施工合同協(xié)議書模板（雙份）

施工合同協(xié)議書模板（雙份）施工合同協(xié)議書模板（雙份）/施工合同協(xié)議書模板（雙份）施工合同協(xié)議書模板甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔施工項目的事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程內(nèi)容：________4.工程面積：________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、合同價款1.合同總價款為人民幣（大寫）：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整（小寫）：￥________。2.付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的____%；工程進度達到____%時，甲方支付乙方合同總價款的____%；工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的____%；余款在質(zhì)量保修期滿后支付。三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)工程質(zhì)量和施工安全的標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合合同要求。2.工程質(zhì)量標準：________3.工程質(zhì)量保修期：自工程竣工驗收合格之日起計算，為期____年。四、施工圖紙及技術(shù)資料1.甲方應(yīng)在合同簽訂后____日內(nèi)向乙方提供施工圖紙及技術(shù)資料。2.乙方應(yīng)嚴格按照施工圖紙及技術(shù)資料進行施工。五、工期延誤1.因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)承擔違約責任，并向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日延誤部分工程總價款的____%。2.因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方不承擔違約責任。六、工程變更1.工程施工過程中，如甲方要求變更工程內(nèi)容、標準、設(shè)計等，應(yīng)與乙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.工程變更導(dǎo)致的費用增減，按照實際發(fā)生情況進行調(diào)整。七、違約責任1.甲方未按合同約定支付工程款的，應(yīng)承擔違約責任，并向乙方支付違約金，違約金計算方式為：每日未支付部分工程總價款的____%。2.乙方未按合同約定完成工程的，應(yīng)承擔違約責任，并向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日延誤部分工程總價款的____%。八、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________簽訂日期：____年__月__日以上內(nèi)容僅供參考，具體合同條款請根據(jù)實際情況進行修改和完善。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見。2024最新帶目錄帶附件詳細版-施工合同協(xié)議書模板目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、合同價款及支付方式四、施工圖紙及技術(shù)資料五、工期延誤六、工程變更七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________二、工程概況1.工程名稱：________2.工程地點：________3.工程內(nèi)容：________4.工程面積：________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、合同價款及支付方式1.合同總價款為人民幣（大寫）：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整（小寫）：￥________。2.付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價款的____%；工程進度達到____%時，甲方支付乙方合同總價款的____%；工程竣工并驗收合格后，甲方支付乙方合同總價款的____%；余款在質(zhì)量保修期滿后支付。四、施工圖紙及技術(shù)資料1.甲方應(yīng)在合同簽訂后____日內(nèi)向乙方提供施工圖紙及技術(shù)資料。2.乙方應(yīng)嚴格按照施工圖紙及技術(shù)資料進行施工。五、工期延誤1.因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)承擔違約責任，并向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日延誤部分工程總價款的____%。2.因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方不承擔違約責任。六、工程變更1.工程施工過程中，如甲方要求變更工程內(nèi)容、標準、設(shè)計等，應(yīng)與乙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.工程變更導(dǎo)致的費用增減，按照實際發(fā)生情況進行調(diào)整。七、違約責任1.甲方未按合同約定支付工程款的，應(yīng)承擔違約責任，并向乙方支付違約金，違約金計算方式為：每日未支付部分工程總價款的____%。2.乙方未按合同約定完成工程的，應(yīng)承擔違約責任，并向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日延誤部分工程總價款的____%。八、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十、附件1.附件1：施工圖紙2.附件2：技術(shù)資料3.附件3：工程量清單4.附件4：質(zhì)量保修書甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________簽訂日期：____年__月__日以上內(nèi)容僅供參考，具體合同條款請根據(jù)實際情況進行修改和完善。在簽訂合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見。附件列表：1.附件1：施工圖紙2.附件2：技術(shù)資料3.附件3：工程量清單4.附件4：質(zhì)量保修書法律名詞及解釋：1.合同法：《中華人民共和國合同法》是調(diào)整平等主體之間因合同所產(chǎn)生的財產(chǎn)性民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。2.違約責任：當一方未履行或者履行不符合約定的合同義務(wù)時，應(yīng)當承擔的法律責任。3.工期延誤：指合同約定的工程完成時間超過預(yù)定的時間期限。4.工程變更：在工程施工過程中，根據(jù)實際需要對原工程設(shè)計、施工內(nèi)容、標準等進行修改的行為。5.爭議解決：當合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決爭議的行為。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：在合同中明確工期延誤的責任方和違約金的計算方式，以避免爭議。應(yīng)注意工期的合理預(yù)估，充分考慮可能影響工期的因素。2.工程變更：在合同中約定工程變更的審批流程和費用調(diào)整方式，避免因工程變更導(dǎo)致的糾紛。應(yīng)注意變更的合理性和必要性，避免頻繁變更影響工程進度和質(zhì)量。3.質(zhì)量問題：在合同中明確工程質(zhì)量標準和質(zhì)量保修期，確保工程質(zhì)量符合要求。應(yīng)加強工程質(zhì)量的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.支付款項：在合同中明確付款方式和時間，確保雙方的權(quán)益。應(yīng)注意付款的及時性和準確性，避免因付款問題導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：1.對于工期延誤問題，可以通過加強工程進度管理、優(yōu)化施工計劃、提前預(yù)警等方式進行解決。2.對于工程變更問題，可以通過建立變更審批流程、明確變更責任和費用等方式進行解決。3.對于質(zhì)量問題，可以通過加強質(zhì)量監(jiān)督、嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準、及時修復(fù)質(zhì)量問題等方式