承攬的合同的范本合集

承攬的合同的范本(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。發(fā)包方：*******裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)承包方：**********(以下簡稱乙方)經(jīng)雙方協(xié)商全都，甲方將************附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。依據(jù)《*****》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著公平，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，詳細(xì)條款如下：一、工程概況1、合同名稱：*******公司二樓裝飾2、合同內(nèi)容：包工包料裝修(甲方按工程預(yù)算總造價的**%加*****元抽取后，承包給乙方施工)3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4、工程地點(diǎn)：*****************附二樓5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。二、質(zhì)量技術(shù)要求乙方按甲方要求及國家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，完工后要達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方據(jù)此驗(yàn)收。(以效果圖為準(zhǔn))三、工程價款合同總造價：(大寫)*****(￥：*******元)，本工程總價款已包含材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)、相關(guān)稅費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)收要求的費(fèi)用，地磚、地板主材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項(xiàng)目內(nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用，由雙方協(xié)商達(dá)成全都執(zhí)行。四、工期要求**年**月**日至**年**月**日。乙方必需按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的**%為違約金，并依此累計。由于不行抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延(以甲方簽字為準(zhǔn))。五、付款方式裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的*****%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗(yàn)收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題付清。六、雙方的權(quán)利和義務(wù)(一)甲方權(quán)利和義務(wù)：由于甲方緣由造成停工而終止合同時，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。(二)乙方權(quán)利和義務(wù)：1、乙方按甲方施工要求施工。(并關(guān)心甲方解決與本工程相關(guān)問題，達(dá)到甲方施工驗(yàn)收要求)。2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方擔(dān)當(dāng)。3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場平安，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能準(zhǔn)時修復(fù)或賠償?shù)?，甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用時，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。4、工程完工后消失的質(zhì)量問題，乙方自行修理，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時交工，甲方有權(quán)支配其他單位進(jìn)場施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價款中扣除。6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費(fèi)用均由乙方自行擔(dān)當(dāng)。7、乙方應(yīng)準(zhǔn)時向工人支付工資，如甲方發(fā)覺乙方未準(zhǔn)時支付工人工資時，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。七、其它商定事項(xiàng)1、如遇不行抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時，乙方應(yīng)準(zhǔn)時書面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。2、乙方在施工期間，應(yīng)準(zhǔn)時通知甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項(xiàng)目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必需以敬重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果。八、違約責(zé)任九、解決合同糾紛的方式雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。甲方(蓋章)：**********乙方(蓋章)：**********托付代理人(簽字)：*******托付代理人(簽字)：**********地址：*****************地址：***************聯(lián)系方式：************聯(lián)系方式：***************年*****月*****日*****年*****月*****日承攬的合同的范本(第二篇)承攬的合同范本合同編號：[合同編號]日期：[簽署日期]摘要：本合同是由以下幾方（以下簡稱"甲方"、"乙方"、"丙方"）共同訂立的，旨在明確雙方關(guān)于承攬事項(xiàng)的權(quán)利和義務(wù)。根據(jù)雙方自愿，并經(jīng)談判達(dá)成一致意見，以便建立和諧、合作的關(guān)系。一、甲方信息：甲方：[甲方公司名稱]法定代表人：[甲方法定代表人]地址：[甲方地址]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]二、乙方信息：乙方：[乙方公司名稱]法定代表人：[乙方法定代表人]地址：[乙方地址]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]三、丙方信息：丙方：[丙方公司名稱]律師姓名：[丙方律師姓名]執(zhí)業(yè)證號：[丙方律師執(zhí)業(yè)證號]地址：[丙方地址]聯(lián)系電話：[丙方聯(lián)系電話]四、承攬事項(xiàng)：1.乙方承諾為甲方提供以下承攬事項(xiàng)：[具體承攬事項(xiàng)]2.甲方同意委托乙方進(jìn)行上述承攬事項(xiàng)，并支付相應(yīng)的費(fèi)用。3.乙方應(yīng)保證在合同約定的時間內(nèi)完成承攬事項(xiàng)，并保證工作的質(zhì)量符合甲方的要求。五、費(fèi)用及付款方式：1.甲方應(yīng)按以下方式支付乙方費(fèi)用：[具體費(fèi)用及付款方式]。2.乙方應(yīng)在收到費(fèi)用后的[具體時間]內(nèi)提供相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)。六、保密協(xié)議：雙方同意在合作過程中，對涉及到的商業(yè)機(jī)密、客戶信息等進(jìn)行保密，未經(jīng)對方許可不得向任何第三方披露。任何因違反保密協(xié)議而造成的損失，違約方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。七、爭議解決：雙方因合同履行產(chǎn)生的爭議應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，應(yīng)提交至當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。八、合同生效與終止：1.本合同于雙方蓋章之日起生效，并持續(xù)有效至合同約定的承攬事項(xiàng)完成及雙方履行完畢義務(wù)為止。2.任何一方未按合同約定履行義務(wù)或違反合同約定，守約方有權(quán)單方面解除合同，并保留追究違約方責(zé)任的權(quán)利。九、其他條款：1.本合同一式兩份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同的任何修改、補(bǔ)充、放棄或解釋的變更，雙方應(yīng)經(jīng)書面協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議。3.本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：丙方（蓋章）：合同簽署人：合同簽署人：合同簽署人：承攬的合同的范本(第三篇)合同編號：[編號]承攬的合同甲方：[甲方名稱]地址：[地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]電話：[電話]傳真：[傳真號碼]電子郵箱：[電子郵箱]乙方：[乙方名稱]地址：[地址]聯(lián)系人：[聯(lián)系人姓名]電話：[電話]傳真：[傳真號碼]電子郵箱：[電子郵箱]鑒于甲方具備相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，甲方同意為乙方提供以下服務(wù)，雙方達(dá)成如下合作協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容1.乙方委托甲方進(jìn)行以下服務(wù)：[具體服務(wù)內(nèi)容]2.甲方將根據(jù)乙方的需求和要求，按照雙方商定的時間和質(zhì)量要求，完成上述服務(wù)。二、費(fèi)用和支付方式1.乙方將支付如下費(fèi)用給甲方：[費(fèi)用明細(xì)]2.乙方應(yīng)在[支付期限]內(nèi)向甲方支付上述費(fèi)用。支付方式可以是現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬或其他雙方商定的方式。三、保密條款1.雙方同意在本合同有效期內(nèi)，以及合同終止后的[保密期限]內(nèi)互不泄露和披露對方的商業(yè)秘密、機(jī)密信息及所有相關(guān)文件。2.雙方同意嚴(yán)格遵守保密義務(wù)，并采取必要的措施，確保不向第三方透露或使用對方的商業(yè)秘密。四、有效期1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[合同期限]。2.如無特殊情況，本合同期滿后不自動續(xù)約。如需繼續(xù)合作，需另行簽訂新的合同。五、違約責(zé)任1.若一方未履行本合同的任何一項(xiàng)義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金。2.若因不可抗力因素導(dǎo)致無法履行本合同，雙方可相互