(附件條款版)給排水工程施工合同

給排水工程施工合同一、引言給排水工程是城市建設的重要組成部分，涉及到城市居民生活用水的供應、污水排放、雨水收集與利用等方面。為了保證給排水工程的順利進行，確保施工質量，保障施工雙方的權益，特制定本施工合同。本合同依據(jù)《合同法》、《建筑法》等相關法律法規(guī)，并結合工程實際情況，明確雙方的權利和義務，確保合同的公平、公正、合法、有效。二、工程概況1.工程名稱：________給排水工程2.工程地點：________3.工程內容：包括給水工程、排水工程、雨水收集與利用工程等，具體以施工圖紙和工程量清單為準。4.工程規(guī)模：________5.工程質量標準：按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范執(zhí)行，確保工程質量合格。6.工程施工期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、合同雙方甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________四、合同價款及支付方式1.合同價款：本工程合同總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。2.支付方式：（1）預付款：合同簽訂后__日內，甲方支付乙方合同總價款的__%作為預付款。（2）進度款：乙方按照施工進度，提交工程量報表，甲方審核確認后，支付已完工程量的__%。（3）驗收款：工程竣工驗收合格后，甲方支付至合同總價款的__%。（4）質保金：工程竣工驗收合格滿__年后，甲方支付剩余的__%作為質保金。五、施工質量及驗收1.乙方應嚴格按照施工圖紙、設計文件、施工規(guī)范和國家相關標準進行施工，確保工程質量。2.乙方應建立健全質量保證體系，對施工過程中的質量問題及時進行整改，確保工程質量合格。3.工程竣工后，乙方應按照國家相關規(guī)定和甲方的要求，提交完整的竣工資料。4.工程驗收按照國家相關標準和行業(yè)規(guī)范進行，甲方應在驗收合格后__日內支付驗收款。六、工期延誤及違約責任1.因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，并向甲方支付違約金，違約金計算方法為：延誤天數(shù)×合同總價款×__%。2.因甲方原因導致工期延誤，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方因此產生的損失。七、合同解除與終止1.雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。（1）對方嚴重違約，經催告后在合理期限內仍未履行合同義務。（2）因不可抗力導致合同無法履行。3.合同解除后，雙方應按照合同約定辦理結算手續(xù)，乙方應將已完工程交付甲方。八、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：____年__月__日注：本合同僅供參考，具體合同內容請根據(jù)實際情況修改。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見。施工質量保證1.質量標準：合同中應明確工程的質量標準，包括但不限于國家關于給排水工程的相關標準、行業(yè)規(guī)范、地方政府的具體要求等。乙方必須按照這些標準進行施工，確保工程的質量。2.質量管理體系：乙方應建立健全的質量管理體系，包括質量保證計劃、質量控制流程、質量檢查制度等。乙方應指定專門的質量管理人員，負責監(jiān)督施工過程中的質量控制。3.材料與設備：所有用于工程的材料、構件和設備都必須符合國家規(guī)定的質量標準和設計要求。乙方應在施工前對材料和設備進行檢驗，確保其質量合格。4.施工過程控制：乙方應嚴格按照施工圖紙和設計文件進行施工，不得擅自變更設計。如需變更，必須得到甲方的書面同意。乙方還應定期進行自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。5.隱蔽工程驗收：對于給排水工程中的隱蔽工程，乙方在隱蔽前應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后及時進行驗收，驗收合格后方可繼續(xù)施工。工程驗收1.竣工驗收：工程完工后，乙方應按照國家規(guī)定的程序和標準進行自檢，自檢合格后向甲方提交竣工驗收申請。甲方應在收到申請后組織驗收。2.驗收標準：驗收應按照合同約定的質量標準和國家相關驗收規(guī)范進行。驗收內容包括工程實體、工程量、工程質量、工程技術資料等。3.驗收不合格的處理：如果驗收發(fā)現(xiàn)工程存在質量問題，乙方應在甲方指定的時間內進行整改，并重新申請驗收。若乙方未能在規(guī)定時間內整改合格，甲方有權拒絕支付相應款項，并要求乙方承擔因此產生的額外費用。4.保修：工程驗收合格后，乙方應提供一定期限的質保期，通常為一年。在質保期內，乙方應負責修復因施工質量原因導致的損壞或故障。質量保證金的扣留與退還1.質保金的扣留：為了確保乙方在質保期內履行維修義務，甲方有權扣留合同總價款的一定比例作為質保金。通常在工程竣工驗收合格滿一年后，無質量問題或乙方已履行維修義務的情況下，甲方應退還質保金。2.質保金的退還：質保金的具體退還時間應在合同中明確，并按照合同約定執(zhí)行。如果乙方未履行維修義務，甲方有權從質保金中扣除相應的費用。違約責任1.質量違約：如果乙方施工的工程不符合合同約定的質量標準，甲方有權要求乙方無償返工直至合格。乙方還應承擔因此造成的直接損失和間接損失。2.逾期違約：如果乙方未能按合同約定的工期完成工程，應向甲方支付違約金。違約金的計算方法和金額應在合同中明確規(guī)定。通過上述詳細的補充和說明，可以確保合同雙方對施工質量的要求和驗收標準有清晰的認識，減少合同履行過程中的糾紛，保證工程的質量和安全。同時，這些條款也為合同雙方提供了在質量違約情況下的救濟措施，確保雙方的權益得到保護。合同價款及支付方式1.合同價款的確定：合同價款應基于工程量清單、施工圖紙、設計文件和相關市場價格進行詳細計算，并在合同中明確固定。合同價款的確定應確保合理性和可執(zhí)行性。2.預付款：預付款的目的是為了幫助乙方解決施工初期的資金需求，如材料采購、人員設備進場等。預付款的比例和支付時間應在合同中明確。3.進度款：進度款應根據(jù)實際完成的工程量和合同約定的支付比例進行支付。乙方應定期向甲方提交工程量報表和支付申請，甲方應在審核確認后按時支付。4.驗收款：工程竣工驗收合格后，甲方應支付至合同總價款的一定比例。這部分款項的支付通常與工程的整體質量和乙方提交的竣工資料相關聯(lián)。5.質保金：質保金用于保證乙方在質保期內履行維修和保養(yǎng)義務。質保金的比例、扣留時間和退還條件應在合同中詳細規(guī)定。工期延誤及違約責任1.工期延誤：合同中應明確工期的計算方法和延期責任的界定。如果因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔違約責任，包括支付違約金和賠償甲方因此產生的損失。2.違約金的計算：違約金的具體計算方法應在合同中明確規(guī)定，通常為每日延誤工期的金額乘以合同總價款的百分比。3.不可抗力：如果因不可抗力因素導致工期延誤，雙方應協(xié)商確定工期順延的時間，并相應調整合同價款和工期。合同解除與終止1.合同解除：合同可以在雙方協(xié)商一致的情況下解除。如果一方嚴重違約，另一方有權解除合同，并要求賠償損失。2.合同終止：合同在工程竣工驗收、質保期滿且質保金退還后自然終止。合同終止后，雙方應按照合同約定辦理結算手續(xù)，并履行各自的后續(xù)義務。爭議解決1.友好協(xié)商：合同雙方應通過友好協(xié)商解決合同履行過程中的爭議。2.訴訟：如果協(xié)商無果，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。合同中應明確訴訟的具體管轄法院。其他約定1.合同副本：合同應一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。所有副本均具有同等法律效力。2.合同生效：合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。合同生效前，雙方應確保合同內容的完整性和準確性。3