2023年門窗工程承包合同

第頁共頁2023年門窗工程承包合同門窗工程承包合同甲方：（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）地址：郵編：聯(lián)系人：電話：乙方：（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）地址：郵編：聯(lián)系人：電話：鑒于，甲方擬進(jìn)行以下門窗工程項(xiàng)目的承包，同時(shí)乙方具有從事門窗工程承攬的資質(zhì)，并同意承擔(dān)該項(xiàng)目，雙方根據(jù)平等、自愿的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合同，以便共同遵守。一、項(xiàng)目概述甲方擬進(jìn)行的門窗工程項(xiàng)目具體如下：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目地點(diǎn)：項(xiàng)目面積：工程內(nèi)容：工程進(jìn)度要求：二、合同價(jià)款1.本次門窗工程承包的總價(jià)款為人民幣（大寫）_____________元整（￥___________），詳細(xì)分解如下：（1）工程款：人民幣（大寫）_____________元整（￥___________）；（2）材料款：人民幣（大寫）_____________元整（￥___________）；（3）預(yù)付款：人民幣（大寫）_____________元整（￥___________）。2.甲方支付方式：（1）在簽署本合同后，甲方應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付預(yù)付款，并提供相應(yīng)的支付證明；（2）工程款和材料款支付方式由雙方協(xié)商確定，乙方提供相應(yīng)發(fā)票后，甲方按約定支付。3.若發(fā)生以下情況，導(dǎo)致工程進(jìn)展延誤或工程無法繼續(xù)進(jìn)行，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)工期延誤費(fèi)用或違約金：（1）甲方未按時(shí)支付款項(xiàng)；（2）甲方提供的施工圖紙或設(shè)計(jì)方案不合理，需重新設(shè)計(jì)或修改；（3）甲方要求變更工程進(jìn)度或工程內(nèi)容，導(dǎo)致原有計(jì)劃無法按時(shí)完成。三、質(zhì)量保證1.乙方承諾所提供的門窗產(chǎn)品品質(zhì)合格，符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，且具有質(zhì)保期限，對(duì)于合同期間內(nèi)乙方提供的門窗產(chǎn)品，出現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。2.乙方承諾按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行施工，并提供相應(yīng)的合格證明文件。3.乙方在施工過程中，應(yīng)根據(jù)甲方要求保持工程現(xiàn)場(chǎng)的整潔，及時(shí)清理施工廢料和垃圾。四、違約責(zé)任1.如果甲方未按照合同約定的時(shí)間支付款項(xiàng)的，甲方按照逾期支付金額的每日千分之五向乙方支付違約金。2.如果乙方未按照合同約定施工的時(shí)間完成工程的，乙方按照每日合同價(jià)款的千分之五向甲方支付工期延誤費(fèi)用。3.雙方均有權(quán)解除合同，并要求承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任的一方按照以下方式賠償對(duì)方：（1）違約方應(yīng)承擔(dān)因解除合同而給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）違約方應(yīng)賠償因解除合同而給對(duì)方造成的其他損失，包括但不限于訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等。五、合同變更和解釋1.本合同的變更需經(jīng)雙方達(dá)成書面協(xié)議，并在協(xié)議中明確變更的內(nèi)容、時(shí)間和生效方式。2.對(duì)于本合同的解釋和履行，雙方應(yīng)本著互利共贏的原則，友好協(xié)商解決。六、爭(zhēng)議解決對(duì)于因本合同履行發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向所在地人民法院提起訴訟。七、附則1.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。2.本合同中未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商確定補(bǔ)充條款。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并有效期至工程竣工驗(yàn)收合格之日止。甲方（蓋章）