鋼結構施工合同范本(完整版)

鋼結構施工合同范本(完整版)合同編號：【合同編號】鋼結構施工合同甲方：【甲方名稱】地質：【甲方地質】方式：【甲方方式】乙方：【乙方名稱】地質：【乙方地質】方式：【乙方方式】根據《合同法》等相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著自愿、公平、平等的原則，經友好協(xié)商確定，簽訂如下鋼結構施工合同。合同內容如下：第一條合同對象乙方承包甲方在【項目地質】的鋼結構施工工程，包括鋼結構的設計、制造、運輸、安裝等全過程，具體工程范圍詳見附件一《工程范圍清單》。第二條工程質量1.乙方承諾按照國家相關法規(guī)和標準執(zhí)行本工程的設計、制造、施工等工作，確保工程的質量符合合同約定的要求。2.乙方應使用符合國家質量標準的材料和設備，按照施工圖紙及相關規(guī)范要求進行施工。3.乙方應定期進行工程質量檢查和驗收，保證工程質量符合合同約定的要求。第三條工期1.乙方應嚴格按照合同約定的工期進行施工，保證按時交付工程。2.如遇不可抗力等無法控制的因素，影響工期的履行，雙方應及時溝通協(xié)商，商定調整工期的方式和補償措施。第四條工程價款1.工程總價款為【總價款金額】人民幣（大寫：【總價款大寫】）。2.工程價款的支付方式如下：（1）雙方簽訂合同后，甲方應支付合同價款的【首付款比例】作為首付款，金額為【首付款金額】人民幣（大寫：【首付款金額大寫】），作為施工前的預付款。（2）施工完成后，乙方應提供相應的施工進度報告，甲方按照實際完成工程量支付相應款項，一次支付應保留一定比例的款項，待工程竣工驗收合格后支付。（3）工程竣工驗收合格后，乙方應提供工程最終結算報告，甲方應根據該報告支付最終結算款項。第五條違約責任1.若甲方違反合同條款，在未經乙方書面同意的情況下解除合同或終止施工，甲方應向乙方支付違約金，違約金金額為合同價款的【違約金比例】，并賠償乙方遭受的損失。2.若乙方違反合同條款，在未經甲方書面同意的情況下解除合同或終止施工，乙方應向甲方支付違約金，違約金金額為合同價款的【違約金比例】，并賠償甲方遭受的損失。3.如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因導致合同無法履行，雙方不承擔違約責任。第六條保密條款雙方在合作過程中可能接觸到一些商業(yè)秘密和機密信息，雙方應對相關信息采取保密措施，并承諾在合同終止后繼續(xù)承擔保密義務。第七條爭議解決1.若雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.甲乙雙方選擇【管轄法院名稱】作為訴訟的管轄法院。第八條合同生效和解釋1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為【合同有效期】。2.本合同如有任何爭議，應以書面形式進行解釋和修改，經雙方簽署后生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：