農(nóng)村自建房屋施工合同法律

合同編號：_______甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承建農(nóng)村自建房屋施工項目事宜，達(dá)成如下合同條款：一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程內(nèi)容：________4.工程面積：________5.工程期限：____年__月__日至____年__月__日二、工程價款及支付方式1.工程價款（大寫）：________元整（小寫）：￥________元2.付款方式：（1）合同簽訂后__個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價款的__%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__%時，甲方支付乙方工程總價款的__%；（3）工程竣工并驗收合格后__個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價款的__%；（4）剩余__%的工程款作為質(zhì)量保證金，待工程保修期滿且無質(zhì)量問題后__個工作日內(nèi)支付。三、施工質(zhì)量及驗收1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量；2.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的施工資料和驗收報告；3.甲方應(yīng)在收到驗收報告后__個工作日內(nèi)組織驗收，若驗收合格，雙方簽署驗收證書；若驗收不合格，乙方應(yīng)在__個工作日內(nèi)整改完畢并重新提交驗收；4.工程質(zhì)量保證期為__年，自工程竣工驗收合格之日起計算。四、工程變更及違約責(zé)任1.若甲方需對工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前__個工作日通知乙方，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用；2.乙方應(yīng)按照合同約定的工期、質(zhì)量完成工程，若乙方逾期竣工或質(zhì)量不合格，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；3.若甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，應(yīng)支付逾期付款金額萬分之__的違約金。五、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。六、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程保修期滿且無質(zhì)量問題之日止；3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________簽訂日期：____年__月__日注：以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同合法有效。合同編號：_______甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承建農(nóng)村自建房屋施工項目事宜，達(dá)成如下合同條款：一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程內(nèi)容：________4.工程面積：________5.工程期限：____年__月__日至____年__月__日二、工程價款及支付方式1.工程價款（大寫）：________元整（小寫）：￥________元2.付款方式：（1）合同簽訂后__個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價款的__%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到__%時，甲方支付乙方工程總價款的__%；（3）工程竣工并驗收合格后__個工作日內(nèi)，甲方支付乙方工程總價款的__%；（4）剩余__%的工程款作為質(zhì)量保證金，待工程保修期滿且無質(zhì)量問題后__個工作日內(nèi)支付。三、施工質(zhì)量及驗收1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量；2.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的施工資料和驗收報告；3.甲方應(yīng)在收到驗收報告后__個工作日內(nèi)組織驗收，若驗收合格，雙方簽署驗收證書；若驗收不合格，乙方應(yīng)在__個工作日內(nèi)整改完畢并重新提交驗收；4.工程質(zhì)量保證期為__年，自工程竣工驗收合格之日起計算。四、工程變更及違約責(zé)任1.若甲方需對工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前__個工作日通知乙方，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用；2.乙方應(yīng)按照合同約定的工期、質(zhì)量完成工程，若乙方逾期竣工或質(zhì)量不合格，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；3.若甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一天，應(yīng)支付逾期付款金額萬分之__的違約金。五、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。六、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程保修期滿且無質(zhì)量問題之日止；3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________簽訂日期：____年__月__日附件：1.工程施工圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)表3.工程施工進(jìn)度計劃4.工程質(zhì)量保證書5.工程驗收報告注：以上合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況調(diào)整。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同合法有效。附件列表：1.工程施工圖紙2.工程預(yù)算明細(xì)表3.工程施工進(jìn)度計劃4.工程質(zhì)量保證書5.工程驗收報告法律名詞及解釋：1.合同法：《中華人民共和國合同法》是規(guī)定合同當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序的基本法律。2.建筑法：《中華人民共和國建筑法》是規(guī)定建筑活動的基本法律，涉及建筑工程的規(guī)劃、設(shè)計、施工、監(jiān)理、質(zhì)量等方面的內(nèi)容。3.訴訟：當(dāng)合同糾紛無法通過協(xié)商解決時，任何一方可以依法向人民法院提起訴訟，請求法院判決。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方應(yīng)合理安排施工進(jìn)度，確保按合同約定的工期完成工程。如遇特殊情況導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)及時通知甲方，并與甲方協(xié)商解決。2.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。如甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)整改完畢。3.工程變更：甲方如需對工程進(jìn)行變更，應(yīng)提前通知乙方，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用。乙方應(yīng)積極配合甲方的變更要求，確保工程順利進(jìn)行。4.付款逾期：甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。如甲方逾期付款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款金額的違約金。5.合同解除：如雙方在合同履行過程中發(fā)生嚴(yán)重違約行為，另一方有權(quán)解除合同，并要求賠償損