版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
電梯承攬合同樣式(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本,可以直接使用,符號*表示空白。訂立合同雙方:******承攬人:***************定作人:***************定作人托付承攬人加工******,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品編號:************名稱:************規(guī)格:************單位:************數(shù)量:************備注:************其次條加工成品質(zhì)量要求(加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存,作為驗(yàn)收的依據(jù))編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量************************************(1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必需依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬人對定作人供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)馬上通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對定作人供應(yīng)的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)第四條技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法**********************************1.承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作人;定作人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并準(zhǔn)時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,假如定作人要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作人應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。)第五條價款或酬金*********************************(價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法************************************1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作人應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬人所完成的工作。驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬人負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。)第七條交貨的時間和地點(diǎn)************************************1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議;并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn),自提定作物的',以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知,必需留給定作人以必要的途中時間;雙方另有商定的,按商定的方法計算。)第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)******************************第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)***********************************第十條結(jié)算方式及期限************************************第十一條其他************************************1.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作人可向承攬人交付定金,定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作人不履行合同的,無權(quán)懇求返還定金,承攬人不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方商定,定作人可向承攬人給付預(yù)付款。承攬人不履行合同的,除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外,必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還,等等。)第十二條承攬人的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作人同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)者修整或調(diào)換,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍舊需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應(yīng)當(dāng)償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金**元;(合同中無詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作人償付違約金。)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作時,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的**%(10%--30%的幅度)或酬金總額的**%(20%--60%的幅度)違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作人供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作人供應(yīng)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作人供應(yīng)的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求辦理,并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作人的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬犬因此造成的損失。二、中途廢止合同,屬承攬人供應(yīng)原材料的,償付承攬人的未履行部分價款總值**%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人供應(yīng)材料的,償付承攬人以未履行部分酬金總額**%(20%一60%的幅度)的違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作,承攬人有權(quán)解除合同,定作人應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作人超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物時,承攬人有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞和保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作人;變賣定作物所得少于酬勞和保管、保養(yǎng)費(fèi)時,定作人還應(yīng)補(bǔ)償不足部分,如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的1%償付違約金。六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時,承攬人在取得合法證明后,可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)實(shí)行樂觀措施,盡量削減損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作人拖延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作人應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任,并賠償承攬人由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、**,也可以直接向人民法院起訴。本合同自***年**月**日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨便變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式**份,交****(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作人:(蓋章)********代表人:(蓋章)********地址:*************電話:*************開戶銀行:***********賬號:*************承攬人:(蓋章)********代表人:(蓋章)********地址:*************電話:*************開戶銀行:***********賬號:*******************年***月**日電梯承攬合同樣式(第二篇)電梯承攬合同合同編號:[合同編號]簽訂日期:[簽訂日期]甲方:[甲方名稱]地址:[甲方地址]聯(lián)系電話:[甲方聯(lián)系電話]法定代表人:[甲方法定代表人]乙方:[乙方名稱]地址:[乙方地址]聯(lián)系電話:[乙方聯(lián)系電話]法定代表人:[乙方法定代表人]根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就電梯承攬事宜達(dá)成如下合同:第一條合同目的本合同旨在明確甲方委托乙方承攬電梯工程的相關(guān)事宜,確保電梯工程的順利進(jìn)行,并保證雙方權(quán)益的合法性和有效性。第二條合同內(nèi)容1.項(xiàng)目名稱:電梯工程承攬2.承攬范圍:乙方將根據(jù)甲方的要求,在合同約定的時間內(nèi)承攬電梯工程,包括但不限于電梯設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試、維修等。3.工期:乙方應(yīng)在雙方協(xié)商確定的工期內(nèi)完成電梯工程的承攬任務(wù)。4.價款及支付方式:甲方應(yīng)根據(jù)承攬工程的進(jìn)度和質(zhì)量情況按約定時間支付相應(yīng)的價款給乙方,具體的支付方式和金額詳見附表。5.保修期:乙方將對承攬的電梯工程提供一定的保修期,具體細(xì)則詳見雙方另行簽訂的保修協(xié)議。6.違約責(zé)任:任何一方違反本合同規(guī)定的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第三條合同生效和終止1.本合同自雙方蓋章之日起生效,并持續(xù)有效期直至完成電梯工程的所有義務(wù)履行,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格。2.本合同終止的情況包括但不限于以下情況:a.雙方書面一致同意解除合同;b.甲方或乙方宣布破產(chǎn)或解散;c.甲方或乙方違反合同規(guī)定,經(jīng)催告后仍未改正的;d.因不可抗力等無法預(yù)見、無法避免和無法克服的原因?qū)е聼o法繼續(xù)履行本合同的。第四條合同爭議解決1.合同履行過程中,甲方和乙方如發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第五條合同其他條款1.本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議為其不可分割的組成部分,與本合同具有同等約束力。2.本合同的未盡事項(xiàng),雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方:乙方:簽字:_______________________簽字:_______________________日期:_______________________日期:_______________________摘要:本合同為甲方委托乙方承攬電梯工程的合同,涉及承攬范圍、工期、價款及支付方式、保修期、違約責(zé)任等內(nèi)容,雙方需共同遵守并履行,合同自雙方蓋章之日起生效。請(第二篇)。電梯承攬合同樣式(第三篇)電梯承攬合同合同編號:[編號]甲方:[甲方名稱]地址:[甲方地址]乙方:[乙方名稱]地址:[乙方地址]根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)、信用的原則,就電梯承攬事宜達(dá)成如下合同,共同遵守并履行。一、項(xiàng)目描述1.甲方委托乙方承攬電梯相關(guān)服務(wù)。2.具體項(xiàng)目內(nèi)容、規(guī)模、工期、費(fèi)用等詳細(xì)事項(xiàng)詳見附件《電梯承攬項(xiàng)目細(xì)則》。二、合同期限與費(fèi)用1.合同期限:合同自雙方簽署之日起生效,并持續(xù)有效,直至項(xiàng)目完成。2.項(xiàng)目費(fèi)用及支付方式詳見附件《電梯承攬項(xiàng)目細(xì)則》。三、質(zhì)量保證與服務(wù)承諾1.乙方保證在項(xiàng)目實(shí)施過程中遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照約定要求進(jìn)行施工。2.乙方承諾提供的電梯系列設(shè)備符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行品牌、型號、技術(shù)性能等明示說明。3.如發(fā)生質(zhì)量問題或其他項(xiàng)目方面的糾紛,乙方將積極協(xié)商解決,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。四、保密條款1.甲乙雙方在合作過程中可能了解到對方的商業(yè)秘密或敏感信息,雙方應(yīng)嚴(yán)守保密,不得泄露或非法使用。2.雙方對保密條款的違反所產(chǎn)生的任何損失和后果均由違約方承擔(dān)。五、違約責(zé)任1.任一方違反合同規(guī)定,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償對方因此造成的一切損失。2.如因不可抗力或法律法規(guī)改變等原因無法
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 同居生子分手協(xié)議書電子版
- 天津市小型建設(shè)工程合同的適用范圍
- 《地鐵設(shè)施設(shè)備系統(tǒng)》課件
- 2025年宜春貨運(yùn)從業(yè)資格證模擬考試題目
- 2025年隴南道路貨物運(yùn)輸從業(yè)資格證考試
- 2025年瀘州貨物從業(yè)資格證考試題
- 動物屠宰產(chǎn)業(yè)升級
- 智能家居投資管理辦法
- 挖掘機(jī)地鐵建設(shè)施工合同
- 汽車行業(yè)市場調(diào)研全解析
- 2024-2025學(xué)年高二上學(xué)期期末數(shù)學(xué)試卷(提高篇)(含答案)
- 2025年安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計劃
- 福建百校2025屆高三12月聯(lián)考?xì)v史試卷(含答案解析)
- 2024年山西省建筑安全員《B證》考試題庫及答案
- 2023年益陽市安化縣招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理人員筆試真題
- 《基于PLC的智能交通燈控制系統(tǒng)設(shè)計》10000字(論文)
- 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)《微積分》2021-2022學(xué)年第一學(xué)期期末試卷
- 人音版音樂七年級上冊《父親的草原母親的河》課件
- 2024年度短視頻內(nèi)容創(chuàng)作服務(wù)合同3篇
- 介入治療并發(fā)癥
- 鑄牢中華民族共同體意識-形考任務(wù)1-國開(NMG)-參考資料
評論
0/150
提交評論