居住區(qū)綠化帶提升施工合同

PAGEPAGE1居住區(qū)綠化帶提升施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就居住區(qū)綠化帶提升施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：居住區(qū)綠化帶提升工程1.2工程地點(diǎn)：________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于綠化植物種植、景觀小品設(shè)置、灌溉系統(tǒng)安裝等（具體工程內(nèi)容詳見附件一）。1.4工程面積：________________1.5工程期限：自合同簽訂之日起至____年__月__日止。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。2.2乙方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，如有變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。三、工程費(fèi)用3.1工程總費(fèi)用為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。3.2付款方式：乙方按照工程進(jìn)度完成相應(yīng)工程量后，甲方按照合同約定的付款比例支付工程款。四、工期延誤4.1因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并向甲方支付違約金，具體金額雙方協(xié)商確定。4.2因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并調(diào)整工期。五、工程驗(yàn)收5.1工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的工程竣工資料。5.2甲方應(yīng)在收到竣工資料后____個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，并向乙方出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.3驗(yàn)收合格后，雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。六、售后服務(wù)6.1乙方對(duì)施工范圍內(nèi)的綠化植物提供____個(gè)月的免費(fèi)養(yǎng)護(hù)期，自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。6.2免費(fèi)養(yǎng)護(hù)期滿后，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定后續(xù)養(yǎng)護(hù)事宜。七、違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，具體金額雙方協(xié)商確定。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________簽訂日期：________________附件一：工程內(nèi)容詳細(xì)說明附件二：綠化植物清單附件三：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)居住區(qū)綠化帶提升施工合同目錄一、工程概況二、工程質(zhì)量三、工程費(fèi)用四、工期延誤五、工程驗(yàn)收六、售后服務(wù)七、違約責(zé)任八、爭議解決九、其他約定附件一：工程內(nèi)容詳細(xì)說明附件二：綠化植物清單附件三：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-居住區(qū)綠化帶提升施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就居住區(qū)綠化帶提升施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：居住區(qū)綠化帶提升工程1.2工程地點(diǎn)：________________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于綠化植物種植、景觀小品設(shè)置、灌溉系統(tǒng)安裝等（具體工程內(nèi)容詳見附件一）。1.4工程面積：________________1.5工程期限：自合同簽訂之日起至____年__月__日止。二、工程質(zhì)量2.1乙方應(yīng)按照國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合甲方要求。2.2乙方應(yīng)按照合同約定的工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，如有變更，需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。三、工程費(fèi)用3.1工程總費(fèi)用為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。3.2付款方式：乙方按照工程進(jìn)度完成相應(yīng)工程量后，甲方按照合同約定的付款比例支付工程款。四、工期延誤4.1因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并向甲方支付違約金，具體金額雙方協(xié)商確定。4.2因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并調(diào)整工期。五、工程驗(yàn)收5.1工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的工程竣工資料。5.2甲方應(yīng)在收到竣工資料后____個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，并向乙方出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.3驗(yàn)收合格后，雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)。六、售后服務(wù)6.1乙方對(duì)施工范圍內(nèi)的綠化植物提供____個(gè)月的免費(fèi)養(yǎng)護(hù)期，自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。6.2免費(fèi)養(yǎng)護(hù)期滿后，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定后續(xù)養(yǎng)護(hù)事宜。七、違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，具體金額雙方協(xié)商確定。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________簽訂日期：________________附件一：工程內(nèi)容詳細(xì)說明附件二：綠化植物清單附件三：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)附件列表：1.附件一：工程內(nèi)容詳細(xì)說明2.附件二：綠化植物清單3.附件三：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國合同法》：這是中國的一部法律，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更和解除等方面的內(nèi)容。2.違約責(zé)任：當(dāng)一方未能履行合同約定的義務(wù)時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。3.爭議解決：當(dāng)雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，通過法律途徑解決爭議的過程。4.訴訟：將爭議提交給法院，由法院進(jìn)行審理并作出判決的過程。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)：1.工期延誤：在施工過程中，可能會(huì)因?yàn)楦鞣N原因?qū)е鹿て谘诱`，需要明確責(zé)任方以及相應(yīng)的違約金。2.工程質(zhì)量不符合要求：在驗(yàn)收過程中，如果發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，需要及時(shí)進(jìn)行整改，直至符合要求。3.支付款項(xiàng)問題：在支付工程款項(xiàng)時(shí)，需要嚴(yán)格按照合同約定的付款方式進(jìn)行支付，并保留支付憑證。4.免費(fèi)養(yǎng)護(hù)期：在免費(fèi)養(yǎng)護(hù)期內(nèi)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)綠化植物的養(yǎng)護(hù)工作，甲方應(yīng)監(jiān)督并確保養(yǎng)護(hù)工作的質(zhì)量。解決辦法：1.對(duì)于工期延誤問題，應(yīng)明確違約責(zé)任以及違約金的計(jì)算方式，確保合同履行過程中的權(quán)益。2.對(duì)于工程質(zhì)量不符合要求的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并重新進(jìn)行驗(yàn)收，直至符合約定的標(biāo)準(zhǔn)。