建筑工程園林景觀施工合同范本

PAGEPAGE1建筑工程園林景觀施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行建筑工程園林景觀施工的事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下合同條款：第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程范圍：________________1.4工程面積：________________1.5工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。第二條工程內(nèi)容2.1園林景觀設(shè)計：乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的設(shè)計方案進行施工，如設(shè)計方案需變更，雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議。2.2施工內(nèi)容：包括但不限于土方工程、綠化工程、景觀小品、給排水工程、照明工程等。2.3工程材料：乙方應(yīng)按照設(shè)計方案要求選用符合國家標準的材料，并提供相關(guān)合格證明。2.4工程質(zhì)量：乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和甲方的要求。第三條工程費用3.1工程總價款：人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。3.2付款方式：按照工程進度分階段支付，具體支付方式和時間如下：a)簽訂合同后__日內(nèi)，支付工程總價款的__%；b)工程進度達到__%時，支付工程總價款的__%；c)工程竣工合格后__日內(nèi)，支付工程總價款的__%；d)工程保修期滿后__日內(nèi)，支付剩余工程總價款的__%。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票給甲方。第四條工程變更4.1如甲方需對工程進行變更，應(yīng)提前通知乙方，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、費用和工期。4.2如乙方原因?qū)е鹿こ套兏?，?yīng)承擔由此產(chǎn)生的費用和責任。第五條工程驗收5.1工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在接到通知后__日內(nèi)組織驗收。5.2驗收合格后，雙方簽訂驗收證書。如有不合格部分，乙方應(yīng)在驗收證書上注明，并在驗收證書簽訂后__日內(nèi)整改完畢。第六條工程保修6.1乙方對工程實行__年保修期，自工程竣工驗收合格之日起計算。6.2保修期內(nèi)，如因乙方原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責維修，并承擔相應(yīng)費用。第七條違約責任7.1甲方未按約定支付工程款項，每逾期一日，應(yīng)支付逾期付款金額__%的違約金。7.2乙方未按約定完成工程，每逾期一日，應(yīng)支付逾期完工金額__%的違約金。第八條爭議解決8.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________簽訂日期：____年__月__日2024帶目錄帶附件詳細版-建筑工程園林景觀施工合同范本目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程內(nèi)容四、工程費用五、工程變更六、工程驗收七、工程保修八、違約責任九、爭議解決十、其他約定附件一：工程量清單附件二：工程設(shè)計方案附件三：工程進度計劃附件四：工程驗收標準一、合同雙方甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________二、工程概況2.1工程名稱：________________2.2工程地點：________________2.3工程范圍：________________2.4工程面積：________________2.5工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。三、工程內(nèi)容3.1園林景觀設(shè)計：乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的設(shè)計方案進行施工，如設(shè)計方案需變更，雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議。3.2施工內(nèi)容：包括但不限于土方工程、綠化工程、景觀小品、給排水工程、照明工程等。3.3工程材料：乙方應(yīng)按照設(shè)計方案要求選用符合國家標準的材料，并提供相關(guān)合格證明。3.4工程質(zhì)量：乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和甲方的要求。四、工程費用4.1工程總價款：人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。4.2付款方式：按照工程進度分階段支付，具體支付方式和時間如下：a)簽訂合同后__日內(nèi)，支付工程總價款的__%；b)工程進度達到__%時，支付工程總價款的__%；c)工程竣工合格后__日內(nèi)，支付工程總價款的__%；d)工程保修期滿后__日內(nèi)，支付剩余工程總價款的__%。4.3乙方開具正規(guī)發(fā)票給甲方。五、工程變更5.1如甲方需對工程進行變更，應(yīng)提前通知乙方，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更內(nèi)容、費用和工期。5.2如乙方原因?qū)е鹿こ套兏瑧?yīng)承擔由此產(chǎn)生的費用和責任。六、工程驗收6.1工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在接到通知后__日內(nèi)組織驗收。6.2驗收合格后，雙方簽訂驗收證書。如有不合格部分，乙方應(yīng)在驗收證書上注明，并在驗收證書簽訂后__日內(nèi)整改完畢。七、工程保修7.1乙方對工程實行__年保修期，自工程竣工驗收合格之日起計算。7.2保修期內(nèi)，如因乙方原因?qū)е鹿こ坛霈F(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責維修，并承擔相應(yīng)費用。八、違約責任8.1甲方未按約定支付工程款項，每逾期一日，應(yīng)支付逾期付款金額__%的違約金。8.2乙方未按約定完成工程，每逾期一日，應(yīng)支付逾期完工金額__%的違約金。九、爭議解決9.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________簽訂日期：____年__月__日附件一：工程量清單附件二：工程設(shè)計方案附件三：工程進度計劃附件四：工程驗收標準附件列表：1.附件一：工程量清單2.附件二：工程設(shè)計方案3.附件三：工程進度計劃4.附件四：工程驗收標準違約行為羅列及認定：1.甲方未按約定支付工程款項。2.乙方未按約定完成工程。3.甲方未按時組織驗收。4.乙方未按時整改不合格部分。5.乙方在保修期內(nèi)未履行保修責任。法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的法律規(guī)則。2.違約金：指違約方因違反合同約定而應(yīng)支付給守約方的金錢賠償。3.保修期：指乙方對工程實行的一定期限內(nèi)的質(zhì)量保修期限。4.訴訟：指當事人通過法院解決合同爭議的一種法律途徑。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.設(shè)計方案變更：在工程過程中，設(shè)計方案可能需要進行調(diào)整。雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用和工期。2.工程進度延誤：乙方應(yīng)制定合理的工程進度計劃，并盡量避免延誤。如發(fā)生延誤，應(yīng)及時通知甲方，并采取補救措施。3.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和甲方的要求。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責維修，并承擔相應(yīng)費用。4.支付款項延遲：甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間及時支付工程款項。如甲方延遲支付，應(yīng)按照約定支付違約金。解決方法：1.對于設(shè)計方案變更，雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用和工期。2.對于工程進度延誤，乙方應(yīng)制定合理的工程進度計劃，并盡量避免延誤。如發(fā)生延誤，應(yīng)及時通知甲方，并采取補救措施。3