路橋工程承攬合同樣本

PAGEPAGE1路橋工程承攬合同樣本（實用文檔）甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬路橋工程事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程范圍：__________4.工程規(guī)模：__________二、合同價款1.合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：￥__________元。2.付款方式：__________三、工程期限1.工程開工日期：__________2.工程竣工日期：__________3.工程總工期：__________天。四、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)路橋工程的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求提供施工組織設(shè)計、施工方案及施工圖紙，并經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.乙方應(yīng)按照甲方的要求對工程進行質(zhì)量檢查和驗收，并提供相關(guān)資料。五、安全生產(chǎn)1.乙方應(yīng)嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，采取有效措施確保施工安全。2.乙方應(yīng)制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強安全教育，提高安全生產(chǎn)意識。3.乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌陌踩鹿守?zé)任和費用。六、工程變更1.在施工過程中，如甲方要求變更工程設(shè)計，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行變更，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.工程變更導(dǎo)致的費用增減，由甲乙雙方協(xié)商確定。七、違約責(zé)任1.乙方未按照合同約定的工期、質(zhì)量完成工程的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向甲方支付違約金。2.甲方未按照合同約定的付款方式進行付款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向乙方支付違約金。八、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工結(jié)算之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________注：本合同僅供參考，具體合同內(nèi)容以雙方實際協(xié)商為準(zhǔn)。在簽訂合同前，請務(wù)必仔細閱讀并充分理解合同條款。如有需要，請咨詢專業(yè)律師。2024帶目錄帶附件詳細版-路橋工程承攬合同樣本（實用文檔）目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、合同價款及支付方式四、工程期限五、工程質(zhì)量六、安全生產(chǎn)七、工程變更八、違約責(zé)任九、爭議解決十、其他約定十一、附件正文甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬路橋工程事宜，達成如下協(xié)議：一、合同雙方基本信息1.甲方基本信息：__________2.乙方基本信息：__________二、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程范圍：__________4.工程規(guī)模：__________三、合同價款及支付方式1.合同總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：￥__________元。2.付款方式：__________四、工程期限1.工程開工日期：__________2.工程竣工日期：__________3.工程總工期：__________天。五、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)路橋工程的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求提供施工組織設(shè)計、施工方案及施工圖紙，并經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.乙方應(yīng)按照甲方的要求對工程進行質(zhì)量檢查和驗收，并提供相關(guān)資料。六、安全生產(chǎn)1.乙方應(yīng)嚴格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，采取有效措施確保施工安全。2.乙方應(yīng)制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強安全教育，提高安全生產(chǎn)意識。3.乙方應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌陌踩鹿守?zé)任和費用。七、工程變更1.在施工過程中，如甲方要求變更工程設(shè)計，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行變更，并辦理相關(guān)手續(xù)。2.工程變更導(dǎo)致的費用增減，由甲乙雙方協(xié)商確定。八、違約責(zé)任1.乙方未按照合同約定的工期、質(zhì)量完成工程的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向甲方支付違約金。2.甲方未按照合同約定的付款方式進行付款的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并向乙方支付違約金。九、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工結(jié)算之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽字）：__________乙方代表（簽字）：__________簽訂日期：__________附件：__________注：本合同僅供參考，具體合同內(nèi)容以雙方實際協(xié)商為準(zhǔn)。在簽訂合同前，請務(wù)必仔細閱讀并充分理解合同條款。如有需要，請咨詢專業(yè)律師。附件列表：1.工程施工圖紙2.工程施工方案3.工程施工組織設(shè)計4.工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)5.安全生產(chǎn)規(guī)章制度6.工程變更申請表7.工程進度報告8.工程驗收報告9.違約金支付憑證違約行為羅列及認定：1.乙方未按合同約定的工期完成工程：以合同約定的竣工日期為準(zhǔn)，乙方未能按時完成工程，經(jīng)甲方催告后仍未完成，視為乙方違約。2.乙方工程質(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)：以工程質(zhì)量驗收報告為依據(jù)，若乙方施工的工程質(zhì)量不符合國家有關(guān)路橋工程的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方催告后仍未整改合格，視為乙方違約。3.甲方未按合同約定的付款方式進行付款：以合同約定的付款方式和付款時間為準(zhǔn)，甲方未能按時支付合同價款，經(jīng)乙方催告后仍未支付，視為甲方違約。法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬人承擔(dān)按照委托人的要求完成一定的工作，委托人支付報酬的合同。2.工期：指合同約定的工程開工日期至竣工日期的時間期限。3.工程質(zhì)量：指工程符合國家有關(guān)路橋工程的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的程度。4.安全生產(chǎn)：指在工程施工過程中，遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，采取有效措施，確保施工安全。5.工程變更：指在工程施工過程中，根據(jù)甲方的要求或?qū)嶋H情況，對工程設(shè)計進行修改。6.違約金：指因違約行為而應(yīng)支付的一定金額的賠償金。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：乙方應(yīng)合理安排施工進度，確保按合同約定的工期完成工程。如遇特殊情況導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)及時與甲方溝通，協(xié)商解決。2.工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)嚴格按照國家有關(guān)路橋工程的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進行施工，及時進行質(zhì)量檢查和驗收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時整改，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。3.安全事故：乙方應(yīng)加強安全管理，制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度，加強安全教育，提高安全生產(chǎn)意識。如發(fā)生安全事故，應(yīng)及時報告甲方，并采取有效措施防止事故擴大。4.工程變更：如甲方要求變更工程設(shè)計，乙方應(yīng)按照甲方的要求進行變更，并辦理相關(guān)手續(xù)。同時，雙方應(yīng)就工程變更導(dǎo)致的費用增減進行協(xié)商確定。5.合同價款