鋼結構加工合同范本2023年

鋼結構加工合同范本2023年

現(xiàn)代社會講究遵循契約精神，產生了很多的合同、協(xié)議，合同與協(xié)議書一旦簽訂就須要遵循。你知道合同范本是什么樣的嗎?下面是由合同屋網編輯為大家整理的“鋼結構加工合同范本20xx年”，僅供參考，歡迎大家閱讀本文。

鋼結構加工合同范本20xx年(一)

甲方：__________________________

乙方：__________________________

甲方將鋼結構工程托付乙方加工制作為保質按期順當完成，經雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間。

二、加工形式：包工包料。

三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。全部構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))

四、工程總造價______________整(小寫______________元)開票方式含稅。具體數(shù)據(jù)見報價單。

五、工程質量：依據(jù)甲方供應數(shù)據(jù)及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程根據(jù)工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。

六、雙方責任：乙方按甲方供應各種數(shù)據(jù)及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特別要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工程預付款為______________元整(小寫_______元)，作為定金用于開工費用，余款______________元整(小寫______________元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。

九、本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。

十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛看法，由_______省_______市仲裁委員會協(xié)商解決。

甲方(公章)______________乙方(公章)______________

甲方簽字：_____________乙方簽字：______________

簽訂日期：______________

鋼結構加工合同范本20xx年(二)

甲方：_________________(以下簡稱甲方)

乙方：_________________(以下簡稱乙方)

依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關細則規(guī)定，結合廣告產品詳細狀況，經雙方協(xié)商一樣，本著自愿、同等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱：_____型廣告塔_____座

2、工程地點：__________________________。

二、工程內容

1、依據(jù)甲乙雙方確認的《________》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。托付加工數(shù)量為《_____》型廣告塔_____座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方供應施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。

三、承包方式和造價

《_____》型廣告塔_____座，單價每座_____元(大寫：__________________)。合計人民幣____________元，大寫：____________元整;

本項目由甲方以包工包料方式托付乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。

四、工程價款支付、結算方式

付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_____%,計人民幣_______元(大寫:______________元整);鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的_____%，計人民幣_____元(大寫：____________元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價_______元(大寫：____________元整)的_____%;合計人民幣_____元(大寫：_______元整)N座廣告塔共計_____元(大寫：_______整);_____%作為乙方的保修保障金合計人民幣_____元(大寫：_______元整)，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

五、工程期限為_____天，其中加工配件_____天，運輸_____天,安裝_____天。

六、雙方責任

廣告制作合同·小區(qū)廣告合同·電梯廣告租賃合同·廣告刊登合同。

(一)甲方責任

1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調至正常施工止。協(xié)調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_______元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場_____米以內，由乙方負責其電費。甲方幫助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同剛好拔付工程款項。如工程款不能剛好到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工狀況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天_______元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協(xié)商無效狀況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

(二)乙方責任

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔(牌)結構平安性。廣告牌設計基本風壓為_____KN/m2(抗風設計值為_____級)。鋼結構廣告牌制作廣告塔質保期為_____年，保修期為_____年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常運用下發(fā)生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其干脆損失(出現(xiàn)不行抗拒的自然災難除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質量問題，一切責任由乙方擔當;在施工過程中，乙方要仔細做好施工平安工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌運用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方擔當全部責任。

2、由于乙方緣由，未能在合同規(guī)定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_____%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，聽從管理，遵紀遵守法律，如有違法**行為，甲方有權根據(jù)有關規(guī)定實施懲罰，情節(jié)嚴峻的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災難(如刮風下雨、雪等，河北墻體廣告)或停電緣由，工期順延。

5、工程質量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據(jù)。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期起先(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知_______日內未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方擔當。以后的設施維護由甲方按運用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能根據(jù)標準進行修理維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：假如甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

甲方代表人簽字(蓋章)：____________乙方代表人簽字(蓋章)：____________

簽訂日期：______________年_______月_______日

鋼結構加工合同范本20xx年(三)

承攬方：________________________

代表人：____________職務：____________電話：____________

定作方：________________________

地址：____________電話：____________

定作方托付承攬方加工，經雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條承攬項目概況

1、項目名稱：________________________。

2、項目地點：________________________。

3、項目內容：________________________。

4、建筑面積：________________________。

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

7、共計：____________元。

其次條圖紙或技術資料

雙方商定圖紙或技術資料實行下列方式供應：

定作方自行設計并供應圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。

第三條定作方義務

(1)負責向承攬方供應水、電。

(2)參加項目質量和項目進度的監(jiān)督，負責材料進嘗竣工驗收。

第四條承攬方義務

(1)根據(jù)圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

(2)參與項目的竣工驗收。

第五條項目變更

(1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式剛好通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改看法。承攬方在上述時間內未得到答復的，應接著按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方擔當。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復看法進行工作，因按定作方答復看法進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方擔當，延誤的工期相應順延。

(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方擔當，延誤的工期相應順延。

第六條確定變更合同價款及工期

(1)發(fā)生變更后，承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調整合同價款。

(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

第七條材料的供應

(1)由定作方供應材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);

(2)由承攬方供應材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

第八條質量標準

雙方約定本項目質量標準：

(1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)全部圖紙設計符合國家規(guī)范要求

第九條項目驗收和保修

(1)項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內根據(jù)合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收看法。如定作方在規(guī)定時間內無正值理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

第十條合同價款支付方式

1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

第十一條違約責任

1、承攬方的違約責任

(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正值理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。

2、定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。

甲方：____________乙方：____________

日期：____________年_______月_______日

鋼結構加工合同范本20xx年(四)

承攬方：__________________

定作方：__________________

定作方托付承攬方加工________________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名規(guī)格單位數(shù)量備注

其次條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，須要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))

第三條原材料的供應方法及規(guī)格，數(shù)量，質量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者運用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，削減價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格供應原材料。承攬方對定作方供應的原材料要按合同規(guī)定剛好檢驗，不符合要求的，應馬上通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方供應的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)

第四條技術資料，圖紙供應方法：____________________________________________________________________________________________(承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當剛好通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并剛好通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規(guī)定日期供應技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)

第六條驗收標準和方法：__________________________________________

________________(1，根據(jù)合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方運用或保管不當?shù)染売啥斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構供應檢驗證明。)

第七條交(提)貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________(1，交(提)定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條包裝要求及費用負擔：________________________________________________。

第九條運輸方法及費用負擔：________________________________________________。

第十條結算方式及期限：____________________________________________________。

第十一條其他：_____________________________________________________。(如：依據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。依據(jù)國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。等等。)

第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并擔當逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊須要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再須要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無詳細規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(______%--______%幅度)或酬金總額的________%(______%--______%幅度)違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由于保管不善致使定作方供應的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量擔當責任。

十，擅自調換定作方供應的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并擔當逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方供應原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(______%--______%幅度)的違約金;不屬承攬方供應原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(______%---______%的幅度)違約金。

三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的協(xié)助工作和打算工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規(guī)定日期付款