建材器械安裝承攬合同詳細

第頁共頁建材器械安裝承攬合同詳細尊敬的合作伙伴：感謝您選擇與我們合作，就建材器械安裝承攬事宜達成協(xié)議。為確保雙方權益，特撰寫此份承攬合同，以詳細規(guī)定合作事項。一、項目概述本項目為建材器械安裝承攬項目，合同簽訂雙方為甲方（以下簡稱“公司”）與乙方（以下簡稱“承攬方”）。甲方負責提供所需建材器械，并委托乙方進行安裝施工。具體工程細節(jié)、施工時間和地點由雙方另行商議確定。二、承攬內(nèi)容1.承攬方承諾按照甲方提供的建材器械清單進行合理、高質(zhì)量的安裝施工。2.承攬方承諾按照工程計劃要求，合理安排施工人員和工期。3.承攬方負責安裝施工所涉及的所有工程材料、設備和人力資源。4.承攬方負責進行安全防范，確保施工過程中不發(fā)生事故或損壞。5.承攬方須按時完成施工任務，并確保質(zhì)量合格。三、合作期限本合同有效期為自簽訂之日起至項目竣工驗收之日止。四、合作方式與費用1.合作方式：本次合作采取承攬方式，即甲方提供建材器械，承攬方負責安裝施工。2.費用支付：甲方應按照施工進度支付相應款項。具體款項及時間安排如下：（1）合同簽訂后，乙方應預付合同總款項的30%作為工程進場費用；（2）工程進場后，乙方按照預算安排進行施工，乙方應向甲方遞交每月工作量證明，甲方驗收合格后，支付施工進度款項（占合同總款50%）；（3）項目驗收合格后，甲方支付剩余合同款項。五、驗收及維修保修期1.驗收標準：合作完成后，雙方共同進行工程竣工驗收。驗收內(nèi)容包括安裝質(zhì)量、施工完整性和設備運行情況等。2.維修保修期：自項目竣工驗收之日起，承攬方負責提供一年的質(zhì)量保修期。期間內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量問題或設備故障，承攬方應及時、免費修復或更換。六、違約責任1.如因甲方原因?qū)е聼o法及時提供所需建材器械或延誤施工進度，甲方應支付遲延期間每日施工工時費用的3%作為違約金；2.如因乙方原因?qū)е聼o法按時完成施工任務或出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應承擔相應的違約責任，并按甲方要求進行賠償。七、保密條款雙方應對合作過程中所涉及到的技術、商業(yè)信息、財務數(shù)據(jù)等進行保密，未經(jīng)對方書面同意不得向第三方披露。八、爭議解決雙方如有爭議，應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有相同法律效力。2.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商補充或簽訂補充協(xié)議。請您仔細閱讀以上合同內(nèi)容，如無異議，請在下方簽署確認。甲方（公司）：_________________日期：________