2023-2024年《家用地板磚施工合同樣本范本范本簡單版》

家用地板磚施工合同樣本范本范本簡單版家用地板磚施工合同樣本范本范本簡單版/家用地板磚施工合同樣本范本范本簡單版家用地板磚施工合同范本簡單版合同編號：__________第一章：合同雙方基本信息全稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________電話：____________________全稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：____________________電話：____________________第二章：施工內容與范圍2.1施工內容：乙方根據(jù)甲方的需求，負責家用地板磚的鋪設施工。2.2施工范圍：本施工范圍包括但不限于甲方指定的住宅區(qū)域，具體施工面積及位置以雙方確認的施工圖紙為準。第三章：施工材料3.1材料提供：乙方負責提供符合國家標準及合同約定的地板磚材料。甲方對乙方提供的材料有異議時，應立即提出，并由乙方負責更換或修正。第四章：施工期限4.1施工期限：乙方應按照雙方協(xié)商確定的時間表進行施工，并確保按時完成。4.2施工延期：如因不可抗力或其他非乙方原因導致施工延期，乙方應及時通知甲方，并協(xié)商確定延期時間。第五章：驗收與質保5.1驗收標準：施工完成后，雙方應按照國家相關標準及合同約定進行驗收。驗收合格后，甲方應在規(guī)定時間內支付剩余款項。5.2質保期限：乙方對施工的地板磚質保期限為____年，自驗收合格之日起計算。在質保期內，如出現(xiàn)質量問題，乙方應負責修復或更換。第六章：合同價格與支付方式6.1合同價格：雙方確認，本合同總價為人民幣____元（大寫：____________________元整），該價格已包括乙方為完成施工內容所需的一切費用和利潤。6.2支付方式：6.2.1預付款：合同簽訂后__個工作日內，甲方支付合同總價款的__%，即人民幣____元；6.2.2進度款：乙方完成合同約定施工進度的__%后，甲方支付合同總價款的__%，即人民幣____元；6.2.3驗收款：工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格后__個工作日內，甲方支付合同總價款的剩余__%，即人民幣____元。6.3發(fā)票開具：乙方應在收到每筆款項后__個工作日內，向甲方開具等額的正規(guī)發(fā)票。第七章：施工安全保障7.1安全責任：乙方應嚴格遵守國家及地方有關施工安全的規(guī)定，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。7.2事故處理：施工過程中如發(fā)生安全事故，乙方應立即采取緊急措施，并及時通知甲方，同時按照相關法律法規(guī)處理。第八章：施工變更8.1變更程序：如甲方要求變更施工內容，應書面通知乙方，乙方應根據(jù)變更內容及時調整施工方案，并書面確認變更對合同價格和工期的影響。8.2變更費用：因甲方原因導致的變更，甲方應承擔由此產(chǎn)生的額外費用；因乙方原因導致的變更，乙方應承擔相應費用。第九章：違約責任9.1甲方違約：如甲方未按約定支付合同價款，應按逾期付款金額的__%向乙方支付違約金。9.2乙方違約：如乙方未按約定完成施工，或施工質量不符合標準，甲方有權要求乙方采取補救措施，并按逾期完工天數(shù)的__%向甲方支付違約金。第十章：爭議解決10.1協(xié)商解決：合同履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。10.2仲裁條款：若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一章：知識產(chǎn)權11.1權利歸屬：乙方在施工過程中產(chǎn)生的所有智力成果，包括但不限于設計圖紙、施工方案等，其知識產(chǎn)權歸乙方所有。甲方對乙方提供的圖紙、方案等享有使用權，但未經(jīng)乙方書面同意，不得用于其他目的或向第三方披露。11.2保密義務：雙方對在合同履行過程中獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息負有保密義務，未經(jīng)對方同意不得泄露給任何第三方。第十二章：不可抗力12.1不可抗力定義：不可抗力是指雙方在合同簽訂時無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、罷工等。12.2不可抗力處理：如因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明。雙方應協(xié)商確定是否延期履行或解除合同，并免除因不可抗力導致的違約責任。第十三章：合同解除13.1合同解除條件：在合同履行期間，如一方嚴重違約，另一方有權書面通知違約方解除合同。雙方協(xié)商一致，可以書面形式解除合同。13.2解除后果：合同解除后，雙方應根據(jù)已履行部分的情況進行結算。因解除合同給一方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。第十四章：適用法律與管轄14.1適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決等均適用中華人民共和國的法律。14.2管轄法院：凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方同意提交至合同簽訂地人民法院管轄。第十五章：其他條款15.1完整協(xié)議：本合同構成雙方的完整協(xié)議，取代所有先前的口頭或書面協(xié)議。15.2修改與補充：本合同的任何修改或補充均應以書面形式作出，并經(jīng)雙方簽署后生效。15.3語言與效力：本合同以中文書寫，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等