樓房裝修的合同范本

第頁共頁樓房裝修的合同范本樓房裝修的合同范本甲方(定作人)：________________乙方(承攬人)：________________住址：________________住址：________________身份證號碼：________________身份證號碼：________________甲方擬裝修房屋一座，位置在________縣________鎮(zhèn)________村________號，由乙方負責(zé)承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、乙方應(yīng)加強對其施工人員的平安教育，嚴格管理，遵守平安操作，平安施工，為施工人員裝備平安帽、平安繩、平安網(wǎng)等平安用具。由于乙方人員的成心或過失引起的平安事故由乙方負責(zé)全部責(zé)任，與甲方無關(guān)。2、甲方負責(zé)提供磚、水泥、沙子、水、電、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應(yīng)提早5天通知甲方購置所需材料。3、詳細裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建立，連同搭建所需全部腳手架。4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)歷，負責(zé)施工建立并交付建立成果。當(dāng)事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞開工具由乙方自帶，費用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、質(zhì)量和工期要求1、工期從________年________月________日開場建立，到________年________月________日止，工期為________天。在約定的'工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原那么，加強質(zhì)量管理。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。三、付款方式1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣________元。2、付款時間：第一次付款在施工開場后工程過半支付元，第二次付款在房屋開工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。開工一年后支付給乙方。四、違約責(zé)任1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進展修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應(yīng)承當(dāng)違約金________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方假設(shè)無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)承當(dāng)違約金________元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方假設(shè)不按合同約定支付工程價款，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)違約金________元。五、爭議解決方法1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交________縣人民法院進展裁決。六、附那么1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。2、本合同自簽訂之日起生效。3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。此協(xié)議甲方簽字：________________乙方簽字：__