建筑工程施工補充協(xié)議九

PAGEPAGE1建筑工程施工補充協(xié)議九甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鑒于甲方與乙方已于____年__月__日簽訂《建筑工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），為確保工程順利進行，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就原合同未盡事宜達成如下補充協(xié)議：一、施工范圍及內(nèi)容1.1乙方應(yīng)按照原合同約定的施工范圍及內(nèi)容完成施工，并確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)定。1.2乙方在施工過程中，如遇特殊情況需對施工范圍及內(nèi)容進行調(diào)整，應(yīng)提前向甲方提出書面申請，并經(jīng)甲方同意后方可進行。二、施工期限2.1乙方應(yīng)按照原合同約定的施工期限完成施工，如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。2.2乙方應(yīng)合理組織施工，確保工程進度，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。三、工程價款及支付3.1乙方應(yīng)按照原合同約定的工程價款及支付方式進行施工，如遇特殊情況需調(diào)整工程價款，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。3.2甲方應(yīng)按照原合同約定的支付期限和比例及時支付工程款項，如因甲方原因?qū)е鹿こ炭铐椫Ц堆诱`，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量保證4.1乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標準和規(guī)定進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程竣工后，乙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定和標準對工程進行質(zhì)量保修，保修期限及內(nèi)容按照原合同約定執(zhí)行。五、安全生產(chǎn)5.1乙方應(yīng)嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保施工安全。5.2乙方應(yīng)按照原合同約定投保建筑工程一切險，并承擔保險費用。六、合同解除6.1甲乙雙方應(yīng)嚴格履行本補充協(xié)議及原合同的約定，如一方違約，另一方有權(quán)解除合同。6.2合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照原合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔相應(yīng)責(zé)任。七、爭議解決7.1本補充協(xié)議及原合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：____年__月__日注：本補充協(xié)議僅供參考，具體內(nèi)容以甲乙雙方實際簽訂的合同為準。在簽訂合同時，請務(wù)必仔細閱讀并充分理解合同條款，必要時可尋求專業(yè)法律人士的意見。2024帶目錄帶附件詳細版-建筑工程施工補充協(xié)議九目錄一、施工范圍及內(nèi)容二、施工期限三、工程價款及支付四、質(zhì)量保證五、安全生產(chǎn)六、合同解除七、爭議解決八、其他九、附件甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鑒于甲方與乙方已于____年__月__日簽訂《建筑工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），為確保工程順利進行，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就原合同未盡事宜達成如下補充協(xié)議：一、施工范圍及內(nèi)容1.1乙方應(yīng)按照原合同約定的施工范圍及內(nèi)容完成施工，并確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和規(guī)定。1.2乙方在施工過程中，如遇特殊情況需對施工范圍及內(nèi)容進行調(diào)整，應(yīng)提前向甲方提出書面申請，并經(jīng)甲方同意后方可進行。二、施工期限2.1乙方應(yīng)按照原合同約定的施工期限完成施工，如遇不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。2.2乙方應(yīng)合理組織施工，確保工程進度，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。三、工程價款及支付3.1乙方應(yīng)按照原合同約定的工程價款及支付方式進行施工，如遇特殊情況需調(diào)整工程價款，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。3.2甲方應(yīng)按照原合同約定的支付期限和比例及時支付工程款項，如因甲方原因?qū)е鹿こ炭铐椫Ц堆诱`，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。四、質(zhì)量保證4.1乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標準和規(guī)定進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2工程竣工后，乙方應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定和標準對工程進行質(zhì)量保修，保修期限及內(nèi)容按照原合同約定執(zhí)行。五、安全生產(chǎn)5.1乙方應(yīng)嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保施工安全。5.2乙方應(yīng)按照原合同約定投保建筑工程一切險，并承擔保險費用。六、合同解除6.1甲乙雙方應(yīng)嚴格履行本補充協(xié)議及原合同的約定，如一方違約，另一方有權(quán)解除合同。6.2合同解除后，甲乙雙方應(yīng)按照原合同約定辦理相關(guān)手續(xù)，并承擔相應(yīng)責(zé)任。七、爭議解決7.1本補充協(xié)議及原合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他8.1本補充協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本補充協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，與原合同具有同等法律效力。九、附件附件一：《建筑工程施工合同》附件二：施工圖紙及規(guī)范附件三：安全生產(chǎn)責(zé)任書甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：____年__月__日注：本補充協(xié)議僅供參考，具體內(nèi)容以甲乙雙方實際簽訂的合同為準。在簽訂合同時，請務(wù)必仔細閱讀并充分理解合同條款，必要時可尋求專業(yè)法律人士的意見。附件列表：1.《建筑工程施工合同》2.施工圖紙及規(guī)范3.安全生產(chǎn)責(zé)任書違約行為羅列及認定：1.乙方未能按照合同約定的施工范圍及內(nèi)容完成施工。2.乙方未能按照合同約定的施工期限完成施工。3.甲方未能按照合同約定的支付期限和比例及時支付工程款項。4.乙方施工質(zhì)量不符合國家相關(guān)標準和規(guī)定。5.乙方未能遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，導(dǎo)致施工現(xiàn)場發(fā)生安全事故。法律名詞及解釋：1.建筑工程施工合同：指甲方委托乙方進行建筑工程施工的合同。2.違約責(zé)任：指合同當事人未能履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)當承擔的法律責(zé)任。3.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭等。4.工程質(zhì)量保修：指乙方在工程竣工后對工程進行一定期限的質(zhì)量保證。5.安全生產(chǎn)：指在施工過程中，遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，采取必要措施，確保施工安全。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.施工范圍的變更：在施工過程中，如需變更施工范圍，應(yīng)提前向甲方提出書面申請，并經(jīng)甲方同意后方可進行。2.工期延誤：乙方應(yīng)合理組織施工，確保工程進度。如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。3.工程款項支付延誤：甲方應(yīng)按照合同約定的支付期限和比例及時支付工程款項。如因甲方原因?qū)е鹿こ炭铐椫Ц堆诱`，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。4.施工質(zhì)量不符合標準：乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標準和規(guī)定進行施工，確保工程質(zhì)量。5.施工安全：乙方應(yīng)遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保施工安全。解決方法：1.變更施工范圍：提前向甲方提出書面申請，并經(jīng)甲方同意后方可進行。2.工期延誤：合理組織施工，確保工程進度；如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。3.工程款項支付延誤：甲方應(yīng)按照合同約定的支付期限和比例及時支付工程款項；如因甲方原因?qū)е鹿こ炭铐椫Ц堆诱`，甲方應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責(zé)任。4.施工質(zhì)量不符合標準：嚴格按照國