鋼結構加工委托合同（六篇）

第4頁共4頁鋼結構加工委托合同甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)根據(jù)有關細則規(guī)定，結合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。一、項目名稱和地點1、項目名稱：2、工程地點：二、工程內(nèi)容：1、依據(jù)甲乙雙方確認的_____施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍_____漆(_____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《_____》型廣告塔座。2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)三、承包方式和造價：《_____》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：_____)合計人民幣____元，大寫：____元整;本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。四、工程價款支付、結算方式：付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的____%，計人民幣____元(大寫：____元整);鋼結構配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的____%，計人民幣____元(大寫：____元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元(大寫：____元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔共計____元(大寫：____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫：____元整)，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結清余款。五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。六、雙方責任(一)甲方責任1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應順延。2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。(二)乙方責任1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/㎡(抗風設計值為級)廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結構配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結構破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現(xiàn)不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨、雪等)或停電原因，工期順延。5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知____日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。八、附件：《_____鋼結構廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》甲方代表人簽字：_____乙方代表人簽字：_____(蓋章)_____(蓋章)_________年____月____日____年____月____日鋼結構加工委托合同（二）原告_____有限公司，住所地_____。法定代表人_____，董事長。委托代理人_____，男，_____有限公司職員，住該單位。委托代理人_____，男，_____有限公司職員，住該單位。被告_____有限公司，住所地_____。法定代表人_____，總經(jīng)理。委托代理人_____，男，_____公司經(jīng)理，住該單位。原告_____有限公司(以下簡稱原告)與被告_____有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員_____獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。原告訴稱，年____月____日，原告與被告訂立鋼結構委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了____噸。原告要求被告返還鋼板____噸，賠償損失____元，訴訟費由被告承擔。被告辯稱，原告所述與事實不符，年____月____日原告才將全部材料送到被告公司，____月____日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，____月____日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料_____余噸，現(xiàn)被告只欠原告約____噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。經(jīng)審理查明：年____月____日，原告與被告訂立鋼結構委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于年____月____日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年____月____日開始發(fā)貨，____月____日前所有構件發(fā)完。合同訂立后，原告于年____月____日至____月____日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年____月____日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為____噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的____噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據(jù)在案佐證。本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權。因被告已經(jīng)履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：駁回原告_____有限公司的訴訟請求。案件受理費____元，由原告_____有限公司負擔(已交納)。如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于____市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。代理審判員_________年____月____日書記員_____鋼結構加工委托合同（三）甲方：乙方：甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達成以下條款以便雙方信守。一、工程名稱：鋼結構車間二、加工形式：包工包料三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))四、工程總造價整(小寫元)開票方式含稅。詳細數(shù)據(jù)見報價單。五、工程質(zhì)量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準。六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。七、加工期限：八、結算方式：工程預付款為元整(小寫元)，作為定金用于開工費用，余款元整(小寫元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準。九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_________年____月____日____年____月____日鋼結構加工委托合同（四）發(fā)包人(甲方)承包人(乙方)：依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人鋼結構消防樓梯工程(以下簡稱“工程”)的有關事宜，達成協(xié)儀：第一條工程概況1.1工程地址：1.2工程項目名稱：1.3工程內(nèi)容及做法(詳見附表1：甲方設計圖紙)。1.4工程承包方式：雙方商定采取包工、包料方式。1.5工程期限個工作日，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日甲方更改圖紙、有關部門規(guī)定等客觀原因不能施工時，工期順延。1.6合同預算價款：本合同工程預算造價(詳見附表1：工程預算書)為(大寫)：人民幣____元(￥：_____元)，工程竣工驗收合格后，結算款以預算書單價為基礎，按實際發(fā)生工程量為準結算。若合同價打折時結算價同比例打折，但增項款不打折，據(jù)實結算。第二條工程管理2.1甲方指派為駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。2.2乙方指派為駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。第三條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份式。第四條雙方責任約定4.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論任何原因造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付工程總價10%違約金，若造成損失的違約方應予以賠償。4.2因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延，影響工期時甲方要簽字確認誤工日，方可繼續(xù)施工。4.2.1不能按期供水、電;4.2.2不能保證工人每天工作9小時(含加班);4.2.3不能按期提供自購材料、設備;4.2.4不能按期付工程款;4.2.5因甲方變更設計圖紙、變更設計材料、人工誤工浪費。4.3因甲方終止執(zhí)行合同，而總報價工程量未過半，乙方擁有收取工程總價10%的設計費的權利，或按實用面積每平方米30元的設計費收取。4.4合同簽訂后，若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時，須向乙方支付減項總額8%變更費;若甲方提出合同上由乙方購買的材料變?yōu)榧追劫徺I，則甲方向乙方支付該部份材料費用(預算書為準)的10%變更費，若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現(xiàn)場，甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用，若甲方要求減項的項目已施工，甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預算書費用為準再乘以合同價折扣比例來計算。4.5由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，由乙方負責修理直至約定標準，所需修理費用乙方承擔，工期不予以順延。4.6對竣工后月內(nèi)發(fā)現(xiàn)并證實屬于乙方責任的質(zhì)量問題，乙方免費維修。4.7由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成的人員傷害，責任乙方自負。4.8施工中由于乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞，乙方負責賠償或修復，但甲方物品進場時必須由乙方監(jiān)理簽收驗證。4.9由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成的罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結算中扣除。4.10隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方若兩天內(nèi)不驗收，乙方可自檢后隱蔽并如實填寫記錄，甲方應予以認可。4.11工程竣工后，乙方應書面或電話口頭(當甲方不在裝修地域時)通知甲方驗收，甲方簽收驗收通知回執(zhí)，并在得知通知后六天內(nèi)驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在約定時間內(nèi)未能驗收應及時通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方看管費用及相應費用。4.12本合同履行完畢后自動終止。第五條違約責任5.1由于甲方原因?qū)е鹿こ萄悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按合同約定支付工程款，每延期一天按應付款額的0.5%支付滯納金。5.2由于乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。5.3未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自使用，造成損失甲方負責，并視為甲方已實際驗收合格。5.4因乙方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此所造成的經(jīng)濟損失。第六條材料的提供6.1本工程所需按預算書規(guī)定應由甲方自購的施工材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，分別在各項工程施工之日前第三天內(nèi)甲方負責采購到場，若有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任甲方承擔;甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管，乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。6.2凡由乙方采購的材料、設備，承包人應在材料運到施工現(xiàn)場后通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗，如不符合質(zhì)量要求或有規(guī)格差異禁止使用，若已使用造成的損失由乙方負責。若有疑議，發(fā)包人及時書面提出，讓承包人簽字并解決，第七條工程款支付方式7.1合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款7.2工程款付款雙方協(xié)商約定7.3雙方款項往來均應出具收據(jù)，甲方應予以保存，竣工結算后乙方收回收據(jù)并應開具稅務統(tǒng)一發(fā)票交甲方。7.4工程若有甲乙雙方協(xié)商同意的增項，則應在下次付款時一并付清，否則乙方有權停工待款，損失甲方自負。第八條裝飾工程預算書、施工圖經(jīng)雙方協(xié)商達成一致的具體問題之協(xié)議，作為合同附件與合同具有同等效力。第九條本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力，希雙方誠心遵守。第十條本合同經(jīng)雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利的原則協(xié)商解決。發(fā)包人(甲方)簽名：承包人(乙方)簽名：法人代表：_____法人代表：_____委托代理人：_____委托代理人：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日鋼結構加工委托合同（五）甲方：中國_____公司，地址：_____電話：_____電傳：_____法定代表人：_____職務：_____國籍：_____甲方甲方：_____乙方：_____公司，地址：_____電話：_____電傳：_____法定代表人：_____職務：_____國籍：_____雙方為開展來料加工業(yè)務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。第一條加工內(nèi)容乙方向甲方提供加工_____(產(chǎn)品)_____套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。第二條交貨乙方在合同期間，每個月向甲方提供_____原材料，并負責運至_____車站(經(jīng)_____港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的____個月內(nèi)將加工后的成品_____套負責運至_____港口交付乙方。第三條來料數(shù)量與質(zhì)量乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。第四條加工數(shù)量與質(zhì)量甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。第五條加工費甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的____年為每套____幣____元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。第六條付款方式乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。第七條運輸與保險乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。第八條不可抗力由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求第九條仲裁本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國_____仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;2.中華人民共和國法律;3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。第十條合同有效期本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的_____套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止。第十一條合同的續(xù)訂本合同有效期屆滿之前____月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。第十二條合同文本與文字本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以中、_____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。第十三條其他1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。第