整體裝修承包合同

整體裝修承包合同一、合同雙方本合同由以下雙方締結(jié)：承包人（甲方）：地址：聯(lián)系方式：營業(yè)執(zhí)照編號：業(yè)主（乙方）：地址：聯(lián)系方式：二、項目范圍和工程量項目范圍：本次承包的項目為乙方的住宅裝修，包括以下內(nèi)容：墻體、天花板、地面、水電、木工、油漆、廚衛(wèi)、門窗及配套設(shè)施等整體裝修工程。工程量：具體的工程量和工程內(nèi)容應(yīng)在項目清單中明確，項目清單一經(jīng)雙方確認(rèn)，則作為本合同附件之一。三、工程期限工程期限：本次裝修工程的施工工期自本合同簽訂之日起計算，至最后一個檢查合格的日期為止，雙方約定工期為（填寫約定工期）。延期情況：若因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠?，則雙方默認(rèn)延期時間與工程期限相等。若因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，則甲方可以根據(jù)合同約定要求延期或解除合同。四、工程質(zhì)量和驗收施工數(shù)據(jù)：承包人應(yīng)按照設(shè)計圖紙的要求進行施工，所有材料和構(gòu)件均應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?？⒐を炇眨汗こ炭⒐ず?，甲方應(yīng)組織專業(yè)人員進行施工質(zhì)量驗收，接受乙方驗收和評定質(zhì)量合格證書。五、支付方式與工程款工程款總額：工程款總額為（填寫總金額），乙方指定的銀行賬戶為：工程款支付方式：在本合同簽訂后，工程款的支付方式如下：第一期（填寫金額和比例）：在工程開始前，由乙方支付給甲方。第二期（填寫金額和比例）：在封閉水電驗收合格后，由乙方支付給甲方。第三期（填寫金額和比例）：在裝修工程完工、竣工證書百分之九十以上驗收合格后，由乙方支付給甲方。工程款延遲支付：若乙方在規(guī)定的期限內(nèi)未按照合同約定支付工程款，則甲方有權(quán)解除合同，并對乙方申請仲裁或賠償損失。六、保證和風(fēng)險承擔(dān)施工保證：在裝修過程中，甲方應(yīng)遵循國家相關(guān)的安全接保準(zhǔn)則，保證施工人員的人身和財產(chǎn)安全。施工風(fēng)險：若因甲方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量問題或者事故損害乙方，所引起的一切相關(guān)的損失，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。施工保險：承包人在施工期間應(yīng)按照國家的相關(guān)規(guī)定購買必要的保險，包括但不限于承包人師傅和工人的意外傷害等。七、違約責(zé)任違約責(zé)任：任一方違反了本合同的任何條款，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。違約賠償：甲方如果違約，應(yīng)向乙方支付違約金（填寫具體金額），同時承擔(dān)因違約所造成的一切損失和責(zé)任。乙方如果違約，應(yīng)向甲方支付違約金（填寫具體金額），同時承擔(dān)因違約所造成的一切損失和責(zé)任。八、爭議解決協(xié)商解決：本合同爭議或糾紛的解決辦法，首先應(yīng)該協(xié)商解決，如果協(xié)商仍無法解決，則進入仲裁或者訴訟程序。仲裁：任何一方可以向合同簽訂地的仲裁機構(gòu)提起仲裁申請。訴訟：如果雙方不能協(xié)商解決，可以向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟，按照法律規(guī)定在合同簽訂地進行訴訟。九、其他條款變更和解釋：本合同中未指明的事項由雙方協(xié)商解決。如本合同的條款存在任何不當(dāng)之處，應(yīng)根據(jù)合同精神進行解釋，以達到合同的真實意圖。合同的效力：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，并具有法律效力。附件：本合同的附件如下：（1）項目清單（2）合同付