鋼結構施工合同

合同編號：建設工程承攬安裝合同工程名稱：建設單位：施工單位：年月日合同書發(fā)包人（下列簡稱甲方）：承攬人（下列簡稱乙方）：根據中華人民共和國合同法，中華人民共和國建筑法及其它有關法律法規(guī)，在遵照平等公平和誠實的原則下乙方自愿承攬本工程鋼構造制安包工，雙方就本鋼構造屋面制作，安裝事宜協商一致，訂立本合同。一．工程概況工程名稱：工程地點：工程內容：構造式鋼架建設面積：以滴水面積按實結算二．工程承攬方式承攬方式：包工不包料

三.承攬范疇：古建筑鋼構造的制作安裝、焊接、打磨、防銹解決、表面油漆兩遍、包安全、包驗收合格。四．合同工期月日開始進場制作，月日前竣工。結算方式：以滴水面積按實結算，有屋架部分按45元/㎡計算，無屋架部分按35元/㎡計算。六．質量原則：1．符合國家有關鋼構造的質量驗收原則；2．鋼構造鏈接部分必須滿焊；3．焊接處必須均勻打磨平整；4.防銹解決兩遍；5.表面油漆無淚流痕跡，無手刷痕跡，無焊接痕跡，油漆均勻平整。七．雙方的權利和義務1.甲方負責所需材料達成屋面2.甲方按合同價商定及時支付合同價款，如甲方未能按合同商定支付合同價款，其造成的一切損失由甲方負責。3.乙方根據合同商定時間完畢施工項目，工程質量應當達成合同書商定的質量原則。4.向發(fā)包人提供工程進度計劃及對應進度統計報表。5.做好施工場地地下管線和臨近建筑物構筑物的保護工作。6.工程變更按實際發(fā)生工程量進行計算，工程款項由雙方協商決定。7.本項目由甲方供應材料，乙方包工，如甲方發(fā)現乙方下料錯誤及材料的浪費，發(fā)現一次按結算總價的5%進行賠償。八．付款方式工程量完畢50%后5個工作日內支付人民幣￥：元，大寫：元整，余款待工程全部竣工竣工驗收合格后5個工作日支付全部工程款。九．安全責任1.承攬人應恪守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全原則組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，爭取必要的安全防護方法，消除事故隱患，由于承攬人安全方法不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由承攬人自己承當。2.發(fā)包人不得規(guī)定承攬人違法安全管理的規(guī)定進行施工，因發(fā)包人因素造成的安全事故由發(fā)包人承當對應責任及發(fā)生的費用。十．違約責任1.因承攬人因素造成工程質量未達成商定原則的，承攬人承當返工或收取加固方法的全部費用。2.因承攬方因素造成延誤工期，按工程總造價的千分之三賠償發(fā)包人。十一．本合同未盡事宜由雙方協商解決；協商不成則提交法院裁決。十二.本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。十三.本合同經雙方簽字生效，含有法律效力，雙方不得任意違反。甲方乙方身份證：電話