限一年以上不滿三年的,試用期不得超過（）。

A.3個(gè)月

B.4個(gè)月

C.2個(gè)月

D.1個(gè)月

【答案】：C

41、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，除了交通事故、火災(zāi)事故外的其他事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)自事故發(fā)生()起及時(shí)補(bǔ)報(bào)。

A.60日

B.50日

C.40日

D.30日

【答案】：D

42、根據(jù)《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定查處管理辦法（試行）》，關(guān)于對(duì)個(gè)人掛靠行為處罰的說法，正確的是()。

A.處以一定比例的罰款

B.不得再擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

C.有執(zhí)業(yè)資格證書的，吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，5年內(nèi)不予執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)

D.造成重大質(zhì)量安全事故的，吊銷其執(zhí)業(yè)資格證書，5年后可以重新注冊(cè)

【答案】：C

43、根據(jù)《城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可管理辦法》，關(guān)于向城鎮(zhèn)排水設(shè)施排放污水的說法正確的是()。

A.城鎮(zhèn)排水主管部門實(shí)施排水許可不得收費(fèi)

B.施工作業(yè)需要排水的，由施工企業(yè)申請(qǐng)領(lǐng)取排水許可證

C.排水許可證的有效期，由建設(shè)主管部門根據(jù)工期確定

D.排水戶應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際需要的排水類別、總量排放污水

【答案】：A

44、甲施工企業(yè)違反行政法規(guī)規(guī)定，行政機(jī)關(guān)擬對(duì)其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，下列說法正確的是()。

A.行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)告知甲有要求舉行聽證的權(quán)利

B.即使甲不要求聽證，為保證處罰決定的公正性，行政機(jī)關(guān)也應(yīng)該組織聽證

C.因?yàn)樘幜P關(guān)系到甲切身利益，甲法定代表人應(yīng)該自己參加聽證，而不能委托他人代理參加聽證

D.甲應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行政機(jī)關(guān)組織聽證的費(fèi)用

【答案】：A

45、對(duì)于超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)方案，應(yīng)由()組織召開專家論證會(huì)。(2015真題)

A.安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

B.建設(shè)單位

C.監(jiān)理單位

D.施工單位

【答案】：D

46、甲公司向乙公司購(gòu)買了一批鋼材，雙方約定采用合同書的方式訂立合同，由于施工進(jìn)度緊張，在甲公司的催促之下，雙方在未簽字蓋章之前，乙公司將鋼材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之間的買賣合同()。

A.無效

B.成立

C.可變更

D.可撤銷

【答案】：B

47、《民法典》規(guī)定，違約責(zé)任除另有規(guī)定外，實(shí)行（）原則。

A.過錯(cuò)責(zé)任

B.嚴(yán)格責(zé)任

C.損害賠償

D.公平合理

【答案】：B

48、發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息,后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關(guān)于該墊資的說法,正確的是

A.法律規(guī)定棼止墊資,雙方約定的墊資條款無效

B.發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資,但可以不支付利息

C.雙方約定的墊資條款有效,發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資并支付利息

D.墊資違反相關(guān)規(guī)定,應(yīng)予以沒收

【答案】：B

49、某施工企業(yè)向某玻璃廠發(fā)出購(gòu)買玻璃的要約。要求玻璃廠5月20日之前確認(rèn),玻璃廠于5月25日答復(fù)同意。玻璃廠同意的行為應(yīng)視為（）。

A.要約邀請(qǐng)

B.承諾

C.承諾意向

D.新要約

【答案】：D

50、甲在乙擁有使用權(quán)的土地上設(shè)立地役權(quán)并辦理了登記，乙將自己的土地使用權(quán)讓給丙。關(guān)于各方權(quán)利的說法。正確的雖（）。（2016）

A.甲的地役權(quán)因辦理登記而設(shè)立，

B.乙轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)應(yīng)經(jīng)甲同意

C.土地所有權(quán)人設(shè)立地役權(quán)不必經(jīng)乙同意

D.甲的地役權(quán)對(duì)丙具有約束力。

【答案】：D

51、某企業(yè)以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押合同生效的時(shí)間為()之日。

A.抵押合同簽字、蓋章

B.房產(chǎn)行政主管部門登記

C.到公證部門辦理公證

D.貸款合同生效

【答案】：A

52、某項(xiàng)目2015年3月1日確定了中標(biāo)人，2015年3月8日發(fā)出了中標(biāo)通知書，2015年3月12日中標(biāo)人收到了中標(biāo)通知書，則簽訂合同的日期應(yīng)該不遲于()。

A.2015年3月16日

B.2015年3月31日

C.2015年4月7日

D.2015年4月11日

【答案】：C

53、設(shè)區(qū)的市的人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)本市的具體情況和實(shí)際需要，在不與上位法相抵觸的前提下，不可以制定的地方性法規(guī)是()。

A.城鄉(xiāng)建設(shè)與管理

B.環(huán)境保護(hù)

C.訴訟與仲裁

D.歷史文化保護(hù)

【答案】：C

54、建設(shè)單位將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件的施工企業(yè)，或者違反規(guī)定將建筑工程肢解發(fā)包的，責(zé)令改正，處以（）行政處罰。

A.吊銷資質(zhì)證書

B.罰款

C.停業(yè)整頓

D.降低資質(zhì)等級(jí)

【答案】：B

55、甲建設(shè)單位與乙施工單位簽訂了施工合同，由丙公司為甲出具工程款的支付擔(dān)保，擔(dān)保方式為一般保證。甲到期未能支付工程款，乙應(yīng)當(dāng)要求()。2017

A.丙先行代為清償

B.甲和丙按比例支付

C.甲先行支付

D.甲和丙協(xié)商支付

【答案】：C

56、女大學(xué)生甲某畢業(yè)后被企業(yè)錄用。甲某為了鍛煉自己，主動(dòng)要求到最艱苦的崗位上工作。企業(yè)在滿足其要求的同時(shí)也不得安排的工作是（）。

A.高處、高溫工作

B.礦山、井下作業(yè)

C.夜班勞動(dòng)

D.低溫、冷水作業(yè)

【答案】：B

57、可導(dǎo)致注冊(cè)證書和執(zhí)業(yè)印章失效的是（）。

A.聘用單位停產(chǎn)的

B.注冊(cè)有效期滿且未延續(xù)注冊(cè)的

C.聘用單位資質(zhì)證書被降級(jí)的

D.受聘于兩個(gè)單位的

【答案】：B

58、根據(jù)《建筑法》，以欺騙手段取得資質(zhì)證書需要承擔(dān)的法律責(zé)任是()。

A.資質(zhì)許可由原資質(zhì)許可機(jī)關(guān)予以撤回

B.吊銷資質(zhì)證書，并處罰款

C.給予警告，或處罰款

D.申請(qǐng)企業(yè)5年內(nèi)不得再次申請(qǐng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)

【答案】：B

59、甲人民法院受理案件后,發(fā)現(xiàn)不屬于本院管轄而移送給乙人民法院,乙人民法院經(jīng)査明應(yīng)當(dāng)歸丙人民法院管轄,這時(shí)乙人民法院應(yīng)當(dāng)（）。

A.移送丙人民法院

B.退回給甲人民法院,由其移送給丙人民法院

C.移送乙人民法院和丙人民法院的共同上級(jí)法院

D.由乙人民法院的上級(jí)人民法院指定管轄

【答案】：D

60、根據(jù)《建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場(chǎng)帶班暫行辦法》，屬于建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人的是()。

A.實(shí)際控制人

B.副總工程師

C.主管經(jīng)營(yíng)的副總經(jīng)理

D.項(xiàng)目經(jīng)理

【答案】：B

61、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，屬于施工單位安全責(zé)任的是（）。

A.提供相鄰構(gòu)筑物的有關(guān)資料

B.制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

C.確定建設(shè)工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用

D.申領(lǐng)施工許可證應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)安全施工措施的資料

【答案】：B

62、關(guān)于設(shè)計(jì)單位的權(quán)利的說法，正確是（）。

A.為節(jié)約投資成本，設(shè)計(jì)單位可不依據(jù)勘察成果文件進(jìn)行設(shè)計(jì)

B.有特殊要求的專用設(shè)備，設(shè)計(jì)單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應(yīng)商

C.設(shè)計(jì)單位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級(jí)更高的設(shè)計(jì)單位完成

D.設(shè)計(jì)深度由設(shè)計(jì)單位酌定

【答案】：B

63、某建設(shè)單位支付工程最終結(jié)算款的時(shí)間應(yīng)為2007年4月1日。由于建設(shè)單位逾期未予支付，施工單位于2007年8月1日致函建設(shè)單位要求付款，但未得到任何答復(fù)。那么，施工單位的訴訟時(shí)效期間屆滿的時(shí)間為（）。

A.2008年4月1日

B.2008年8月1日

C.2009年4月1日

D.2010年8月1日

【答案】：D

64、負(fù)責(zé)中央管理的建筑施工企業(yè)生產(chǎn)許可證的頒發(fā)和管理的是()。

A.國(guó)務(wù)院建設(shè)主管部門

B.省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門

C.市級(jí)建設(shè)主管部門

D.縣級(jí)以上建設(shè)主管部門

【答案】：A

65、根據(jù)《立法法》規(guī)定，公布后30日內(nèi)不需要報(bào)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案的規(guī)范性文件是()。

A.行政法規(guī)

B.地方性法規(guī)

C.民族自治條例和單行條例

D.地方政府規(guī)章

【答案】：D

66、關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目不符合強(qiáng)制性節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的說法,正確的是（）。

A.已開工建設(shè)的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期整改

B.已開工建設(shè)的,應(yīng)當(dāng)責(zé)令調(diào)整施工方案

C.已建成的,可以正常使用

D.已建成的,不得使用

【答案】：D

67、下列情形中，不屬于違法分包的是（）。

A.施工總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的

B.專業(yè)承包單位將其承包工程中的勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給勞務(wù)分包單位的

C.施工總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，施工總承包單位將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成的

D.施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的

【答案】：B

68、（2019年真題）關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量保證金的說法,正確的是（）。

A.在工程項(xiàng)目竣工前已經(jīng)繳納履約保證金的,建設(shè)單位不得同時(shí)預(yù)留工程質(zhì)量保證金

B.建設(shè)工程質(zhì)量保證金總預(yù)留比例不得高于工程價(jià)款結(jié)算總額的5%

C.承包人不得以銀行保函替代預(yù)留保證金

D.采用工程質(zhì)量保險(xiǎn)的,發(fā)包人可以同時(shí)預(yù)留保證金

【答案】：A

69、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定的行政處罰，由（）依照法定職權(quán)決定。

A.人民檢查院

B.人民法院

C.公安消防機(jī)構(gòu)

D.建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門

【答案】：D

70、根據(jù)國(guó)務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》的規(guī)定，造成50人以上100人以下重傷的事故是（）。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.較大事故

【答案】：B

71、抵押擔(dān)保的范圍包括（）。

A.主債權(quán)及利息和違約金

B.損害賠償金和實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用

C.主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用

D.主債權(quán)及利息、定金、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用

【答案】：C

72、關(guān)于評(píng)標(biāo)規(guī)則的說法，正確的是()。

A.評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的名單可在開標(biāo)前予以公布

B.招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)結(jié)果確定前公布

C.投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和負(fù)責(zé)人簽字的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)

D.評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定的中標(biāo)候選人至少3個(gè)，并標(biāo)明順序

【答案】：C

73、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)條例》規(guī)定，施工單位作為施工起重機(jī)械機(jī)械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施的使用單位，其義務(wù)不包括（）。

A.委托有專業(yè)資質(zhì)單位進(jìn)行安裝

B.編制安裝拆卸工程專項(xiàng)方案并組織技術(shù)交底

C.安裝完畢后，組織出租、安裝等單位進(jìn)行驗(yàn)收

D.使用中達(dá)到國(guó)家規(guī)定的檢測(cè)期限時(shí)，委托有專業(yè)資質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)

【答案】：B

74、施工項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)過程中，某投標(biāo)單位在投標(biāo)截止日期前提交了投標(biāo)文件和投標(biāo)保證金。該投標(biāo)單位中標(biāo)后拒絕與業(yè)主簽訂施工合同，業(yè)主沒收了其投標(biāo)保證金，該行為說明（）。

A.要約不能撤回

B.要約具有法律效力

C.承諾不能撤銷

D.要約邀請(qǐng)具有法律效力

【答案】：B

75、由于監(jiān)理工程師指令有誤導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)停工，若合同中沒有相應(yīng)條款，則正確說法是（）。

A.由建設(shè)單位做好現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)，所需費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)

B.由施工單位做好現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)，所需費(fèi)用由監(jiān)理單位承擔(dān)

C.由施工單位做好現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)，所需費(fèi)用由施工單位承擔(dān)

D.由施工單位做好現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)，所需費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)

【答案】：D

76、下列主體中屬于法人的是()。

A.某施工企業(yè)項(xiàng)目部

B.某施工企業(yè)分公司

C.某大學(xué)建筑學(xué)院

D.某鄉(xiāng)人民政府

【答案】：D

77、施工合同履行過程中常出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責(zé)任的是()。

A.施工過程中發(fā)生罕見洪災(zāi)，導(dǎo)致工期延誤

B.施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導(dǎo)致工期延誤

C.施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期延誤

D.施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導(dǎo)致工期延誤

【答案】：A

78、關(guān)于民事訴訟管轄權(quán)異議的說法，正確的是（）。

A.當(dāng)事人未提出管轄異議，并應(yīng)訴答辯的，視為受訴人民法院有管轄權(quán)，但違反級(jí)別管轄和專屬管轄規(guī)定的除外

B.人民法院受理案件后，當(dāng)是人對(duì)管轄權(quán)有異議的，可以在訴訟進(jìn)行的任何階段提出

C.人民法院審查后，認(rèn)為異議成立的，判決將案件移送有管轄權(quán)的人民法院

D.對(duì)人民法院就級(jí)別管轄異議作出的裁定，當(dāng)事人不得上訴

【答案】：A

79、甲公司與乙公司簽訂的采購(gòu)合同約定，6月5日甲公司向乙公司支付50萬(wàn)元預(yù)付款，7月5日乙公司將采購(gòu)物品送至甲公司處。但在6月3日，甲公司獲取確切證據(jù)證明乙公司屆時(shí)將不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付預(yù)付款，此時(shí)甲公司可以行使（）。

A.后履行抗辯權(quán)

B.撤銷權(quán)

C.不安抗辯權(quán)

D.同時(shí)履行抗辯權(quán)

【答案】：C

80、關(guān)于代理的說法，正確的是()。

A.作為被代理人的法人終止，委托代理終止

B.代理涉及被代理人和代理人兩方當(dāng)事人

C.民事法律行為的委托代理必須采用書面形式

D.代理人明知被委托代理的事項(xiàng)違法仍進(jìn)行代理的，代理人承擔(dān)全部民事責(zé)任

【答案】：A

81、用人單位安排加班不支付加班費(fèi)的，由勞動(dòng)行政部門責(zé)令限期支付；逾期不支付的，由勞動(dòng)行政部門責(zé)令用人單位按應(yīng)付金額的（）向勞動(dòng)者加付賠償金。

A.50％以上

B.50％～100％

C.100％以上

D.200%

【答案】：B

82、當(dāng)事人訂立合同后合并的，由（）行使合同權(quán)利，履行合同義務(wù)。

A.原法人

B.合同約定的當(dāng)事人

C.原法人的上級(jí)主管機(jī)關(guān)

D.合并后的法人或者其他組織

【答案】：D

83、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，下列情形中，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)的是（）。

A.對(duì)涉及安全生產(chǎn)的事項(xiàng)進(jìn)行審查批準(zhǔn)或者驗(yàn)收

B.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施

C.及時(shí)如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故

D.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制

【答案】：A

84、關(guān)于建筑活動(dòng)中發(fā)生的債的說法，正確的是()。

A.對(duì)于施工任務(wù)，建設(shè)單位是債權(quán)人，施工企業(yè)是債務(wù)人

B.對(duì)于建筑材料買賣合同中建筑材料的交付，材料供應(yīng)商是債權(quán)人

C.在施工中產(chǎn)生噪音，擾亂居民，不會(huì)有債發(fā)生

D.材料供應(yīng)商為施工企業(yè)自愿保管財(cái)物不會(huì)發(fā)生債

【答案】：A

85、甲公司投標(biāo)承包了一棟高檔寫字樓工程的施工總承包業(yè)務(wù)，經(jīng)業(yè)主方認(rèn)可將其中的專業(yè)工程分包給了具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的乙公司，工程施工中因乙分包的工程發(fā)生了質(zhì)量事故給業(yè)主造成了10萬(wàn)元的損失而產(chǎn)生了賠償責(zé)任。對(duì)此，正確的處理方式應(yīng)當(dāng)是()。

A.業(yè)主方只能要求乙賠償

B.如果業(yè)主方要求甲賠償，甲可以乙是業(yè)主認(rèn)可的分包商為由而拒絕

C.甲不能拒絕業(yè)主方的10萬(wàn)元賠償要求，但賠償后可按分包合同的約定向乙追賠

D.乙可以拒絕甲的追賠要求

【答案】：C

86、下列關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法正確的是()。

A.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級(jí)較高的單位確定資質(zhì)等級(jí)

B.招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格審查的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請(qǐng)文件后組成

C.聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同，就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任

D.聯(lián)合體各方可以在同一招標(biāo)項(xiàng)目中以自己名義單獨(dú)投標(biāo)或者參加其他聯(lián)合體投標(biāo)

【答案】：C

87、某施工企業(yè)與供貨商簽訂的鋼材供貨合同未約定交貨地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)的負(fù)擔(dān)，后雙方對(duì)此沒有達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也不能依其他方法確定，則應(yīng)當(dāng)由（）。

A.供貨商送貨并負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)

B.施工企業(yè)自行提貨并負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)

C.供貨商送貨，施工企業(yè)負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)

D.施工企業(yè)自行提貨，供貨商負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)

【答案】：B

88、某工程總承包合同工程總價(jià)款4000萬(wàn)元。經(jīng)建設(shè)單位同意，總承包單位將部分專業(yè)工程分包，經(jīng)結(jié)算，總承包單位支付人工、材料、設(shè)備費(fèi)用等共計(jì)2500萬(wàn)元，支付給分包單位玉程價(jià)款'1000萬(wàn)元。根據(jù).《營(yíng)業(yè)稅暫行條例》的規(guī)定，總承包單位應(yīng)納稅營(yíng)業(yè)額是()萬(wàn)元

A.4000

B.3000

C.2500

D.1500

【答案】：B

89、下列關(guān)于上位法與下位法效力的說法中，錯(cuò)誤的是()。

A.法律的效力僅次于憲法而高于其他法的形式

B.行政法規(guī)的效力高于地方性法規(guī)和部門規(guī)章

C.地方性法規(guī)的效力高于本級(jí)和下級(jí)地方政府規(guī)章

D.部門規(guī)章的效力高于地方政府規(guī)章

【答案】：D

90、根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》規(guī)定，關(guān)于竣工結(jié)算文件的編制、提交與審查說法正確的是()。

A.工程完工后，承包單位應(yīng)當(dāng)在約定期限內(nèi)提交建設(shè)工程總結(jié)算文件

B.國(guó)有資金投資建筑工程的發(fā)包方，應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢企業(yè)對(duì)竣工結(jié)算文件審查

C.國(guó)有資金投資建設(shè)工程的發(fā)包方，在收到竣工結(jié)算文件后的約定期限內(nèi)向工程造價(jià)咨詢企業(yè)提出由承包人出具的竣工結(jié)算文件審核意見

D.國(guó)有資金投資建設(shè)工程的發(fā)包方，逾期未答復(fù)的，竣工結(jié)算文件視為已被認(rèn)可

【答案】：B

91、保證合同的當(dāng)事人為()。

A.債權(quán)人與保證人

B.債權(quán)人與債務(wù)人

C.債務(wù)人與保證人

D.保證人與被保證人

【答案】：A

92、甲市的玉先生購(gòu)買了位于乙市的商品房一套，該住房的開發(fā)商為丙市的某房地產(chǎn)開發(fā)公司，工程由了市的某建筑企業(yè)施工建設(shè)。玉先生入住不到一年，發(fā)現(xiàn)該房屋的承重墻出現(xiàn)嚴(yán)重開裂。王先生欲對(duì)此提起訴訟，則本案應(yīng)由()人民法院管轄。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

93、監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)存在安全事故隱患,要求施工企業(yè)停工整改,但施工企業(yè)以工期太緊為由拒不整改,同時(shí)也不停止施工。對(duì)此情形,監(jiān)理工程師應(yīng)采取的措施是（）。

A.對(duì)施工單位處以罰款

B.扣留施工單位安全許可證

C.報(bào)告建設(shè)單位

D.報(bào)告主管部門

【答案】：D

94、未經(jīng)行政復(fù)議的行政訴訟案件由（）人民法院管轄。

A.最初作出行政行為的行政機(jī)關(guān)所在地

B.被告所在地人民法院

C.原告所在地人民法院

D.財(cái)產(chǎn)所在地

【答案】：A

95、根據(jù)我國(guó)《民事訴訟法》，當(dāng)事人申請(qǐng)司法確認(rèn)調(diào)解協(xié)議，由雙方當(dāng)事人依法共同向（）基層人民法院提出。

A.被告住所地

B.原告住所地

C.調(diào)解協(xié)議簽訂地

D.調(diào)解組織所在地

【答案】：D

96、關(guān)于工程總承包的說法，正確的是()。

A.采購(gòu)-施工總承包（P-C）是指工程總承包企業(yè)按照合同約定，承擔(dān)工程項(xiàng)目采購(gòu)和施工，并對(duì)承包工程的采購(gòu)和施工的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)負(fù)責(zé)

B.工程總承包是指發(fā)包人將全部施工任務(wù)發(fā)包給具有工程總承包資質(zhì)的企由該企業(yè)按照合同的約定向建設(shè)單位負(fù)責(zé)，承包完成施工任務(wù)

C.設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包（EPC）是指工程總承包企業(yè)按照合同約定，承擔(dān)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工，并對(duì)承包工程的設(shè)計(jì)和施工的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)負(fù)責(zé)

D.交鑰匙總承包的施工必須由總承包企業(yè)自行完成

【答案】：A

97、某施工單位與丙企業(yè)訂立合同后，分立為甲、乙兩個(gè)施工單位，但未把此情況告知丙。則丙有權(quán)要求()。

A.甲、乙對(duì)合同承擔(dān)連帶責(zé)任

B.解除合同

C.撤銷合同

D.原施工單位上級(jí)主管部門承擔(dān)責(zé)任

【答案】：A

98、當(dāng)事人一方履行合同義務(wù)不符合約定，給對(duì)方造成損失的，關(guān)于此情形下的損失賠償額度，下列說法正確的是()。

A.損失賠償額包括合同履行后可以獲得的利益，但不超過違反合同一方訂立合同時(shí)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失

B.損失賠償額度就是合同中約定的額度

C.賠償?shù)膿p失不包括合同履行后可以獲得的利益

D.損失賠償額度按違約方獲得的利益計(jì)算

【答案】：A

99、關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)違法記錄行為公告的說法，正確的是()。

A.依法限制招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人資質(zhì)等方面的行政處理決定，所認(rèn)定的限制期限長(zhǎng)于6個(gè)月的，公告期限為6個(gè)月

B.被公告的招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人認(rèn)為公告記錄與行政處理決定的相關(guān)內(nèi)容不符的，可以向公告部門提出書面變更申請(qǐng)，公告部門在作出答復(fù)前停止對(duì)違法行為記錄的公告

C.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)公告記錄予以變更或撤銷，并在公告平臺(tái)上予以聲明

D.行政處理決定在被行政復(fù)議或行政訴訟期間，公告部門應(yīng)當(dāng)停止對(duì)違法行為記錄的公告

【答案】：C

100、甲施工企業(yè)與乙材料供應(yīng)商訂立了一份貨物買賣合同,甲施工企業(yè)請(qǐng)求乙材料供應(yīng)商交付貨物乙材料供應(yīng)商求甲施工企業(yè)支付貨款,則甲施工企業(yè)和乙材料供應(yīng)商行使的權(quán)利分別是()

A.物權(quán)、債權(quán)

B.債權(quán)、物權(quán)

C.物權(quán)、物權(quán)

D.債權(quán)、債權(quán)

【答案】：D

101、關(guān)于建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人施工現(xiàn)場(chǎng)帶班制度的說法，正確的是()。

A.建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人每月帶班檢查的時(shí)間不少于該月的25%

B.建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人帶班檢查時(shí)形成的檢查記錄僅在工程項(xiàng)目上存檔備查即可

C.超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程施工時(shí)，建筑施工企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行帶班檢查

D.對(duì)于有分公司的企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)負(fù)責(zé)人因故不能到現(xiàn)場(chǎng)的，必須書面委托集團(tuán)公司所在地分公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行帶班檢查

【答案】：C

102、經(jīng)建設(shè)單位的同意，甲建設(shè)工程公司與乙建筑施工公司簽訂了一份勞動(dòng)分包合同，合同約定：乙公司負(fù)責(zé)為甲公司承包的某建設(shè)項(xiàng)目提供勞務(wù)工作，甲公司以每工人每日30元支付乙公司所提供的勞務(wù)，因施工事故所造成的人員傷亡的責(zé)任一概由乙公司承擔(dān)等。根據(jù)我國(guó)《民法典》的規(guī)定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因損害社會(huì)公共利益而無效

C.因顯失公平而可撤銷

D.因施工事故所造成的人員傷亡的責(zé)任一概由乙公司承擔(dān)的條款無效

【答案】：D

103、某市建設(shè)行政主管部門在對(duì)施工工地安全檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)某施工單位在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置民工宿舍，于是對(duì)其進(jìn)行了罰款處理，該懲罰措施屬于()法律責(zé)任形式。

A.民事責(zé)任

B.行政處分

C.刑事責(zé)任

D.行政處罰

【答案】：D

104、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人因違反安全生產(chǎn)管理職責(zé)受到刑事處罰的，自刑罰執(zhí)行完畢之日起最長(zhǎng)（）年內(nèi)不得擔(dān)任任何生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人。

A.1

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

105、下列選項(xiàng)中，可以作為抵押物的財(cái)產(chǎn)的是()。

A.某學(xué)校校辦工廠的貨車

B.某醫(yī)院的醫(yī)療器械

C.耕地、宅基地等集體所有的土地使用權(quán)

D.使用權(quán)有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)

【答案】：A

106、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格之日起（）內(nèi),進(jìn)行建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

【答案】：C

107、關(guān)于意外傷害保險(xiǎn)的說法，正確的是()。

A.已在企業(yè)所在地參加工傷保險(xiǎn)的人員，從事現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)不得參加建筑意外傷害保險(xiǎn)

B.意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)由建設(shè)單位支付

C.保險(xiǎn)期限自保險(xiǎn)合同訂立之日起至竣工驗(yàn)收合格之日止

D.實(shí)行施工總承包的，由施工總承包企業(yè)支付保險(xiǎn)費(fèi)

【答案】：D

108、建設(shè)工程開工前，辦理建設(shè)工程一切險(xiǎn)并支付保險(xiǎn)費(fèi)用的是()。

A.承包商

B.發(fā)包人

C.分包商

D.監(jiān)理單位

【答案】：B

109、注冊(cè)商標(biāo)有效期滿，可以提出續(xù)展申請(qǐng)，續(xù)展申請(qǐng)的次數(shù)為（）。

A.1次

B.3次

C.無數(shù)次

D.5次

【答案】：C

110、某工程承包合同糾紛經(jīng)第二審人民法院審理，裁定發(fā)回原審人民法院重審。下列不屬于發(fā)回重審原因的是（）。

A.原判決認(rèn)定基本事實(shí)不清的

B.原判決遺漏當(dāng)事人等嚴(yán)重違反法定程序的

C.原判決違法缺席判決等嚴(yán)重違反法定程序的

D.適用法律錯(cuò)誤

【答案】：D

111、關(guān)于建設(shè)工程依法實(shí)行工程監(jiān)理的說法，正確的是()。

A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托該工程的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程監(jiān)理

B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理

C.工程監(jiān)理單位不能與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系

D.工程監(jiān)理單位不能與該工程的設(shè)計(jì)單位有利害關(guān)系

【答案】：B

112、關(guān)于城市護(hù)建設(shè)稅的說法,正確的是（

A.城市維護(hù)建設(shè)稅,以納稅人應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅稅額為計(jì)稅依據(jù)

B.城市維護(hù)建設(shè)稅,與消費(fèi)稅、增值稅、營(yíng)業(yè)積分別繳納

C.城市維護(hù)建設(shè)稅稅率統(tǒng)一為5%

D.凡激納消費(fèi)稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅的單位,都是城市維護(hù)建設(shè)稅的納稅義務(wù)人

【答案】：D

113、發(fā)明專利申請(qǐng)經(jīng)實(shí)質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由()專利行政主管部門作出授予發(fā)明專利權(quán)的決定。發(fā)給發(fā)明專利證書，同時(shí)予以登記和公告。

A.國(guó)務(wù)院

B.省級(jí)人民政府

C.市級(jí)人民政府

D.縣級(jí)人民政府

【答案】：A

114、安裝、拆卸施工起重機(jī)械，應(yīng)當(dāng)編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由()現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施全過程監(jiān)督。

A.施工單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)負(fù)責(zé)人

B.裝、拆卸單位的專業(yè)技術(shù)人員

C.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)安全的工程師

D.出租單位生產(chǎn)管理人員

【答案】：B

115、某辦公樓設(shè)計(jì)合同經(jīng)建設(shè)單位和設(shè)計(jì)方雙方協(xié)商進(jìn)行了變更，則該合同變更的效力應(yīng)當(dāng)表述為（）。

A.變更的效力僅及于變更的部分

B.未變更部分效力不確定

C.已履行部分應(yīng)恢復(fù)原狀

D.當(dāng)事人喪失賠損請(qǐng)求權(quán)

【答案】：A

116、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，（）未提供建設(shè)工程安全生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費(fèi)用的，責(zé)令限期改正。

A.施工單位

B.建設(shè)單位

C.勘察單位

D.設(shè)計(jì)單位

【答案】：B

117、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，在施工現(xiàn)場(chǎng)使用的裝配式活動(dòng)房屋，應(yīng)當(dāng)具有()。2017真題

A.銷售許可證

B.安裝許可證

C.產(chǎn)品合格證

D.安全許可證

【答案】：C

118、關(guān)于城市建設(shè)維護(hù)稅的說法正確的是

A.凡繳納消費(fèi)稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅的單位,都是城市維護(hù)建設(shè)稅的納稅義務(wù)人

B.城市維護(hù)建設(shè)稅,以納稅人應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅稅額為計(jì)稅依據(jù)

C.城市維護(hù)建設(shè)稅,與消費(fèi)稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅分別繳納

D.凡繳納消費(fèi)稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅的個(gè)人,不是城市維護(hù)建設(shè)稅的納稅義務(wù)人

【答案】：A

119、關(guān)于招標(biāo)人終止招標(biāo)要求的說法，正確的是()

A.以口頭形式通知被邀請(qǐng)的或者已經(jīng)獲取資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人

B.已經(jīng)發(fā)售的資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件招標(biāo)人無須退還所收取的資格預(yù)審文件，招標(biāo)文件的費(fèi)用

C.已經(jīng)收取投標(biāo)保證金的應(yīng)當(dāng)及時(shí)退還投標(biāo)保證金，但不必退還銀行同期存款利息

D.應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布公告

【答案】：D

120、下列關(guān)于二審法院處理不服第一審判決、裁定的上訴案件的表述中，不正確的是（）。

A.二審法院審理上訴案件，可以進(jìn)行調(diào)解

B.二審法院審理上訴案件，不能進(jìn)行調(diào)解

C.二審法院判決宣告前，上訴人申請(qǐng)撤訴的，是否準(zhǔn)許，由二審法院裁定

D.二審法院的判決、裁定，是終審的判決裁定

【答案】：B

121、關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)合同法律特征的說法，正確的是()。

A.因倉(cāng)儲(chǔ)物包裝不符合約定造成倉(cāng)儲(chǔ)物變質(zhì)、損壞的，不免除保管人的損害賠償責(zé)任

B.倉(cāng)儲(chǔ)合同自倉(cāng)儲(chǔ)物交付時(shí)成立

C.第三人對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物主張權(quán)利的，保管人不得自行向存貸人交付

D.倉(cāng)儲(chǔ)合同自成立時(shí)生效

【答案】：D

122、根據(jù)《商標(biāo)法》規(guī)定，下列各項(xiàng)中，不屬于侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的是()。

A.未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)權(quán)人許可，在不同類別（也不相似）的商品上使用相同商標(biāo)的

B.銷售侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的商品的

C.擅自制造他人商標(biāo)標(biāo)識(shí)

D.未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人同意，更換其注冊(cè)商標(biāo)并將更換商標(biāo)的商品又投入市場(chǎng)的

【答案】：A

123、乙施工單位通過招標(biāo)程序中標(biāo)了甲開發(fā)公司的一個(gè)施工項(xiàng)目。簽約前，甲要求讓利5%，否則不簽施工合同。后雙方按中標(biāo)價(jià)簽訂了備案合同，同時(shí)簽訂了讓利5%的補(bǔ)充協(xié)議?？⒐そY(jié)算時(shí)，甲按讓利協(xié)議扣減結(jié)算總價(jià)5%，乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院提起訴訟，要求按中標(biāo)價(jià)結(jié)算。下列說法正確的是（）。

A.應(yīng)以備案合同作為結(jié)算工程價(jià)款依據(jù)

B.該補(bǔ)充協(xié)議屬于可撤銷合同

C.應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議座位結(jié)算工程價(jià)款依據(jù)

D.乙方行為構(gòu)成合同違約

【答案】：A

124、某項(xiàng)目建設(shè)單位按照合同價(jià)款中建設(shè)工程安全費(fèi)用數(shù)額及時(shí)支付給施工單位，施工中，施工單位該部分費(fèi)用不能用于（）。

A.購(gòu)買施工安全防護(hù)用具

B.安全設(shè)施的更新

C.安全施工措施的落實(shí)

D.職工安全事故的賠償

【答案】：D

125、發(fā)包人要求承包人完成合同以外零星項(xiàng)目，承包人應(yīng)在接受發(fā)包人要求的7d內(nèi)就用工數(shù)量和單價(jià)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)量和單價(jià)、使用材料和金額等向發(fā)包人提出施工簽證，發(fā)包人簽證后施工，如發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭(zhēng)議的，（）。

A.責(zé)任由發(fā)包人自負(fù)

B.責(zé)任由承包人自負(fù)

C.責(zé)任由發(fā)包人和承包人按比例承擔(dān)

D.由發(fā)包人承擔(dān)主要責(zé)任

【答案】：B

126、關(guān)于施工發(fā)現(xiàn)文物報(bào)告和保護(hù)的說法，正確的是()。(2015真題)

A.在進(jìn)行建設(shè)工程中發(fā)現(xiàn)的文物屬于國(guó)家所有，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的文物屬于集體所有

B.確因建設(shè)工期緊迫或者有自然破壞危險(xiǎn)，對(duì)古文化遺址、古墓葬急需進(jìn)行搶救發(fā)掘的，由縣級(jí)人民政府文物行政部門組織發(fā)掘，并同時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)

C.在集體組織所有的土地下發(fā)現(xiàn)埋藏的文物，集體組織可以自行挖掘

D.特別重要的建設(shè)工程范圍內(nèi)的考古調(diào)查、勘探、發(fā)掘，由國(guó)務(wù)院文物行政主管部門組織實(shí)施

【答案】：D

127、乙施工企業(yè)向甲建設(shè)單位主張支付工程款,甲以工程質(zhì)量不合格為由拒絕支付，乙將其工程款的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙并通知了甲。丙向甲主張?jiān)搨鶛?quán)時(shí),甲仍以質(zhì)量原因拒絕支付。關(guān)于該案中債權(quán)轉(zhuǎn)讓的說法,正確的是()。

A.乙的債權(quán)屬于法定不得轉(zhuǎn)讓的債權(quán)

B.甲可以向丙行使因質(zhì)量原因拒絕支付的抗辯

C.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過甲同意

D.乙轉(zhuǎn)讓債權(quán)的通知可以不用通知甲

【答案】：B

128、施工企業(yè)為建造師提供虛假申報(bào)材料申請(qǐng)注冊(cè)的，可能承擔(dān)的行政責(zé)任是()。2017真題

A.取消投標(biāo)資格

B.降低資質(zhì)等級(jí)

C.責(zé)令限期改正

D.吊銷企業(yè)資質(zhì)證書

【答案】：C

129、“綠色施工”是指工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求和前提下，通過科學(xué)管理和技術(shù)進(jìn)步，最大限度的節(jié)約資源與減少對(duì)環(huán)境影響的負(fù)面施工活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“四節(jié)一環(huán)保”，其中“四節(jié)”是指()。

A.節(jié)電、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材

B.節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材

C.節(jié)能、節(jié)水、節(jié)油、節(jié)材

D.節(jié)能、節(jié)電、節(jié)油、節(jié)水

【答案】：B

130、若要進(jìn)行可能危及危險(xiǎn)化學(xué)品管道安全的施工作業(yè)，施工單位應(yīng)當(dāng)在開工的()日前書面通知管道所屬單位。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】：B

131、開庭審理的步驟正確的是（）。

A.法庭辯論—法庭筆錄—宣判—法庭調(diào)查

B.法庭辯論—法庭調(diào)查—法庭筆錄—宣判

C.法庭調(diào)查—法庭辯論—法庭筆錄—宣判

D.法庭辯論—法庭筆錄—法庭調(diào)查—宣判

【答案】：C

132、下列法律中，屬于憲法相關(guān)法的是()。

A.《中華人民共和國(guó)行政法》

B.《中華人民共和國(guó)民法典》

C.《中華人民共和國(guó)全國(guó)人民代表大會(huì)組織法》

D.《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》

【答案】：C

133、某施工企業(yè)與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業(yè)在租賃期間損壞了塔吊的兩個(gè)部件，并有意轉(zhuǎn)租該塔吊。關(guān)于施工企業(yè)義務(wù)的說法，正確的是（）。

A.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)塔吊部件進(jìn)行維修

B.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)塔吊做相應(yīng)改造

C.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)塔吊部件的損害賠償責(zé)任

D.施工企業(yè)轉(zhuǎn)租塔吊后應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況通知租賃公司

【答案】：C

134、延付或者拒付租金的訴訟時(shí)效期間為()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

【答案】：A

135、在文物保護(hù)單位的建設(shè)控制地帶內(nèi)進(jìn)行建設(shè)工程，工程設(shè)計(jì)方案應(yīng)當(dāng)根據(jù)()的級(jí)別，經(jīng)相應(yīng)的文物行政部門同意后，報(bào)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃部門批準(zhǔn)。（2012）

A.文物保護(hù)單位

B.建設(shè)單位

C.施工單位

D.設(shè)計(jì)單位

【答案】：A

136、建筑施工單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援組織，但應(yīng)當(dāng)指定（）的應(yīng)急救援人員。

A.專職

B.兼職

C.專職和兼職相結(jié)合

D.消防單位

【答案】：B

137、某施工合同約定以《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價(jià)約7000萬(wàn)元，發(fā)包人應(yīng)從接到承包人竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起（）d內(nèi)核對(duì)（審查）完畢并提出審查意見。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】：D

138、甲總承包單位將部分非主體工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)條件的乙分包公司，且已征得建設(shè)單位同意。下列關(guān)于分包行為的說法中，正確的是（）。

A.甲總承包單位必須報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)備案

B.建設(shè)單位必須與乙分包公司重新簽訂分包合同

C.乙分包公司應(yīng)按照分包合同的約定對(duì)甲總承包單位負(fù)責(zé)

D.建設(shè)單位必須重新為乙分包工程辦理施工許可證

【答案】：C

139、甲企業(yè)向乙銀行借款100萬(wàn)元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個(gè)月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到150萬(wàn)元，甲和乙通知了丙，丙未予答復(fù)。后甲到期不能償還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是()

A.丙應(yīng)承擔(dān)150萬(wàn)元的保證責(zé)任，因?yàn)楸麑?duì)甲和乙的通知未予答復(fù)，視為默認(rèn)

B.丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因?yàn)榧着c乙變更合同條款未得到丙的同意

C.丙不再承擔(dān)保證責(zé)任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效

D.丙對(duì)100萬(wàn)應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任，增加的50萬(wàn)元不承擔(dān)保證責(zé)任

【答案】：D

140、建設(shè)工程領(lǐng)取施工許可證后因故不能正常開工可申請(qǐng)延期，但延期以兩次為限，每次不超過（）個(gè)月。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：A

141、建設(shè)項(xiàng)目超過（）未能開工，建設(shè)單位應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)用地的裸露地面進(jìn)行綠化、鋪裝或遮蓋，否則由縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門進(jìn)行處罰。

A.1個(gè)月

B.3個(gè)月

C.6個(gè)月

D.1年

【答案】：B

142、《立法法》規(guī)定，同一機(jī)關(guān)制定的法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章，新的規(guī)定與舊的規(guī)定不一致的，（）。

A.由國(guó)務(wù)院裁定

B.由最高人民法院裁定

C.適用舊的規(guī)定

D.適用新的規(guī)定

【答案】：D

143、甲、乙雙方訂立的合同經(jīng)人民法院判決認(rèn)定為無效合同，則該合同自（）時(shí)起不具有法律效力。

A.合同訂立

B.合同生效

C.當(dāng)事人提起訴訟

D.法院判決生效

【答案】：A

144、甲、乙在合同談判中，甲惡意磋商，導(dǎo)致合同未能簽訂，給乙造成損失。甲違反了合同訂立的（）原則。

A.平等原則

B.合法原則

C.公平原則

D.自愿原則

【答案】：C

145、關(guān)于仲裁和解的說法，正確的是（）。

A.當(dāng)事人申請(qǐng)仲裁后達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)撤回仲裁申請(qǐng)

B.當(dāng)事人達(dá)成和解協(xié)議，撤回仲裁申請(qǐng)后反悔的，不得再根據(jù)仲截協(xié)議申消仲裁

C.當(dāng)事人申請(qǐng)仲裁后和解的，成當(dāng)在仲裁庭的主持下進(jìn)行

D.仲裁庭可以根據(jù)當(dāng)事人的和解協(xié)議作出裁決書

【答案】：D

146、某工程項(xiàng)目投保了建筑工程一切險(xiǎn)，在保險(xiǎn)期限內(nèi)，因下列原因造成的損失中，保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)予以賠償?shù)氖?)。

A.設(shè)計(jì)錯(cuò)誤

B.火災(zāi)事故

C.原材料缺陷

D.工藝不完善

【答案】：B

147、甲房地產(chǎn)開發(fā)商與乙建筑施工企業(yè)簽訂了一份施工合同，雙方在合同中未約定糾紛的處理方式。后來由于工程質(zhì)量問題發(fā)生了糾紛，雙方?jīng)Q定將此糾紛提交該市仲裁委員會(huì)仲裁。則下列說法中，正確的是()。

A.由于雙方在合同中未約定處理糾紛的具體方式，所以只能通過和解的方式解決糾紛

B.由于雙方在合同中未約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以發(fā)生糾紛后不能通過仲裁解決

C.由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以可以通過仲裁解決糾紛

D.由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以不能通過和解解決糾紛

【答案】：C

148、關(guān)于表見代理的說法，正確的是（）。

A.表見代理屬于無權(quán)代理，對(duì)本人不發(fā)生法律效力

B.本人承擔(dān)的表見代理產(chǎn)生的責(zé)任后，可以向無權(quán)代理人追償因代理行為而遭受的損失

C.表見代理中，由行為人和本人承擔(dān)連帶責(zé)任

D.第三人明知行為人無權(quán)代理仍與之實(shí)施民事行為，構(gòu)成表見代理

【答案】：B

149、在鄉(xiāng)、村莊規(guī)劃區(qū)內(nèi)進(jìn)行鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益事業(yè)建設(shè)時(shí),應(yīng)當(dāng)辦理()。2017真題

A.鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證

B.鄉(xiāng)村建設(shè)工程規(guī)劃許可證

C.鄉(xiāng)村建設(shè)用地規(guī)劃許可證

D.土地性質(zhì)變更登記手續(xù)

【答案】：A

150、關(guān)于行政機(jī)關(guān)的行政行為的說法，正確的是()。

A.行政行為以國(guó)家強(qiáng)制力保障實(shí)施，帶有強(qiáng)制性

B.行政主體實(shí)施行政行為必須與行政相對(duì)方協(xié)商或征得其同意

C.行政行為均屬于無償行為

D.行政行為具有不可裁

【答案】：A

151、關(guān)于建設(shè)工程代理行為,下列說法正確的是（）

A.建設(shè)工程代理行為多為民事法律行為的委托代理

B.建設(shè)工程委托代理必須以用書面形式

C.委托書授權(quán)不明的,被代理人應(yīng)當(dāng)向第三人承擔(dān)民事責(zé)任,代理人不承擔(dān)責(zé)任

D.一般代理行為有法定的資格要求

【答案】：A

152、根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)消防工作的意見》，施工企業(yè)消防安全第一責(zé)任人是其()。

A.專職安全員

B.法定代表人

C.專職消防安全員

D.施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

【答案】：B

153、某商品房開發(fā)工程因故停建，承包人及時(shí)起訴要求結(jié)算工程款并勝訴。法院在對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行拍賣執(zhí)行中，有許多債權(quán)人主張權(quán)利。各債權(quán)人的清償順序依法應(yīng)為（）。（2014）

A.承包人、抵押權(quán)人、普通債權(quán)人、全款購(gòu)房人

B.抵押債權(quán)人、普通債權(quán)人、全款購(gòu)房人、承包人

C.普通債權(quán)人、全款購(gòu)房人、承包人、抵押債權(quán)人

D.全款購(gòu)房人、承包人、抵押債權(quán)人、普通債權(quán)人

【答案】：D

154、（2020年真題）關(guān)于工程質(zhì)量檢測(cè)的說法，正確的是（）。

A.檢測(cè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)由工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)法定代表人簽署

B.工程質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由施工企業(yè)歸檔

C.檢測(cè)機(jī)構(gòu)是具有獨(dú)立法人資格的非營(yíng)利性中介機(jī)構(gòu)

D.工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系

【答案】：B

155、安全生產(chǎn)社會(huì)監(jiān)督可以采取的方式不包括（）。

A.工會(huì)民主監(jiān)督

B.公眾舉報(bào)監(jiān)督

C.有關(guān)行政主管部門監(jiān)督

D.社區(qū)報(bào)告監(jiān)督

【答案】：C

156、甲公司的業(yè)務(wù)員張某被開除后，為報(bào)復(fù)甲公司，用蓋有甲公司公章的空白合同書與乙公司訂立一份建材購(gòu)銷合同。乙公司知悉內(nèi)情，但仍按時(shí)將貨物送至甲公司所在地，甲公司拒絕接收，引起糾紛。關(guān)于該案代理與合同效力的說法，正確的是（）。

A.張某的行為為無權(quán)代理，合同無效

B.張某的行為為表見代理，合同無效

C.張某的行為為授權(quán)不明，合同有效

D.張某的行為為表見代理，合同有效

【答案】：A

157、不屬于施工企業(yè)承攬業(yè)務(wù)不良行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是()。

A.將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的

B.不履行保修義務(wù)或者拖延履行保修義務(wù)的

C.以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的

D.以向評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員行賄的手段謀取中標(biāo)的

【答案】：B

158、某工地發(fā)生火災(zāi)事故，總包單位及時(shí)報(bào)告后發(fā)現(xiàn)傷亡人數(shù)又有增加，則（）。

A.應(yīng)自事故發(fā)生之日起15日內(nèi)補(bǔ)報(bào)

B.應(yīng)自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)補(bǔ)報(bào)

C.應(yīng)自事故發(fā)生之日起10日內(nèi)補(bǔ)報(bào)

D.應(yīng)自事故發(fā)生之日起7日內(nèi)補(bǔ)報(bào)

【答案】：D

159、關(guān)于工程質(zhì)量檢測(cè)的說法,正確的是()

A.檢測(cè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)由工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)法定代表人簽署

B.工程質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后,由施工企業(yè)歸檔

C.檢測(cè)機(jī)構(gòu)是具有獨(dú)立法人資格的非營(yíng)利性中介機(jī)構(gòu)

D.工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系

【答案】：B

160、經(jīng)建設(shè)單位的同意，甲建筑工程公司與乙建筑施工公司簽訂勞動(dòng)分包合同，合同約定：乙公司負(fù)責(zé)為甲公司承包的某建設(shè)項(xiàng)目提供勞務(wù)工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的勞務(wù)，因施工事故所造成的人員傷亡的責(zé)任一概由乙公司承擔(dān)等。根據(jù)我國(guó)《民法典》的規(guī)定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因損害社會(huì)公共利益而無效

C.因顯失公平而可撤銷

D.因施工事故所造成的人員傷亡的責(zé)任一概由乙公司承擔(dān)的條款無效

【答案】：D

161、注冊(cè)建造師有權(quán)（）。

A.超出聘用單位業(yè)務(wù)范圍從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)

B.在兩個(gè)或兩個(gè)以上單位受聘或執(zhí)業(yè)

C.允許信得過的人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)

D.對(duì)本人執(zhí)業(yè)活動(dòng)進(jìn)行解釋和辯解

【答案】：D

162、下列合同中，不能實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的合同是（）。

A.運(yùn)輸合同

B.抵押合同

C.保管合同

D.加工承攬合同

【答案】：B

163、某開發(fā)商與施工企業(yè)簽訂合同，約定雙方就合同履行發(fā)生爭(zhēng)議，提交北京市A仲裁委員會(huì)進(jìn)行裁決，并自動(dòng)履行其裁決。后雙方工程款支付發(fā)生糾紛，現(xiàn)問雙方解決爭(zhēng)議可行的法律途徑是()。

A.只能向有管轄權(quán)的人民法院起訴

B.只能申請(qǐng)北京市A仲裁委員會(huì)仲裁

C.既可向有管轄權(quán)的法院起訴，也可以申請(qǐng)仲裁

D.只能向有管轄權(quán)的法院起訴

【答案】：B

164、關(guān)于工程建設(shè)中使用建筑材料的說法，正確的是（）。（2016）

A.建筑材料應(yīng)該由建設(shè)單位采購(gòu)

B.建設(shè)單位采購(gòu)的建筑材料經(jīng)施工企業(yè)檢驗(yàn)不合格的，應(yīng)當(dāng)拒絕使用

C.建設(shè)單位招標(biāo)采購(gòu)建筑材料的，可以指定三個(gè)以上品牌

D.建設(shè)單位采購(gòu)的建筑材料的經(jīng)施工企業(yè)檢驗(yàn)合格，使用后被證實(shí)屬于不合格材料的，應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)責(zé)任

【答案】：B

165、以下不屬于行政處罰的是（）。

A.警告

B.罰款

C.責(zé)令停止施工

D.拘役

【答案】：D

166、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期為（）。資質(zhì)有效期屆滿，企業(yè)需要延續(xù)資質(zhì)證書有效期的，應(yīng)當(dāng)在資質(zhì)證書有效期屆滿三個(gè)月前，申請(qǐng)辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù)。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】：D

167、根據(jù)《著作權(quán)法》，著作權(quán)是（）。（2014）

A.隨作品的發(fā)表而自動(dòng)產(chǎn)生

B.隨作品的創(chuàng)作完成而自動(dòng)產(chǎn)生

C.在作品上加注版權(quán)后自動(dòng)產(chǎn)生

D.在作品以一定的物質(zhì)形態(tài)固定后產(chǎn)生

【答案】：B

168、關(guān)于建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為的公布，下列說法正確的是（）。

A.對(duì)于不良行為記錄，可根據(jù)其行為內(nèi)容和程度決定在當(dāng)?shù)毓歼€是在全國(guó)公布

B.全國(guó)公布期限比地方確定的公布期限要長(zhǎng)

C.司法部門關(guān)于建筑市場(chǎng)各方主體不良行為記錄的信息，各級(jí)建設(shè)相關(guān)部門無需再統(tǒng)一公布

D.通過銀行部門獲取的建筑市場(chǎng)主體不良行為記錄的信息，建設(shè)行政主管部門也應(yīng)在本地區(qū)統(tǒng)一公布

【答案】：D

169、根據(jù)《綠色施工導(dǎo)冊(cè)》，關(guān)于臨時(shí)用地指標(biāo)和臨時(shí)用地保護(hù)的說法，正確的是()。2016

A.根據(jù)施工規(guī)模及現(xiàn)場(chǎng)條件等因素合力確定臨時(shí)設(shè)施的占地指標(biāo)，臨時(shí)設(shè)施的占地面積應(yīng)該按用地指標(biāo)所需的一半面積設(shè)計(jì)

B.要求平面布置合理、緊湊，在滿足環(huán)境、職業(yè)健康與安全級(jí)文明施工要求的前提下盡可能減少?gòu)U棄地和死角，臨時(shí)設(shè)施占地面積有效利用率大于80%

C.應(yīng)對(duì)深基坑施工方案進(jìn)行優(yōu)化，減少土方開挖和回填量，最大限度地減少對(duì)土地的擾動(dòng)，保護(hù)周邊自然生態(tài)環(huán)境

D.利用和保護(hù)施工用地范圍內(nèi)原有綠色植被，對(duì)于施工周期較短的現(xiàn)場(chǎng)，可按建筑永久綠化的要求，安排場(chǎng)地新建綠化

【答案】：C

170、根據(jù)《民法典》的規(guī)定，動(dòng)產(chǎn)物權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，雙方又約定由出讓人繼續(xù)占有該動(dòng)產(chǎn)的，物權(quán)自（）時(shí)發(fā)生效力。

A.動(dòng)產(chǎn)交付

B.該約定生效

C.登記備案

D.動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同生效

【答案】：B

171、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,下列工作中,應(yīng)由總監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的是（）。

A.建設(shè)單位撥付工程款

B.施工單位實(shí)施隱蔽工程

C.商品混凝土應(yīng)用于基礎(chǔ)工程

D.大型非標(biāo)構(gòu)件進(jìn)行吊裝?

【答案】：A

172、當(dāng)事人不服地方人民法院一審裁定的，應(yīng)當(dāng)()。

A.自判決書送達(dá)之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴

B.自裁定書送達(dá)之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴

C.自裁定書送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴

D.自判決書送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴

【答案】：C

173、關(guān)于人身保險(xiǎn)合同的表述中，錯(cuò)誤的是()。

A.人身保險(xiǎn)合同是以人的壽命和身體為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)合同

B.投保人應(yīng)向保險(xiǎn)人如實(shí)申報(bào)被保險(xiǎn)人的年齡、身體狀況

C.投保人于合同成立后，必須向保險(xiǎn)人一次支付全部保險(xiǎn)費(fèi)

D.保險(xiǎn)人對(duì)人身保險(xiǎn)的保險(xiǎn)費(fèi)，不可以用訴訟方式要求投保人支付

【答案】：C

174、某設(shè)備采購(gòu)合同中約定：甲公司向乙公司訂購(gòu)5臺(tái)設(shè)備，由于乙公司的庫(kù)存只有3臺(tái)約定剩余的2臺(tái)設(shè)備由丙公司交付給甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付設(shè)備。則合同中應(yīng)（）承擔(dān)違約責(zé)任。

A.乙向丙

B.乙向甲

C.丙向甲

D.丙向乙

【答案】：B

175、某高層住宅工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理使用年限為50年。屋面防水為一級(jí)，設(shè)計(jì)使用年限15年，工程于2012年9月5日竣工驗(yàn)收合格并交付使用，施工單位出具的質(zhì)量保修書中有下列內(nèi)容，其中不符合法律法規(guī)要求的有（）。

A.基礎(chǔ)工程的保修期限為50年

B.房屋防水工程的保修期限為5年

C.供熱系統(tǒng)的保修期限為自2012年采暖期起，到2013年采暖期結(jié)束日止

D.電氣管線、給水排水管道、裝修工程的保修期限為1年

【答案】：D

176、屬于行政責(zé)任種類的是（）。

A.留用察看

B.簽訂履行合同失職罪

C.記大過

D.重大環(huán)境污染事故罪

【答案】：C

177、下列安全生產(chǎn)條件中，屬于取得建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證條件的是()。

A.制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

B.配備專職應(yīng)急救援人員

C.制定職業(yè)危害應(yīng)急預(yù)案

D.特種作業(yè)人員經(jīng)企業(yè)考核合格

【答案】：A

178、根據(jù)《建筑法》，建設(shè)單位因故不能在施工許可證規(guī)定的期限內(nèi)開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期，申請(qǐng)延期的次數(shù)最多為（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

179、下列不良行為中,屬于施工企業(yè)資質(zhì)不良行為的是()

A.以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假,騙取中標(biāo)的

B.不按照與招標(biāo)人訂立的合同行義務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的

C.將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違法分包的

D.允許其他單位或個(gè)人以本單位名義承攪工程的

【答案】：D

180、執(zhí)行程序指的是人民法院的執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)用國(guó)家強(qiáng)制力，強(qiáng)制義務(wù)人履行()所確定的義務(wù)的程序。

A.文書

B.生效的法律文書

C.法院的判決書

D.生效的仲裁裁決書

【答案】：B

181、根據(jù)《行政強(qiáng)制法》，法律沒有規(guī)定行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行的，作出行政決定的行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的機(jī)關(guān)是（）。

A.人民法院

B.人民政府

C.公安機(jī)關(guān)

D.監(jiān)察機(jī)關(guān)

【答案】：A

182、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，在勞務(wù)派遣用式方式中，訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是（）。

A.派遣單位與用工單位

B.用工單位與勞動(dòng)者

C.用工單位與當(dāng)?shù)厝嗣裾?/p>

D.派遣單位與勞動(dòng)者

【答案】：A

183、由于施工合同糾紛，甲向人民法院起訴乙，人民法院立案審理。在庭審中，甲方未經(jīng)法庭許可中途退庭，則人民法院對(duì)該起訴訟案件()。

A.移送二審法院裁決

B.按撤訴處理

C.按缺席判決

D.進(jìn)入再審程序

【答案】：B

184、可撤銷合同中享有撤銷權(quán)的當(dāng)事人。應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起（）內(nèi)行使，并應(yīng)當(dāng)向人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。。

A.6個(gè)月

B.1年

C.2年

D.5年

【答案】：B

185、擔(dān)保方式中，必須由第三人為一方當(dāng)事人提供擔(dān)保的是（）。

A.保證

B.抵押

C.留置

D.定金

【答案】：A

186、根據(jù)《消防法》，除人員密集的大型場(chǎng)所和特殊工程以外的一般建設(shè)工程消防驗(yàn)收，()。

A.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防驗(yàn)收

B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)先行備案后，方可進(jìn)行消防驗(yàn)收

C.建設(shè)單位在驗(yàn)收后應(yīng)當(dāng)報(bào)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案

D.可以不經(jīng)過消防驗(yàn)收，由公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽查

【答案】：C

187、某項(xiàng)施工中施工單位偷工減料，造成建設(shè)工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，給建設(shè)單位造成了損失。建設(shè)行政主管部門不能對(duì)該施工單位實(shí)施的制裁是（）。

A.責(zé)令停業(yè)整頓

B.降低資質(zhì)等級(jí)

C.責(zé)令改正

D.罰金

【答案】：D

188、某工程施工合同約定承包人對(duì)基礎(chǔ)工程墊資，時(shí)間為3個(gè)月，發(fā)包人對(duì)墊付資金按照銀行定期3個(gè)月存款利率的2倍支付利息，后發(fā)包人未按照合同約定支付利息，承包人將其訴至法院。銀行3個(gè)月定期存款利息為2.4%，同期貸款利率為6%，則法院對(duì)墊資利息的處理正確的是（）。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

【答案】：C

189、()負(fù)責(zé)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和對(duì)外通報(bào)。

A.國(guó)務(wù)院工程建設(shè)行政主管部門

B.國(guó)務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門

C.國(guó)務(wù)院

D.國(guó)務(wù)院標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門和國(guó)務(wù)院工程建設(shè)行政主管部門聯(lián)合

【答案】：B

190、在一起鋼材購(gòu)銷合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業(yè)將鋼材供應(yīng)商在其網(wǎng)站上發(fā)布的價(jià)目表下載打印，并在法庭上作為證據(jù)出示，則該證據(jù)種類屬于（）。

A.物證

B.勘驗(yàn)筆錄

C.書證

D.視聽資料

【答案】：C

191、根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》的規(guī)定。申請(qǐng)人年齡超過()周歲的不予注冊(cè)。

A.55

B.60

C.62

D.65

【答案】：D

192、下列屬于建設(shè)工程一切險(xiǎn)的承保范圍是()。

A.工程建設(shè)過程中突遇冰雹、地崩、山崩、雪崩等自然事件而造成的損失

B.由于設(shè)計(jì)文件錯(cuò)誤引起的損失和費(fèi)用

C.施工過程中施工設(shè)備或機(jī)械裝置失靈造成的本身?yè)p失

D.由于工程持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，氣溫的變化導(dǎo)致保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)自身的損失

【答案】：A

193、在保險(xiǎn)合同中，負(fù)有支付保險(xiǎn)費(fèi)義務(wù)的當(dāng)事人是（）。

A.受益人

B.投保人

C.被保險(xiǎn)人

D.保險(xiǎn)人

【答案】：B

194、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定，（）由國(guó)務(wù)院或者國(guó)務(wù)院授權(quán)有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。

A.重大事故

B.特別重大事故

C.一般事故

D.較大事故

【答案】：B

195、建設(shè)工程的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收后，應(yīng)當(dāng)（）投入使用。

A.在主體工程竣工驗(yàn)收后10日內(nèi)

B.在主體工程竣工驗(yàn)收后15日內(nèi)

C.與主體工程同時(shí)投產(chǎn)使用

D.自建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)之日起3個(gè)月內(nèi)

【答案】：C

196、關(guān)于物權(quán)的說法，正確的是()。

A.同一物的擔(dān)保物權(quán)人與所有權(quán)人應(yīng)當(dāng)為同一人

B.用益物權(quán)人可以是該物的所有權(quán)人

C.未經(jīng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)者同意，土地所有人不得在該地塊設(shè)立地役權(quán)

D.物權(quán)的變動(dòng)只能基于合同關(guān)系

【答案】：C

197、某建筑施工單位有50名從業(yè)人員，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，該單位應(yīng)當(dāng)（）。

A.配備兼職安全生產(chǎn)管理人員

B.配備專職安全生產(chǎn)管理人員

C.因?yàn)橐?guī)模較小，不需要配備安全生產(chǎn)管理人員

D.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員

【答案】：B

198、建設(shè)工程活動(dòng)中涉及的代理行為比較多，下列選項(xiàng)中不得委托代理的是（）。

A.工程招標(biāo)

B.工程承包

C.糾紛訴訟

D.材料設(shè)備采購(gòu)

【答案】：B

199、下列選項(xiàng)中，屬于建筑工程一切險(xiǎn)承保的是（）。

A.材料銹蝕引起的工程損失

B.設(shè)計(jì)錯(cuò)誤引起的工程損失

C.工藝不善引起的工程損失

D.地面下陷引起的工程損失

【答案】：D

200、下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法正確的是（）。

A.質(zhì)物不需要轉(zhuǎn)移占有

B.不動(dòng)產(chǎn)可以作為質(zhì)物

C.著作權(quán)里的財(cái)產(chǎn)權(quán)可以作為權(quán)利質(zhì)押

D.權(quán)利質(zhì)押不需要將權(quán)利憑證交付質(zhì)押人

【答案】：C

201、根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，下列情形不屬于否決投標(biāo)的是()。

A.投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金

B.投標(biāo)文件逾期送達(dá)或者未送達(dá)指定地點(diǎn)

C.投標(biāo)文件無單位蓋章且無單位負(fù)責(zé)人簽字

D.聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議

【答案】：B

202、根據(jù)《建筑市場(chǎng)誠(chéng)信行為信息管理辦法》規(guī)定，對(duì)發(fā)布有誤的信息，應(yīng)()。

A.撤銷該信息

B.縮短信息公布期限

C.縮小信息公布范圍

D.由發(fā)布該信息的建設(shè)行政主管部門進(jìn)行修正

【答案】：D

203、某施工合同約定承包人對(duì)基礎(chǔ)工程墊資施工，發(fā)包人對(duì)墊付資金按銀行貸款利率2倍支付利息，后發(fā)包人未按合同約定支付墊資利息，承包人訴至法院，則人民法院對(duì)墊資利息的處理，正確的是()。

A.予以追繳

B.不予支持

C.支付按合同約定全部

D.只支持按銀行同類貸款利息支付

【答案】：D

204、關(guān)于建設(shè)工程缺陷責(zé)任期的說法正確的是()。

A.缺陷僅指建設(shè)工程質(zhì)量不符合工程建設(shè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

B.缺陷責(zé)任期由發(fā)承包雙方在承包合同中約定應(yīng)當(dāng)不超過1年

C.由于承包人原因?qū)е鹿こ虩o法按照規(guī)定期限進(jìn)行竣工驗(yàn)收的，缺陷責(zé)任期從實(shí)際通過竣工驗(yàn)收之日起計(jì)

D.缺陷責(zé)任期從工程提交竣工驗(yàn)收后報(bào)告之日起計(jì)

【答案】：C

205、關(guān)于建設(shè)工程總承包的規(guī)定，以下說法錯(cuò)誤的是()。

A.總承包通常分為工程總承包和