建筑工程項目施工合同

第頁共頁建筑工程項目施工合同【合同編號】：【合同編號】【甲方】：（委托方的全稱）地址：郵政編碼：法定代表人：電話：傳真：【乙方】：（承辦方的全稱）地址：郵政編碼：法定代表人：電話：傳真：鑒于甲方擬進(jìn)行以下建筑工程項目的施工，特訂立本合同。合同雙方堅持自愿、平等、公平和誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，就合同條款達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3建設(shè)單位（甲方）：1.4監(jiān)理單位：1.5設(shè)計單位：1.6施工單位（乙方）：1.7工程建筑面積：1.8工程概況：1.9工期要求：甲、乙雙方一致同意按照以上概況進(jìn)行施工，保證在指定的工期內(nèi)按照約定質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)完成工程。第二條施工費用2.1本合同的總工程造價（含稅）為【金額】，具體概算如下：2.2甲方應(yīng)依約支付的款項及支付方式如下：款項名稱\t\t\t應(yīng)支付金額（元）\t\t支付方式首期付款\t\t\t\t\t【金額】\t\t銀行轉(zhuǎn)賬第二期付款\t\t\t\t【金額】\t\t銀行轉(zhuǎn)賬第三期付款\t\t\t\t【金額】\t\t銀行轉(zhuǎn)賬第四期付款\t\t\t\t【金額】\t\t銀行轉(zhuǎn)賬工程竣工驗收付款\t\t【金額】\t\t銀行轉(zhuǎn)賬第三條施工工期及驗收3.1甲、乙雙方一致約定施工工期為【日期】至【日期】。3.2施工工期延誤責(zé)任：3.2.1若由于甲方未按時提供工程所需要的條件，導(dǎo)致工期延誤，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并按照乙方提出的工期調(diào)整方案進(jìn)行支付與工期延誤相關(guān)的費用。3.2.2若由于乙方不按時開展施工，導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并按照甲方提出的工期調(diào)整方案進(jìn)行支付與工期延誤相關(guān)的賠償。第四條施工質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)4.1施工質(zhì)量要求：4.1.1符合國家相關(guān)的建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。4.1.2施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行甲方提供的施工圖紙和設(shè)計文件，確保施工質(zhì)量符合甲方的要求。4.2竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)：4.2.1工程竣工驗收應(yīng)符合國家相關(guān)的建筑工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。4.2.2施工完成后，乙方應(yīng)組織驗收工作，并邀請甲方和監(jiān)理單位共同參與驗收。4.2.3如甲方或監(jiān)理單位對施工質(zhì)量存在異議，乙方應(yīng)及時進(jìn)行整改，并重新組織驗收。第五條施工安全及保險5.1施工安全：5.1.1施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)的施工安全規(guī)范和要求進(jìn)行操作，保障施工過程的安全。5.1.2施工過程中，甲方應(yīng)提供必要的安全防護(hù)設(shè)施，保障施工人員的人身安全。5.2施工保險：5.2.1乙方應(yīng)按照國家相關(guān)的規(guī)定購買施工責(zé)任保險，保障工程的施工過程和使用過程中的風(fēng)險。5.2.2乙方應(yīng)向甲方提供購買保險的證明材料。第六條變更和索賠6.1變更：6.1.1如因設(shè)計變更、工程必需的調(diào)整或其他原因?qū)е鹿こ淌┕?nèi)容發(fā)生變更，甲、乙雙方應(yīng)按照相關(guān)的程序和合同規(guī)定進(jìn)行變更協(xié)商。6.1.2變更后的各項工程造價應(yīng)重新確定，甲方應(yīng)按照確定的造價進(jìn)行支付。6.2索賠：6.2.1如因甲方原因?qū)е鹿こ淌┕ぎa(chǎn)生額外費用或延誤工期，乙方有權(quán)向甲方提出索賠要求，并提供相應(yīng)的證明材料。6.2.2如因乙方原因?qū)е鹿こ淌┕ぎa(chǎn)生額外費用或延誤工期，甲方有權(quán)向乙方提出索賠要求，并提供相應(yīng)的證明材料。第七條違約責(zé)任7.1如因甲方原因?qū)е鹿こ淌┕o法繼續(xù)進(jìn)行，甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為合同總工程造價的10%。7.2如因乙方原因?qū)е鹿こ淌┕o法繼續(xù)進(jìn)行，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為合同總工程造價的10%。7.3如甲、乙雙方同時因不可抗力導(dǎo)致無法履行合同義務(wù)，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。第八條合同解除8.1合同解除規(guī)定：8.1.1本合同在工期屆滿、工程竣工驗收合格后自動解除。8.1.2本合同在任何一方違約的情況下可以解除，解除方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的違約金。8.2合同解除后的責(zé)任：8.2.1合同解除后，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商處理未竣工的工程，并按照約定進(jìn)行結(jié)算。第九條爭議解決9.1本合同的爭議解決適用中華人民共和國的相關(guān)法律規(guī)定。9.2合同雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決爭議，如協(xié)商未果，則應(yīng)提交給人民法院進(jìn)行裁決。第十條其他約定事項10.1合同的變更、補充及解釋：10.1.1本合同的變更、補充應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并采用書面形式進(jìn)行確認(rèn)和簽署。10.1.2對于本合同未盡事宜的解釋權(quán)歸屬于雙方協(xié)商一致的原則。第十一條合同生效和效力11.1本合同經(jīng)雙方授