出入口管理系統(tǒng)施工合同_第1頁
出入口管理系統(tǒng)施工合同_第2頁
出入口管理系統(tǒng)施工合同_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

出入口管理系統(tǒng)施工合同-PAGE出入口管理系統(tǒng)施工合同-PAGE出入口管理系統(tǒng)施工合同1.合同概述2.項目描述設(shè)計和開發(fā)系統(tǒng)所需的軟件和接口部署和安裝系統(tǒng)軟硬件設(shè)備測試系統(tǒng)的功能和性能通過培訓(xùn)和技術(shù)支持確保系統(tǒng)的正常運行3.合同條款3.1提供資料甲方應(yīng)及時提供乙方為項目施工所需的所有資料和文件，并保證其真實性和完整性。如因甲方未按時提供資料而造成施工延遲，所產(chǎn)生的費用和風(fēng)險由甲方承擔。3.2工期項目開工日期為合同生效之日起，預(yù)計工期為90天。工期的具體安排將由甲方與乙方另行協(xié)商確定，并在書面形式上進行確認。3.3工程變更在施工期間，如有任何工程變更，甲方應(yīng)及時書面通知乙方，并協(xié)商確定相應(yīng)的變更費用和工期調(diào)整。乙方有權(quán)拒絕未經(jīng)書面確認的工程變更。3.4付款條款預(yù)付款合同簽訂后甲方支付工程總款項的30%作為預(yù)付款，用于乙方購買設(shè)備和材料。進度款按照工程進度和付款比例，甲方按月支付相應(yīng)進度款項?？⒐を炇湛罴追皆谙到y(tǒng)正式竣工并通過驗收后支付剩余款項。3.5知識產(chǎn)權(quán)3.6保修期系統(tǒng)正式竣工并通過驗收后，乙方提供12個月的免費保修期，保修期內(nèi)負責修復(fù)由于乙方施工過程中的瑕疵導(dǎo)致的系統(tǒng)故障。保修期過后，乙方可提供有償?shù)木S護和技術(shù)支持服務(wù)。4.免責條款4.1停工責任如因不可抗力因素（包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等）導(dǎo)致工程停工或延期，受影響的工期將相應(yīng)順延，延誤期間的費用由雙方根據(jù)實際情況協(xié)商解決。4.2違約責任任何一方擅自解除合同或未正當理由未履行合同義務(wù)的，對方有權(quán)要求違約方賠償相應(yīng)損失，并有權(quán)單方解除合同。5.爭議解決本合同如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。若協(xié)商無果，可通過訴訟方式解決，由合同簽訂地的人民法院管轄。6.其他條款6.1生效本合同自雙方蓋章之日起生效，并持續(xù)有效，直至工程竣工并通過驗收。6.2修改和補充對于本合同內(nèi)容的修改和補充，必須由雙方經(jīng)書面協(xié)商一致，并簽

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論