




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
第頁2023加工承攬合同關(guān)于加工承攬合同三篇
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增加,許多場合都離不了合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么我們擬定合同的時候須要留意什么問題呢?下面是我?guī)痛蠹艺淼募庸こ袛埡贤?篇,希望對大家有所幫助。
加工承攬合同篇1
托付方:(以下簡稱甲方)加工方:(以下簡稱乙方)
依據(jù)?中華人民共和國合同法?的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方托付乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一樣并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方供給鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方供給的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最終一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應全額付清,乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后,支配發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時覺察有質(zhì)量問題,應剛好通知乙方,乙方必需在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時供給給乙方完整、具體的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方擔當,根據(jù)合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方供給的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必需在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方擔當相應責任。
5月日為甲方最終提貨期限。因甲方緣由造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應在最終提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否那么甲方提貨時,市場價格上漲的,根據(jù)漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的,根據(jù)下
乙方責任
1、乙方擔當本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料選購 和加工制作。乙方應嚴格根據(jù)甲方供給的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等詳細要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進度。加工完后,保存甲方供給的施工圖紙。
2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時,需供給所選購 鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日起先供給第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨安排,20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后,由于運輸?shù)木売僧a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責,乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責,并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如覺察存在質(zhì)量問題,應馬上停止運用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方供給的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方擔當任何責任。
3、甲乙雙方約定,假設(shè)乙方供給的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失擔當責任,乙方不擔當由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他干脆或間接損失。
九、違約責任
1、甲方拖延提貨的`,乙方自最終提貨期限屆滿之次日起供給10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權(quán)
2、因甲方緣由造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的干脆損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)隱私,必需擔當保密義務(wù),不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)隱私之日起,至對方將該商業(yè)隱私公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)擔當連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:(蓋章)乙方:
年月日:
加工承攬合同篇2
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
依據(jù)?中華人民共和國合同法?規(guī)定,結(jié)合本工程實際狀況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方供給之圖紙加工,甲方供給圖紙工程全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu):由定作方供給鋼板材質(zhì):;系列:;噸位:;單價約元(大寫:);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì):;噸位:;單價約元(大寫:);
(3)其他:以上主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定作方供給油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元,(大寫)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元,(大寫)給乙方作為合同定金(最終一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最終一次提貨前將所剩價款一次性付清,否那么不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必需根據(jù)國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收標準(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收標準)仔細加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量到達鋼結(jié)構(gòu)標準要求。
2、乙方需向甲方供給原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)試驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測工程:。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間:年月日起先提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應根據(jù)規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司運用足夠數(shù)量的墊木,盡量避開運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標記應當按要求實施(詳細要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方擔當,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方供給完整的構(gòu)件圖紙?zhí)?,并簽字認可。由乙方根據(jù)甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問剛好賜予解答,假設(shè)須要修變更更的應當剛好通知,否那么由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場覺察嚴峻質(zhì)量問題應剛好通知乙方進行整改,乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場幫助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并擔當返工費及干脆費用。
七、違約責任
按?中華人民共和國合同法?相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附那么
1、本合同式份,雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:
托付代理人:法定代表人:
托付代理人:
年月日年月日
加工承攬合同篇3
承攬方:_________地址:_______:__________:_________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:_________地址:_______:__________:_________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方托付承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
其次條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條原材料的供給方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者運用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,削減價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供給原材料。承攬方對定作方供給的原材料要按合同規(guī)定剛好檢驗,不符合要求的,應馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供給的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料,圖紙供給方法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,覺察供給的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當剛好通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改看法。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并剛好通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,假設(shè)定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期供給技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條價款或酬金:
價款或酬金,根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以覺察質(zhì)量缺陷的定作物或工程,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方運用或保管不當?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)供給檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;托付運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸方法及費用負擔:_____________________________________
第十條結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除擔當違約責任外,必需如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍舊須要的,應當照數(shù)補齊,補交局部按逾期交付處理;少交局部定作方不再須要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無詳細規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并擔當因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方供給的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供給的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗覺察原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量擔當責任。
10、擅自調(diào)換定作方供給的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并擔當逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方供給原材料的,償付承攬方的未履行局部價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方供給原材料的,償付承攬方以未履行局部酬金總額的_________%(20%60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供給原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的協(xié)助工作和打算工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當擔當承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償缺乏局部;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 反恐教育主題班會教案
- 教學實施與反饋改進計劃
- 公司生產(chǎn)工作計劃升級生產(chǎn)設(shè)備
- 藝術(shù)教育與科學教育的結(jié)合計劃
- 幼兒園游戲化學習活動安排計劃
- 幼兒園師徒結(jié)對幫扶方案計劃
- 秋季海量閱讀與寫作提升方案計劃
- 運營成本優(yōu)化策略計劃
- 注冊會計師各科目考點解知試題及答案
- 2024年投資市場環(huán)境分析試題及答案
- 籃球賽報名表
- (新湘科版)六年級下冊科學知識點
- *****光伏電站30MW二次調(diào)試方案
- 英語演講Artificial-intelligence人工智能(課堂PPT)
- 青島生建z28-75滾絲機說明書
- 小學科學教科版六年級下冊第三單元《宇宙》復習教案(2023春新課標版)
- 消費者心理與行為分析PPT(第四版)完整全套教學課件
- 城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度改革試點方案〉實施辦法分享
- 中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量考核標準實施細則
- 2023年機動車檢測站內(nèi)部審核表(三合一)
- 辦公住所托管使用合同協(xié)議書范本
評論
0/150
提交評論