工程審計(jì)筆試題案例初稿

工程審計(jì)筆試題（案例初稿）工程審計(jì)筆試試題一、單項(xiàng)選擇題（下面每小題備選答案中，有一個(gè)符合題意的正確答案。每題1分，共20分）1.一般情況下，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)審計(jì)（D）。A、基礎(chǔ)性建設(shè)項(xiàng)目 B、公益性建設(shè)項(xiàng)目C、競(jìng)爭(zhēng)性建設(shè)項(xiàng)目 D、在本單位內(nèi)投資建設(shè)的所有項(xiàng)目2.在一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目中，具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件、可獨(dú)立承包、竣工后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力和效益建設(shè)項(xiàng)目工程，稱為（A）A.單項(xiàng)工程 B.單位工程C.分部工程D.分項(xiàng)工程.下列階段不屬于我國(guó)現(xiàn)行的工程建設(shè)程序內(nèi)容的是（D）。A.建設(shè)前期階段B.準(zhǔn)備階段C.施工階段D.質(zhì)量保修期過后的房屋改造.工程項(xiàng)目竣工投產(chǎn)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間后，再對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)決策、設(shè)計(jì)施工、竣工投產(chǎn)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等全過程進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)的一種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是（D）TOC\o"1-5"\h\z大可行性研究 B.資產(chǎn)評(píng)估 C.立項(xiàng) D.后評(píng)估.工程管理目標(biāo)是工期目標(biāo),投資目標(biāo)和（D）A.真實(shí)性目標(biāo)B.合法性目標(biāo) C.有效性目標(biāo) D.質(zhì)量目標(biāo).不是建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的關(guān)鍵性依據(jù)（D）A.用地、規(guī)劃B.環(huán)保、消防 C.人防、抗震 D通電、通水、通路.投標(biāo)須知的作用是（D）A.為了簽訂合同 8.為了決標(biāo)。為了保護(hù)投標(biāo)者利益 口.告知投標(biāo)者投標(biāo)時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)8.建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編制由（D）A,建設(shè)單位 B.建設(shè)單位委托審計(jì)事務(wù)所C建設(shè)單位的上級(jí)主管部門 D.建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位或造價(jià)咨詢單位9.清單計(jì)價(jià)工程量編制是以（C）為單位A,建設(shè)項(xiàng)目 B,單位工程 C.3

分部分項(xiàng)工程D.分部分項(xiàng)工程D.建設(shè)工程.建筑工程概、預(yù)算一般是以（為單位編制的A單項(xiàng)工程 B單位工程 C分項(xiàng)工程分部工程.招標(biāo)人對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時(shí)間至少（C截止時(shí)間至少（C）日前，以書面形式通知所有投標(biāo)文件收受人A.7B.10 C.15D.20A.7B.10 C.15D.20.若某建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為10，000件,在兩個(gè)可實(shí)施方案A和B中，A方案的盈虧平衡點(diǎn)為7000件，B方案的盈虧平衡點(diǎn)為9000件,則下述說明正確的是（C）A.B方案的風(fēng)險(xiǎn)小B.A方案的風(fēng)險(xiǎn)大C.B方案風(fēng)險(xiǎn)大 D,無法判定.一個(gè)單項(xiàng)工程一般有若干個(gè)（B）所組成。A建設(shè)項(xiàng)目 B單位工程 C分部工程D分項(xiàng)工程.由建設(shè)單位編制反映全部項(xiàng)目全部實(shí)際建設(shè)成本的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件是（C）A竣工結(jié)算B設(shè)計(jì)概算 C竣工決算D投資估算.項(xiàng)目決策程序的關(guān)鍵是A可行性研究B項(xiàng)目評(píng)估C立項(xiàng)D評(píng)估.下列哪個(gè)選項(xiàng)可以不招標(biāo) （D）A大型基礎(chǔ)設(shè)施，關(guān)系社會(huì)公眾利益的項(xiàng)目B全部或部分使用國(guó)有資金投資或國(guó)家融資的項(xiàng)目C使用國(guó)際組織或者外國(guó)政府貸款，援助資金的項(xiàng)目D搶險(xiǎn)救災(zāi)，國(guó)防科研保密性工程.設(shè)計(jì)文件一般包括圖紙，（C）和設(shè)計(jì)概算A項(xiàng)目建議書B 可行性研究報(bào)告C設(shè)計(jì)說明D投資估算.采用固定合同單價(jià)的工程，應(yīng)根據(jù)）的工程量辦理中間結(jié)算。A.按圖紙計(jì)算 B.經(jīng)確認(rèn)實(shí)際完成C.合同中規(guī)定 D,承包商報(bào)送.合同中沒有適用或類似變更工程的價(jià)格，則變更部分的價(jià)款調(diào)整應(yīng)該（D）。A.按審價(jià)部門提出的價(jià)格調(diào)整 B.按發(fā)包人指定的價(jià)格調(diào)整C.按設(shè)計(jì)部門提出的價(jià)格調(diào)整D.由承包人或發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后調(diào)整.施工合同文件正確的解釋順序是（D）。A.施工合同協(xié)議書；施工合同專用條款；施工合同通用條款；工程量清單；工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書。B.施工合同協(xié)議書；中標(biāo)通知書；施工合同通用條款；施工合同專用條款；工程量清單。C.施工合同協(xié)議書；中標(biāo)通知書；施工合同專用條款；施工合同通用條款；工程量清單。D.施工合同協(xié)議書；中標(biāo)通知書；投標(biāo)書及其附件；施工合同專用條款；施工合同通用條款。二、案例題(每題16分，共80分)一、某工程ABCDE投標(biāo)單位報(bào)價(jià)分別為:1582.63、1695.01、1665.13、1597.78、1510.81萬元，去掉最高價(jià)和最低價(jià)算術(shù)平均數(shù)的98%為基準(zhǔn)價(jià)，高或低于基準(zhǔn)價(jià)1%扣0?5分，基準(zhǔn)價(jià)為滿分70分。求：1.基準(zhǔn)價(jià)？2,各投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)得分？3.簡(jiǎn)述招標(biāo)投標(biāo)的基本程序？答案：1.基準(zhǔn)價(jià)：1582.63+1665.13+1597.78)/3*0.98=1582.882,各投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)得分A：70-(1582.88-1582.63)/1582.88*100*0.5=69.99B：70-(1695.01-1582.88)/1582.88*100*0.5=66.45C：70-(1665.13-1582.88)/1582.88*100*0.5=67.40D:70-(1597.78-1582.88)/1582.88*100*0.5=69.53E：70-(1582.88-1510.81)/1582.88*100*0.5=67.723.招標(biāo)~投標(biāo)~開標(biāo)一評(píng)標(biāo)一中標(biāo)一合同二、某工程合同價(jià)560萬元，工程預(yù)付備料款為合同價(jià)的25%,建筑材料占施工產(chǎn)值的比重為50%,上半年材料價(jià)差上調(diào)12%，工程進(jìn)度款逐月計(jì)算，各月實(shí)際完成產(chǎn)值如下表：1.該工程預(yù)付款的起扣點(diǎn)為多少？2.6月辦理工程竣工結(jié)算，甲方應(yīng)付竣工結(jié)算款為多少？3.簡(jiǎn)述工程造價(jià)投資估算到竣工決算的確定過程?答案.起扣點(diǎn)=合同價(jià)-（預(yù)付備料款/材料比重）=560-（560*25%/50%）=280.每月?lián)芨豆こ炭睿?月：工程款55萬元，累計(jì)工程款55萬元3月：工程款110萬元，累計(jì)工程款165萬元4月：工程款65萬元，累計(jì)工程款230萬元5月：工程款50+170*50%=135（萬元），累計(jì)工程款365審定結(jié)算價(jià)=560+560*50%*12%=593?6審定甲應(yīng)付竣工結(jié)算款=593.6-365-140=88.6.可行性研究-投資估算；初步設(shè)計(jì)-設(shè)計(jì)概算;技術(shù)設(shè)計(jì)-修正概算；施工圖設(shè)計(jì)-施工圖預(yù)算；招投標(biāo)-合同價(jià)；合同實(shí)施-結(jié)算價(jià)；竣工驗(yàn)收-竣工決算。三.某高校將建一新校區(qū)，按照主管部門規(guī)定，要求該高校內(nèi)部審計(jì)委托會(huì)計(jì)公司對(duì)新校區(qū)建設(shè)實(shí)行跟蹤審計(jì)。假設(shè)你是該高校某處負(fù)責(zé)人，按要求答題：1、簡(jiǎn)述自主公開招標(biāo)優(yōu)選會(huì)計(jì)公司業(yè)務(wù)流程？2、簡(jiǎn)要寫出招標(biāo)文件中對(duì)新校區(qū)建設(shè)進(jìn)行跟蹤審計(jì)的內(nèi)容要求？1、成立招標(biāo)工作小組；2、編制招標(biāo)文件；3、編制標(biāo)底；4、發(fā)布招標(biāo)公告；5、投標(biāo)單位資格審查；6、發(fā)售招標(biāo)文件；7、組織現(xiàn)場(chǎng)勘察和招標(biāo)答疑；8、接收投標(biāo)文件；9、開標(biāo)；10、評(píng)標(biāo);11、確定招標(biāo)單位；12、發(fā)出中標(biāo)通知書；13、簽定承發(fā)包合同2、（1）開工前審計(jì)；（2）招投標(biāo)與合同審計(jì);（3）工程造價(jià)審計(jì)；（4）建設(shè)資金審計(jì)；（5）項(xiàng)目效益審計(jì)三.某縣環(huán)城公路是國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，由縣人民政府負(fù)責(zé)撥款建設(shè)（簡(jiǎn)稱建設(shè)單位）。1997年6月，某縣第一建筑公司（簡(jiǎn)稱施工單位）與建設(shè)單位簽訂了環(huán)城公路工程承包合同。合同約定：承包工程除合同規(guī)定的允許調(diào)整價(jià)款外，其他項(xiàng)目均一次性包干；由施工單位按建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)圖紙施工。1998年7月路基工程完工，雙方在工程價(jià)款結(jié)算時(shí)因結(jié)算產(chǎn)生爭(zhēng)議。建設(shè)單位堅(jiān)持按原設(shè)計(jì)圖紙結(jié)算，施工單位要調(diào)整圖紙結(jié)算。按原設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算總開挖工程量為4萬多立方米，調(diào)整圖紙為11萬多立方米。1999年9月，縣審計(jì)局對(duì)該國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施了竣工決算審計(jì)。審計(jì)查明:施工單位的包工頭與設(shè)計(jì)人員在施工過程中繪制的調(diào)整圖紙是一套假圖紙，對(duì)公路工程量進(jìn)行測(cè)量，實(shí)際工程量與原設(shè)計(jì)圖的圖算量吻合；施10工單位虛增工程量7萬立方米。據(jù)此，縣審計(jì)局于2000年8月作出審計(jì)決定，核減53.5萬元。2000年11月施工單位以縣政府違反承包合同,拖欠工程款為由，向縣人民法院提起民事訴訟。2001年8月縣法院判決認(rèn)為：縣審計(jì)局審計(jì)結(jié)論，符合國(guó)家規(guī)定。審計(jì)決定送達(dá)原告后，原告沒有在法定期限內(nèi)提起行政復(fù)議，審計(jì)決定已經(jīng)發(fā)生法律效力。據(jù)此，判決駁回原告訴訟請(qǐng)求。原告不服向二審人民法院提起上訴。二審法院審理認(rèn)為，建設(shè)單位在竣工匯總結(jié)算表上簽章是確定本案工程價(jià)款的直接依據(jù)；對(duì)縣審計(jì)局的審計(jì)決定不予采信。據(jù)此，撤銷一審人民法院的民事判決，判決建設(shè)單位向施工單位支付拖欠的工程款53.5萬元。問：二審判決正確否？面對(duì)這樣的判決，建設(shè)單位應(yīng)該怎么辦？答：判決不對(duì)，建設(shè)單位或進(jìn)一步申訴或另案起訴。可詳細(xì)論述.某設(shè)計(jì)單位承接了某單位五層框架結(jié)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)11樓的設(shè)計(jì)任務(wù)。根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，該工程項(xiàng)目為左右對(duì)稱結(jié)構(gòu)，整個(gè)工程的建筑面積為6000平方米。設(shè)計(jì)單位與建設(shè)單位通過設(shè)計(jì)合同明確了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10元/武（建筑面積）。審計(jì)人員在對(duì)其進(jìn)行審計(jì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)合同簽訂的設(shè)計(jì)收費(fèi)總額為6000而/2*10元/近=30000元。問：該項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)的確定是否正確？答：審計(jì)人員首先應(yīng)查找國(guó)家設(shè)計(jì)收費(fèi)文件，根據(jù)文件確定這樣的項(xiàng)目設(shè)計(jì)收費(fèi)10元/m2是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，如果在規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，則進(jìn)一步設(shè)計(jì)計(jì)算的基數(shù)是否正確。該項(xiàng)目按照建筑面積的一般計(jì)算總的設(shè)計(jì)費(fèi)用，經(jīng)過調(diào)查與了解，其理由是該圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的工程結(jié)構(gòu)左右對(duì)稱，因此,按一半建筑面積計(jì)費(fèi)，這種計(jì)算是錯(cuò)誤的，國(guó)家沒有這種規(guī)定。正確的計(jì)算應(yīng)該是6000m2*10元/m2=60000元。審計(jì)人員通過審計(jì)，應(yīng)予以指出，并建議合同當(dāng)事雙方修正工程設(shè)計(jì)合同。1.某業(yè)主與某施工單位簽訂了施工總承包合同,12該工程采用邊設(shè)計(jì)邊施工的方式進(jìn)行，合同的部分條款如下。XX工程施工合同書（節(jié)選）一、協(xié)議書（一）工程概況該工程位于某市的XX路段，建筑面積3000m2,磚混結(jié)構(gòu)住宅樓（其他概況略）。（二）承包范圍承包范圍為該工程施工圖所包括的土建工程。.（三）合同工期合同工期為2004年2月21日?2004年9月30日，合同工期總?cè)諝v天數(shù)為223天。.（四）合同價(jià)款■本工程采用總價(jià)合同形式，合同總價(jià)為：貳佰叁拾肆萬元整人民幣（￥234.00萬元）。（五）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)到承包商最優(yōu)的工程質(zhì)量。（六）質(zhì)量保修施工單位在該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)規(guī)定的使用年限內(nèi)承擔(dān)全部保修責(zé)任。13（七）工程款支付在工程基本竣工時(shí)，支付全部合同價(jià)款，為確保工程如期竣工，乙方不得因甲方資金的暫時(shí)不到位而停工和拖延工期。?二、其他補(bǔ)充協(xié)議.1.乙方在施工前不允許將工程分包，只可以轉(zhuǎn)包。?2.甲方不負(fù)責(zé)提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下主要管網(wǎng)線路資料。.乙方應(yīng)按項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)組織施工。.涉及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的變更由乙方自行解決。.合同變更時(shí)，按有關(guān)程序確定變更工程價(jià)款?！締栴}】.該項(xiàng)工程施工合同協(xié)議書中有哪些不妥之處？并請(qǐng)指正。.該項(xiàng)工程施工合同的補(bǔ)充協(xié)議中有哪些不妥之處？請(qǐng)指出并改正。.該工程按工期定額來計(jì)算，其工期為212天,那么你認(rèn)為該工程的合同工期應(yīng)為多少天?.確定變更合同價(jià)款的程序是什么？14【解析】1.協(xié)議書的不妥之處（1）不妥之處:承包范圍為該工程施工圖所包括的土建工程。正確做法：應(yīng)該為施工圖所包括的土建、裝飾、水暖電等全部工程。（2）不妥之處：本工程采用總價(jià)合同形式。正確做法：應(yīng)采用單價(jià)合同.（3）不妥之處:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)到承包商最優(yōu)的工程質(zhì)量.正確做法：應(yīng)以《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為該工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（4）不妥之處:在項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)定的使用年限內(nèi)承擔(dān)全部保修責(zé)任。正確做法：應(yīng)按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。（5）不妥之處：在工程基本竣工時(shí)，支付全部合同價(jià)款。正確做法：應(yīng)明確具體的時(shí)間。（6）不妥之處：乙方不得因甲方資金的暫時(shí)不到位而停工和拖延工期。正確做法：應(yīng)說明甲方資金不到位在什么期限內(nèi)乙方不得停工和拖延工期。.補(bǔ)充協(xié)議的不妥之處（1）不妥之處：乙方在施工前不允許將工程分包，只可以轉(zhuǎn)包。15■正確做法：不允許轉(zhuǎn)包，可以分包。.（2）不妥之處：甲方不負(fù)責(zé)提供施工場(chǎng)地的工程地質(zhì)和地下主要管線資料?！稣_做法：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)提供工程地質(zhì)和地下主要管線的資料。.（3）不妥之處：乙方應(yīng)按項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)組織施工。■正確之處：應(yīng)按工程師（或業(yè)主代表）批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)組織施工。.該工程的合同工期為223天4,確定變更合同價(jià)款的程序是：（1）變更發(fā)生后的14天內(nèi)，承包方提出變更價(jià)款報(bào)告，經(jīng)工程師確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)；（2）若變更發(fā)生后14天內(nèi)，承包方不提出變更價(jià)款報(bào)告，則視為該變更不涉及價(jià)款變更；（3）工程師收到變更價(jià)款報(bào)告日起14天內(nèi)應(yīng)對(duì)其予以確認(rèn)；若無正當(dāng)理由不確認(rèn)時(shí)，自收到報(bào)告時(shí)算起14天后該報(bào)告自動(dòng)生效。簡(jiǎn)答：B卷：某建設(shè)單位（甲方）擬建一棟4000平方米的職工住宅樓，采用工程量清單招標(biāo)方式由某某施工16單位（乙方）承建。甲乙雙方簽定的施工合同合同的部分條款如下：一、協(xié)議書中的部分條款.本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件（1）中標(biāo)通知書；（2）投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄；（3）專用合同條款；（4）通用合同條款；（5）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；（6）圖紙；（7）已標(biāo)價(jià)的工程量清單；（8）其他合同文件上述文件相互補(bǔ)充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定為準(zhǔn)。簽約合同價(jià)：人民幣（大寫）柒佰萬元（￥7000000.00元）。.承包項(xiàng)目經(jīng)理：在開工前由承包人采用內(nèi)部競(jìng)聘方式確定。.工程質(zhì)量：甲方規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。二、專用條款中有關(guān)合同價(jià)款的條款.合同價(jià)款及其調(diào)整本合同采用總價(jià)合同方式確定，除如下約定外，合同價(jià)款不得調(diào)整。（1）當(dāng)工程量清單項(xiàng)目工程量的變化幅度在10%以內(nèi)時(shí)，其綜合單價(jià)不作調(diào)整，執(zhí)行原有的綜合單價(jià)。17（2）當(dāng)工程量清單項(xiàng)目工程量的變化幅度在10%以外時(shí)，其綜合單價(jià)以及對(duì)應(yīng)的措施項(xiàng)目費(fèi)可以調(diào)整。調(diào)整方法為：由上述監(jiān)理人對(duì)增加的工程量或減少后的剩余工程量測(cè)算出新的綜合單價(jià)和措施項(xiàng)目費(fèi)，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后調(diào)整。（3）當(dāng)材料價(jià)格上漲超過5%、機(jī)械使用費(fèi)上漲超過10%時(shí)，可以調(diào)整。調(diào)整方法為：按漲價(jià)幅度調(diào)整。.合同價(jià)款的支付（1）工程預(yù)付款：于開工之日支付合同總價(jià)的10%作為預(yù)付款。工程實(shí)施后，預(yù)付款從工程后期進(jìn)度款中扣回。（2）工程進(jìn)度款：基礎(chǔ)工程完成后，支付合同總價(jià)的10%；主體結(jié)構(gòu)三層完成后，支付合同總價(jià)的20%；主體結(jié)構(gòu)全部封頂后，支付合同總價(jià)的20%；工程基本竣工時(shí)，支付合同總價(jià)的30%。為確保工程如期竣工，乙方不得因甲方資金的暫時(shí)不到位而停工和拖延工期。（3）竣工結(jié)算：工程竣工驗(yàn)收后，進(jìn)行竣工結(jié)算。結(jié)算時(shí)按全部工程造價(jià)的3%扣留工程質(zhì)量保證金。在保修期（50年）滿后，質(zhì)量保證金及其利息扣除已支出費(fèi)用后的剩余部分退還給18乙方。三、補(bǔ)充協(xié)議條款在上述施工合同協(xié)議條款簽訂后，甲乙雙方又接著簽訂了補(bǔ)充施工合同協(xié)議條款。摘要如下：補(bǔ)1.木門窗均用水曲柳板包門窗套;補(bǔ)2.鋁合金窗90系列改用42型系列某鋁合金廠產(chǎn)品；補(bǔ)3.挑陽(yáng)臺(tái)采用42型某鋁合金窗封閉?！締栴}:】.按計(jì)價(jià)方式不同，建設(shè)工程施工合同分為哪些類型？對(duì)實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程，適宜采用何種類型？本案例采用總價(jià)合同方式是否違法？.該合同簽訂的條款中有哪些不妥當(dāng)之處？應(yīng)如何修改？.對(duì)合同中為規(guī)定的承包商義務(wù)，合同實(shí)施過程中又必須進(jìn)行的工程內(nèi)容，承包商應(yīng)如何處理?【解:】.上述合同屬于那種計(jì)價(jià)方式合同類型？答：從甲、乙雙方簽訂的合同條款來看，該工程施工合同應(yīng)屬于固定總價(jià)合同。.該合同簽訂的條款有那些妥當(dāng)之處？應(yīng)如何19修改？答：該合同條款存在的不妥之處及其修改:（1）合同工期總?cè)諝v天數(shù)不應(yīng)扣除節(jié)假日，可以將該節(jié)假日時(shí)間加到總?cè)諝v天數(shù)中。（2）本工程是住宅樓工程，目前對(duì)該類工程尚不存在其他可以明示的企業(yè)或行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。因此，不應(yīng)以甲方規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為該工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而應(yīng)以《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300-2001）中規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為該工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（3）質(zhì)量保修條款不妥，應(yīng)按《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。（4）工程預(yù)付款預(yù)付時(shí)間過遲，根據(jù)《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》的有關(guān)規(guī)定，工程預(yù)付款的預(yù)付時(shí)間應(yīng)不遲于開工日期前7天。（5）工程預(yù)付款的起扣點(diǎn)和扣回方式?jīng)]有明確約定，應(yīng)修訂為明確的起扣點(diǎn)和扣回方式。（6）工程價(jià)款支付條款中的“基本竣工時(shí)間”不明確，應(yīng)修訂為具體明確的時(shí)間；“乙方不得因甲方資金的暫時(shí)不到位而停工和拖延工期”條款顯失公平，應(yīng)說明甲方資金不到位在什么期限內(nèi)乙方不20得停工和拖延工期，逾期支付的利息如何計(jì)算。（7）工程質(zhì)量保證金返還時(shí)間不妥。根據(jù)國(guó)家建設(shè)部、財(cái)政部頒布的［建質(zhì)（2005）7號(hào)］《關(guān)于印發(fā)＜建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法＞的通知》的規(guī)定，在施工合同中雙方約定的工程質(zhì)量保證金保時(shí)間應(yīng)為6個(gè)月、12個(gè)月或24個(gè)月。保留時(shí)間應(yīng)從工程通過竣（交）工驗(yàn)收之日算起。（8）從該案例背景來看，合同雙方是合法的獨(dú)立法人單位，不應(yīng)約定經(jīng)雙方主管部門批準(zhǔn)后該合同生效。（9）專用條款中有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)范圍以外合同價(jià)款調(diào)整方法（按實(shí)際竣工建筑面積520.00元/m2調(diào)整合同價(jià)款）與合同的風(fēng)險(xiǎn)范圍、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法相矛盾，該條款應(yīng)針對(duì)可能出現(xiàn)的除合同價(jià)款包括的風(fēng)險(xiǎn)范圍以外的內(nèi)容約定合同價(jià)款調(diào)整方法。在補(bǔ)充施工合同協(xié)議條款中，不僅要補(bǔ)充工程內(nèi)容，而且要說明其價(jià)款是否需要調(diào)整，若需調(diào)整則如何調(diào)整。問題3：答：首先應(yīng)及時(shí)與甲方協(xié)商，確認(rèn)該部分工程內(nèi)21容是否由乙方完成。如果需要由乙方完成，則應(yīng)與甲方商簽補(bǔ)充合同條款，就該部分工程內(nèi)容明確雙方各自的權(quán)利義務(wù)，并對(duì)工程計(jì)劃做出相應(yīng)的調(diào)整；如果由其他承包商完成，乙方也要與甲方就該部分工程內(nèi)容的協(xié)作配合條件及相應(yīng)的費(fèi)用等問題達(dá)成一致意見，以保證工程的順利進(jìn)行。綜合：B卷某市政府?dāng)M投資建一大型垃圾焚燒發(fā)電站工程項(xiàng)目。該項(xiàng)目除廠房及有關(guān)設(shè)施的土建工程外，還有全套垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備及垃圾處理專業(yè)設(shè)備的安裝工程。廠房范圍內(nèi)地址勘察資料反映地基條件復(fù)雜，地基處理采用轉(zhuǎn)孔灌注樁。招標(biāo)單位委托某咨詢公司進(jìn)行全過程投資管理。該項(xiàng)目廠房土建工程更有A、B、C、D、E共五家施工單位參加投標(biāo)，資格預(yù)審結(jié)果均合格。招標(biāo)文件要求投標(biāo)單位將技術(shù)標(biāo)和商務(wù)標(biāo)分別封裝。評(píng)標(biāo)原則及方法如下：（1）采用綜合評(píng)估法，按照得分高低排序，推薦三名合格的中標(biāo)候選人。22

（2）技術(shù)標(biāo)共40分，其中施工方案10分，工程質(zhì)量及保證措施15分，工期、業(yè)績(jī)信譽(yù)、安全文明施工措施分別為5分。A、B、C、D、E上述5項(xiàng)得分合計(jì)分別為36.5分、36分、37分、33.5分、34分。（3）商務(wù)標(biāo)共60分。①若最低報(bào)價(jià)低于次低報(bào)價(jià)15%以上（含15%），:低報(bào)價(jià)的商務(wù)標(biāo)得分價(jià)15%以上（含15%），:低報(bào)價(jià)的商務(wù)標(biāo)得分為30分，且不再參加商務(wù)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算；②若最高報(bào)價(jià)高于次高報(bào)價(jià)15%以上（含15%），最高報(bào)價(jià)的投標(biāo)按廢標(biāo)處理；③人工、鋼材、商品混凝土價(jià)格參照當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門發(fā)布的工程造價(jià)信息，若低于該價(jià)格10%以上時(shí)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)要求該投標(biāo)單位作必要的澄清；④以符合要求的商務(wù)報(bào)價(jià)的算術(shù)平均數(shù)作為基準(zhǔn)價(jià)（60分），報(bào)價(jià)比基準(zhǔn)價(jià)每下降1%扣1分，最多扣10分，報(bào)價(jià)比基準(zhǔn)價(jià)每增加1%扣2分，扣分不保底。各投標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)見表2-1表2-1各投標(biāo)單位報(bào)價(jià)匯總表投標(biāo)單ABCDE位報(bào)價(jià)39003886360030503800（萬23元）評(píng)標(biāo)過程中E單位未按評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行澄清，說明補(bǔ)正?！締栴}:】（1）該項(xiàng)目應(yīng)采用何種招標(biāo)方式？如果把該項(xiàng)目劃分成若干個(gè)標(biāo)段分別招標(biāo)，劃分時(shí)應(yīng)綜合考慮的因素有哪些？本項(xiàng)目可如何劃分？（2）按照評(píng)標(biāo)辦法，計(jì)算各投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)得分。（3）按照評(píng)標(biāo)辦法，計(jì)算各投標(biāo)單位綜合得分。（4）推薦合格的中標(biāo)候選人，并排序?！窘獯?]問題一、公開招標(biāo):屬于全部使用國(guó)有資金的大型建設(shè)項(xiàng)目。1、建設(shè)單位對(duì)建筑工期是否有壓縮，建設(shè)資金是否基本到位應(yīng)綜合分析，因?yàn)榉謽?biāo)段實(shí)施會(huì)帶來投資增加，資金運(yùn)作的調(diào)整。2、設(shè)計(jì)方案，設(shè)計(jì)方案必須滿足設(shè)計(jì)上單體建筑物的獨(dú)立性和可分割性，以保證施工標(biāo)段實(shí)施后不會(huì)產(chǎn)生質(zhì)量隱患。本項(xiàng)目可以劃分為土建工程和安裝工程。（來源于百度）問題二、（1）最低價(jià)與次低價(jià)的偏差：（3600—3050）24/3600=15.28%>15%,D單位的商務(wù)報(bào)價(jià)為30分。不再參加商務(wù)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算。=j:高價(jià)與次高價(jià)的偏差：(3900—3886)/3889=0.36%,A單位的投標(biāo)為有效標(biāo)。=j(4)E單位未按評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行澄清，說明補(bǔ)正，為廢標(biāo)。(5)基準(zhǔn)價(jià)=(3900+3886+3600)/3=3795.33(6)A單位的商務(wù)標(biāo)得分：報(bào)價(jià)占基準(zhǔn)價(jià)的比：3900/3795.33=102.75%報(bào)價(jià)扣分：(102.75—100)*2=5.5分報(bào)價(jià)得分：60—5.5=54.5■B單位的商務(wù)標(biāo)得分：報(bào)價(jià)占基準(zhǔn)價(jià)的比：3886/3795.33=102.39%報(bào)價(jià)扣分：(102.39—100)*2=4.78分報(bào)價(jià)得分：60—4.78=55.22.C單位的商務(wù)標(biāo)得分：報(bào)價(jià)占基準(zhǔn)價(jià)的比：3600/3795.33=94.85%報(bào)價(jià)扣分：(100—94.85)*1=5.15分報(bào)價(jià)得分：60—5.15=54.85問題三：A單位的總得分=36.5+54.5=91B單位的總得分=36+55.22=91.2225C單位的總得分=37+54.85=91.85D單位的總得分=33.5+30=63.5問題四：推薦中標(biāo)候選人，并排序排序一：C單位排序二：B單位排序三：A單位簡(jiǎn)答：C卷：某房屋建筑工程項(xiàng)目,建設(shè)單位與施工單位按照《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》簽訂了施工承包合同。施工合同中規(guī)定：.設(shè)備由建設(shè)單位采購(gòu)，施工單位安裝；.建設(shè)單位原因?qū)е碌氖┕挝蝗藛T窩工，按18元/工日補(bǔ)償，建設(shè)單位原因?qū)е碌氖┕挝辉O(shè)備閑置，按表1.1中所列標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)償；表1.1設(shè)備閑置補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)表機(jī)械名稱臺(tái)班單價(jià)（元/臺(tái)班）補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)大型起重機(jī)1060臺(tái)班單價(jià)的60%自卸汽車（5t）318臺(tái)班單價(jià)的2640%自卸汽車（8t）458臺(tái)班單價(jià)的50%3.施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更，‘其價(jià)款按建標(biāo)[2003]206號(hào)文件的規(guī)定以工料單價(jià)法計(jì)價(jià)程序計(jì)價(jià)（以直接費(fèi)為計(jì)算基礎(chǔ)），間接費(fèi)費(fèi)率為10%，利潤(rùn)率為5%,稅率為3.41%。該工程在施工過程中發(fā)生以下事件事件1:施工單位在土方工程填筑時(shí)，發(fā)現(xiàn)取土區(qū)的土壤含水量過大，必須經(jīng)過晾曬后才能填筑，增加費(fèi)用30000元，工期延誤10天。事件2：基坑開挖深度為3m,施工組織設(shè)計(jì)中考慮的放坡系數(shù)為0.3（已經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)）。施工單位為避免坑壁塌方，開挖時(shí)加大了放坡系數(shù)，使土方開挖量增加，導(dǎo)致費(fèi)用超支10000元，工期延誤3天。事件3：施工單位在主體鋼結(jié)構(gòu)吊裝安裝階段發(fā)現(xiàn)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)上缺少相應(yīng)的預(yù)埋件，經(jīng)查實(shí)是由于土建施工圖紙遺漏該預(yù)埋件的錯(cuò)誤所致。返工處理后，增加費(fèi)用20000元，工期延誤8天。事件4：建設(shè)單位采購(gòu)的設(shè)備沒有按計(jì)劃時(shí)間到場(chǎng)，施工受到影響，施工單位一臺(tái)大型起重機(jī)、27兩臺(tái)自卸