2023年貢嘎縣建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析

PAGEPAGE412023年貢嘎縣建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析畢業(yè)院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．依照我國的法律形式，《建筑法》屬于()。A、部門規(guī)章B、行政法規(guī)C、法律D、地方性法規(guī)答案：C解析：建設(shè)法律既包括專門的建設(shè)領(lǐng)域的法律，也包括與建設(shè)活動相關(guān)的其他法律。例如，前者有《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《建筑法》、《城市房地產(chǎn)管理法》等，后者有《民法通則》、《民法典》、《行政許可法》等。2．建設(shè)單位要求施工單位壓縮合同約定的工期的，最輕的處罰是責(zé)令限期改正，并處()的罰款。A、2萬元以上10萬元以下B、10萬元以上20萬元以下C、20萬元以上50萬元以下D、50萬元以上答案：C解析：建設(shè)單位有下列行為之一的責(zé)令限期改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款。1)對勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求的2)要求施工單位壓縮合同約定的工期的3)將拆除工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位的。3．《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。關(guān)于評標(biāo)委員會的組成，下列說法錯誤的是()。A、評標(biāo)委員會由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成B、評標(biāo)委員會人數(shù)為5人以上的單數(shù)，其中技術(shù)經(jīng)濟(jì)等方面的專家不少于二分之一C、與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人不得進(jìn)入相關(guān)項(xiàng)目的評標(biāo)委員會D、評標(biāo)委員會成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密答案：B解析：依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，其評標(biāo)委員會由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。4．關(guān)于招標(biāo)文件的說法。正確的是()。A、招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清的，該澄清的內(nèi)容不得再次澄清B、招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止時間至少10日前C、招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的修改的，應(yīng)當(dāng)以電話等即時通訊方式及時通知所有獲取招標(biāo)文件的潛在招標(biāo)人D、招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容答案：D解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》還規(guī)定，招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。5．北京施工企業(yè)與深圳銷售公司于2011年7月在長沙市簽訂了建筑材料買賣合同。合同約定將材料運(yùn)送到上海市的工程所在地，并約定合同爭議由“原告所在地或者合同簽訂地人民法院管轄”。后因北京施工企業(yè)拖欠貨款，深圳銷售公司在深圳市的法院起訴北京施工企業(yè)。下列關(guān)于管轄權(quán)的說法中，正確的是()。A、深圳市的人民法院或長沙市的人民法院均有管轄權(quán)B、北京市的人民法院有管轄權(quán)C、上海市的人民法院有管轄權(quán)D、合同約定的管轄法院條款無效答案：A解析：《民事訴訟法》規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄;合同約定履行地點(diǎn)的，以約定的履行地點(diǎn)為合同履行地。6．根據(jù)《民事訴訟法》，屬于人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行情形的是()。A、執(zhí)行案件申請人撤銷申請的B、作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務(wù)承擔(dān)人的C、追索贍養(yǎng)費(fèi)、撫養(yǎng)費(fèi)、撫育費(fèi)案件的權(quán)力人死亡的D、作為一方當(dāng)事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)力義務(wù)承受人的答案：D解析：執(zhí)行中止是指在執(zhí)行過程中，因發(fā)生特殊情況，需要暫時停止執(zhí)行程序。有下列情況之一的，人民法院應(yīng)裁定中止執(zhí)行：(1)申請人表示可以延期執(zhí)行的;(2)案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出確有理由異議的;(3)作為一方當(dāng)事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權(quán)利或承擔(dān)義務(wù)的;(4)作為一方當(dāng)事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)利義務(wù)承受人的;(5)人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)中止執(zhí)行的其他情形，如被執(zhí)行人確無財產(chǎn)可供執(zhí)行等。中止的情形消失后，恢復(fù)執(zhí)行。在執(zhí)行過程中，由于出現(xiàn)某些特殊情況，執(zhí)行工作無法繼續(xù)進(jìn)行或沒有必要繼續(xù)進(jìn)行的，結(jié)束執(zhí)行程序。有下列情況之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定終結(jié)執(zhí)行：(1)申請人撤銷申請的;(2)據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的;(3)作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務(wù)承擔(dān)人的;(4)追索贍養(yǎng)費(fèi)、扶養(yǎng)費(fèi)、撫育費(fèi)案件的權(quán)利人死亡的;(5)作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的;(6)人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終結(jié)執(zhí)行的其他情形。7．工程承包企業(yè)取得法人資格的時間是()。A、公司宣布成立B、注冊資金到位C、取得資質(zhì)證書D、工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記答案：D解析：營利法人經(jīng)依法登記成立;依法成立的營利法人，由登記機(jī)關(guān)發(fā)給營利法人營業(yè)執(zhí)照;營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為營利法人的成立日期8．訂立合同時，當(dāng)事人在合同內(nèi)對價款沒有做出明確約定。合同生效后，雙方通過協(xié)商也未達(dá)成一致意見，則應(yīng)按照()的市場價格履行。A、訂立合同時的訂立地B、訂立合同時的履行地C、履行合同時的訂立地D、履行合同時的履行地答案：B解析：(1)買受人應(yīng)當(dāng)按照約定的數(shù)額支付價款。對價款沒有約定或者約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充;不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議的，按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。對于不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也不能按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行;依法應(yīng)當(dāng)執(zhí)行政府定價或者政府指導(dǎo)價的，按照規(guī)定履行。9．當(dāng)事人對仲裁協(xié)議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由()。A、仲裁委員會決定B、合同履行地中級人民法院裁定C、被告所在地中級人民法院裁定D、仲裁委員會所在地中級人民法院裁定答案：D解析：當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當(dāng)在仲裁庭首次開庭前提出。當(dāng)事人既可以請求仲裁委員會作出決定，也可以請求人民法院裁定。一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)所在地的中級人民法院管轄;10．事故調(diào)查組的組成應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。A、公平、公正B、誠實(shí)信用C、實(shí)事求是D、精簡、效能答案：D解析：事故調(diào)查組的組成應(yīng)當(dāng)遵循精簡、效能的原則。11．承包商甲向乙水泥廠發(fā)出要約，要求從乙處購買100t2.5R的水泥，乙收到要約立即派人按照要約將所需水泥裝車運(yùn)送至甲處，此情形表明乙的承諾方式為()。A、通知B、行為C、習(xí)慣D、主動答案：B解析：貨運(yùn)合同當(dāng)事人的權(quán)利及義務(wù)關(guān)系，不是圍繞貨物本身產(chǎn)生的，而是圍繞著運(yùn)送貨物的行為而產(chǎn)生。12．根據(jù)《建筑法》，下列情形中，符合施工許可證辦理和報告制度的是()。(2017)A、某工程因故延期開工，向發(fā)證機(jī)關(guān)報告后施工許可證自動延期B、某工程因地震中止施工，1年后向發(fā)證機(jī)關(guān)報告C、某工程因洪水中止施工，1個月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)報告，2個月后自行恢復(fù)施工D、某工程因政府宏觀調(diào)控停建，1個月內(nèi)向發(fā)證機(jī)關(guān)報告，1年后恢復(fù)施工前報發(fā)證機(jī)關(guān)核驗(yàn)施工許可證答案：D解析：檢驗(yàn)施工許可證的規(guī)定。選項(xiàng)A，因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期;選項(xiàng)B，《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自中止施工之日起一個月內(nèi)，向發(fā)證機(jī)關(guān)報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護(hù)管理工作。選項(xiàng)C，建筑工程恢復(fù)施工時，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)報告。參見13．《工傷保險條例》的規(guī)定，申請勞動能力鑒定的單位或者個人對設(shè)區(qū)的市級勞動能力鑒定委員會做出的鑒定結(jié)論不服的，可以在收到該鑒定結(jié)論之日起()內(nèi)向省、自治區(qū)、直轄市勞動能力鑒定委員會提出再次鑒定申請。A、5日B、10日C、15日D、30日答案：C解析：《工傷保險條例》第二十六條申請鑒定的單位或者個人對設(shè)區(qū)的市級勞動能力鑒定委員會作出的鑒定結(jié)論不服的，可以在收到該鑒定結(jié)論之日起15日內(nèi)向省、自治區(qū)、直轄市勞動能力鑒定委員會提出再次鑒定申請。省、自治區(qū)、直轄市勞動能力鑒定委員會作出的勞動能力鑒定結(jié)論為最終結(jié)論。14．某施工單位偷工減料，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致一棟建筑倒塌，1名工人被砸死，直接經(jīng)濟(jì)損失120萬元。該行為屬于()。A、重大責(zé)任事故罪B、重大勞動安全事故罪C、工程重大安全事故罪D、危害公共安全罪答案：C解析：A項(xiàng)，在生產(chǎn)、作業(yè)中違反有關(guān)安全管理的規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的屬于重大責(zé)任事故罪。B項(xiàng)，安全生產(chǎn)設(shè)施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴(yán)重后果的屬于重大勞動安全事故罪;C項(xiàng)，建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故的屬于重大安全事故罪，該題選擇C項(xiàng)。15．某建筑公司認(rèn)為供貨商供應(yīng)的建材質(zhì)量不合格，未按合同約定支付材料款，供貨商向法院提起訴訟，所出具的證據(jù)中證明力度大于其他證據(jù)的是()。A、送貨單B、合格證C、專業(yè)機(jī)構(gòu)出具質(zhì)量鑒定意見D、合同書答案：C解析：由于鑒定意見是運(yùn)用專業(yè)知識所作出的鑒別和判斷，所以，具有科學(xué)性和較強(qiáng)的證明力。16．某工程已具備竣工條件，2014年3月2日施工單位向建設(shè)單位提交竣工驗(yàn)收報告，3月7日經(jīng)驗(yàn)收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗(yàn)收合格，3月31日，建設(shè)單位將有關(guān)資料報送建設(shè)行政主管部門備案，則該工程質(zhì)量保修期自()開始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建設(shè)工程保修期的起始日是竣工驗(yàn)收合格之日?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位在竣工驗(yàn)收過程中有違反國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，責(zé)令停止使用，重新組織竣工驗(yàn)收。17．《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定，事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報告;單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)于()內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。A、1小時B、6小時C、12小時D、24小時答案：A解析：事故報告的時間要求：事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場的有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報告，單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。18．建設(shè)單位在申請領(lǐng)取()時，應(yīng)當(dāng)提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料。A、建設(shè)用地規(guī)劃許可證B、建設(shè)工程規(guī)劃許可證C、建設(shè)工程施工許可證D、房屋銷售許可證答案：C解析：建設(shè)單位在申請領(lǐng)取施工許可證時，應(yīng)當(dāng)提供的建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施資料19．施工企業(yè)認(rèn)為()侵犯其合法權(quán)益，可以申請行政復(fù)議。A、建設(shè)單位的違約行為B、總監(jiān)理工程師的停工決定C、上級企業(yè)的處理決定D、行政機(jī)關(guān)的罰款答案：D解析：行政復(fù)議范圍1、對行政機(jī)關(guān)作出的警告、罰款、沒收違法所得、沒收非法財務(wù)、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照、行政拘留等行政處罰決定不服的。20．除專用合同條款另有約定外，()應(yīng)辦理建筑工程一切險或安裝工程一切險并支付保險費(fèi)用。A、發(fā)包人B、承包商C、分包商D、監(jiān)理單位答案：A解析：《建設(shè)工程施工合同》中規(guī)定，除專用合同條款另有約定外，發(fā)包人應(yīng)投保建筑工程一切險或安裝工程一切險，發(fā)包人委托承包人投保的，因投保產(chǎn)生的保險費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。21．在民事訴訟執(zhí)行階段，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行的是()。A、申請人撤銷強(qiáng)制執(zhí)行申請的B、案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出確有理由的異議的C、據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的D、作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動力的答案：B解析：執(zhí)行中止是指在執(zhí)行過程中，因發(fā)生特殊情況，需要暫時停止執(zhí)行程序。有下列情況之一的，人民法院應(yīng)裁定中止執(zhí)行:(1)申請人表示可以延期執(zhí)行的;(2)案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出確有理由異議的;(3)作為一方當(dāng)事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權(quán)利或承擔(dān)義務(wù)的;(4)作為一方當(dāng)事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)利義務(wù)承受人的;(5)人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)中止執(zhí)行的其他情形，如被執(zhí)行人確無財產(chǎn)可供執(zhí)行等。中止的情形消失后，恢復(fù)執(zhí)行。22．法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)撤銷仲裁裁決的情形不包括()。A、仲裁的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議約定的范圍B、仲裁裁決所依據(jù)的證據(jù)是偽造的C、仲裁員在仲裁該案時有索賄、徇私舞弊、枉法裁決的行為D、有仲裁協(xié)議答案：D解析：根據(jù)《仲裁法》、《民事訴訟法》的規(guī)定，被申請人提出證據(jù)證明裁決有下列情形之一的，經(jīng)人民法院組成合議庭審查核實(shí)，裁定不予執(zhí)行：(1)當(dāng)事人在合同中沒有仲裁條款或者事后沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的;(2)裁決的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁機(jī)構(gòu)無權(quán)仲裁的;(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的;(4)裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的;(5)對方當(dāng)事人向仲裁機(jī)構(gòu)隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的;(6)仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄、徇私舞弊、枉法裁決行為的。23．某建設(shè)工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認(rèn)為應(yīng)該裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認(rèn)為應(yīng)裁決合同繼續(xù)履行，則仲裁應(yīng)()作出裁決。A、重新組成仲裁庭經(jīng)評議后B、請示仲裁委員會主任并按其意見C、按乙和丙的意見D、按甲的意見答案：C解析：仲裁裁決有多數(shù)意見的按多數(shù)，無法形成多數(shù)意見的按首席仲裁員意見24．取得二級建造師資格證書的李某因故未能在3年內(nèi)申請注冊，3年后申請注冊時必須()。A、重新取得資格證書B、提供達(dá)到繼續(xù)教育要求的證明材料C、提供新的業(yè)績證明D、符合延續(xù)注冊的條件答案：B解析：根據(jù)注冊建造師制度體系規(guī)定，取得二級建造師資格證書后3年內(nèi)提出申請。逾期未申請的，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。25．根據(jù)《合同法》規(guī)定，債權(quán)人應(yīng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起()年內(nèi)行使撤銷權(quán)。A、1B、2C、5D、20答案：A解析：《民法典》規(guī)定，有下列情形之一的，撤銷權(quán)消滅：(1)具有撤銷權(quán)的當(dāng)事人自知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán);26．甲施工單位到A供應(yīng)商的材料倉庫提貨，因倉庫管理員的工作疏忽多發(fā)了2t水泥給施工單位，則由此形成的債稱為()。A、合同之債B、無因管理之債C、不當(dāng)?shù)美畟鵇、侵權(quán)行為答案：C解析：不當(dāng)?shù)美侵笡]有法律上或者合同上的依據(jù)，有損于他人利益而自身取得利益的行為。由于不當(dāng)?shù)美斐伤死娴膿p害，因此在得利者與受害者之間形成債的關(guān)系。得利者應(yīng)當(dāng)將所得的不當(dāng)利益返還給受損失的人。不當(dāng)?shù)美a(chǎn)生的債被稱為不當(dāng)?shù)美畟?7．按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，工程項(xiàng)目實(shí)行總承包的，工程意外傷害保險的費(fèi)用應(yīng)由()支付。A、建設(shè)方B、總承包方C、所屬的專業(yè)分包方D、政府答案：B解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》則規(guī)定，施工單位應(yīng)當(dāng)為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費(fèi)由施工單位支付。實(shí)行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費(fèi)。28．甲與乙銀行簽訂一份貸款合同，乙銀行要求甲提供保證人。依照我國《擔(dān)保法》的規(guī)定，以下可以作為保證人的是()。A、項(xiàng)目經(jīng)理B、項(xiàng)目工程部C、醫(yī)院D、國家機(jī)關(guān)答案：A解析：具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者公民，可以作保證人。1.國家機(jī)關(guān)不得為保證人，但經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)為使用外國政府或者國際經(jīng)濟(jì)組織貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的除外;2.學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體不得為保證人;3.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)、職能部門不得為保證人;企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)有法人書面授權(quán)的，可以在授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。29．某施工企業(yè)施工中偷工減料，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成了重大安全事故，但尚未達(dá)到后果特別嚴(yán)重程度。事故處理應(yīng)追究直接責(zé)任人員刑事責(zé)任，除了罰金還應(yīng)該處有期徒刑()。A、1年以上3年以下B、5年以下C、3年以上5年以下D、5年以上答案：B解析：建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故的，對直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;后果特別嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。30．根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，在城市市區(qū)內(nèi)的施工現(xiàn)場未實(shí)行封閉圍擋的，一般情況下可能承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A、處以20萬元罰款B、責(zé)令施工企業(yè)限期改正C、吊銷施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照D、降低施工企業(yè)資質(zhì)等級答案：B解析：《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，施工單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正;逾期未改正的，責(zé)令停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款;造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，對直接責(zé)任人員，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任：(1)施工前未對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求作出詳細(xì)說明的;(2)未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施，或者在城市市區(qū)內(nèi)的建設(shè)工程的施工現(xiàn)場未實(shí)行封閉圍擋的;(3)在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍的;(4)施工現(xiàn)場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等采取專項(xiàng)防護(hù)措施的。31．北方建筑公司是某省的施工企業(yè)，2014年8月，由于所承建的工程發(fā)生了重大質(zhì)量事故，被省建設(shè)廳罰款200萬元。北方建筑公司對此行政處罰決定不服，其可以采取的維權(quán)途徑有()。A、只能申請行政復(fù)議B、只能進(jìn)行行政訴訟C、可以自由選擇行政復(fù)議或者行政訴訟D、只能提起民事訴訟答案：C解析：該案例屬于行政糾紛。行政糾紛的法律解決途徑主要有兩種：行政復(fù)議和行政訴訟。根據(jù)《行政復(fù)議法》和《行政訴訟法》的規(guī)定范圍，對行政機(jī)關(guān)作出的罰款等行政處罰決定不服的，可以申請行政復(fù)議，也可以提起行政訴訟。32．王某與某銀行簽訂了《小額借款合同》，在合同履行過程中，王某沒有按照約定的用途使用貸款，致使不能及時償還貸款。此時王某()。A、應(yīng)與銀行重新簽訂合同B、應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任C、不承擔(dān)任何責(zé)任D、應(yīng)被提起訴訟答案：B解析：借款人應(yīng)當(dāng)按照約定向貸款人定期提供有關(guān)財務(wù)會計(jì)報表等資料。借款人未按照約定的借款用途使用借款的，貸款人可以停止發(fā)放借款、提前收回借款或者解除合同。33．建設(shè)工程招標(biāo)中，招標(biāo)人不可以隨意沒收投標(biāo)保證金的，除非投標(biāo)人()。A、投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B、投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C、在投標(biāo)截止后撤銷其投標(biāo)文件D、拒絕評標(biāo)委員會提出的降低報價的要求答案：C解析：投標(biāo)截止后投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人可以不退還投標(biāo)保證金。34．總承包單位甲公司經(jīng)建設(shè)單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現(xiàn)了施工質(zhì)量問題，建設(shè)單位要求乙賠償。下列責(zé)任賠償?shù)恼f法中，能夠成立的是()。A、乙與建設(shè)單位無直接合同關(guān)系，建設(shè)單位應(yīng)要求甲賠償B、若甲已全部賠償建設(shè)單位損失，則建設(shè)單位無權(quán)再向乙要求賠償C、該質(zhì)量問題是乙造成的，與甲無關(guān)D、對該質(zhì)量問題乙與甲負(fù)有同等責(zé)任，乙僅承擔(dān)賠償?shù)?0%答案：B解析：《建筑法》規(guī)定，總承包單位和分包單位就分包工程對建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任。35．職工與用人單位就是否認(rèn)定為工傷問題產(chǎn)生分歧時，根據(jù)《工傷保險條例》規(guī)定，應(yīng)由()承擔(dān)舉證責(zé)任。A、工傷職工B、用人單位C、社會保險行政部門D、第三方機(jī)構(gòu)答案：B解析：《工傷保險條例》第十九條職工或者其近親屬認(rèn)為是工傷，用人單位不認(rèn)為是工傷的，由用人單位承擔(dān)舉證責(zé)任。36．根據(jù)我國《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，()不符合工程監(jiān)理單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的規(guī)定。A、工程監(jiān)理單位代表施工單位對施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理B、工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)資質(zhì)等級的證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)C、工程監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)D、工程監(jiān)理單位代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理答案：A解析：工程監(jiān)理單位接受建設(shè)單位的委托，代表建設(shè)單位，對建設(shè)工程進(jìn)行管理。37．某建設(shè)單位根據(jù)城市市政有關(guān)部門提供的地下管線資料提交施工單位施工，由于該資料的準(zhǔn)確性有誤差，導(dǎo)致施工過程中出現(xiàn)挖斷管道的工程事故，造成施工單位經(jīng)濟(jì)損失，施工單位應(yīng)該()。A、就此向建設(shè)單位要求賠償B、就此向市政有關(guān)部門要求賠償C、施工單位自行負(fù)擔(dān)一切損失D、建設(shè)單位和市政管理部門承擔(dān)連帶責(zé)任答案：A解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)單位必須向有關(guān)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位提供與建設(shè)工程有關(guān)的原始資料。原始資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全。保證這些資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全，是建設(shè)單位最基本的責(zé)任和義務(wù)。38．建設(shè)工程施工總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的，關(guān)于安全生產(chǎn)責(zé)任的說法，正確的是()。A、分包合同中就應(yīng)當(dāng)明確總、分包單位各自的安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)B、分包單位的安全生產(chǎn)責(zé)任由分包單位獨(dú)立承擔(dān)C、總承包單位對分包單位的安全生產(chǎn)承擔(dān)全部責(zé)任D、總承包單位和分包單位對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)承擔(dān)同等責(zé)任答案：A解析：分包合同應(yīng)當(dāng)明確總分包雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定，總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的，分包合同中應(yīng)當(dāng)明確各自的安全生產(chǎn)方面的權(quán)利、義務(wù)。39．設(shè)工程施工合同發(fā)承包雙方協(xié)議選擇國內(nèi)某仲裁機(jī)構(gòu)后，承包人請求人民法院確認(rèn)該仲裁協(xié)議效力的，應(yīng)由()中級人民法院管轄。A、仲裁協(xié)議簽訂地B、該仲裁機(jī)構(gòu)所在地C、建設(shè)工程所在地D、承包人住所地答案：B解析：當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，由仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)所在地的中級人民法院管轄;仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)不明確的，由仲裁協(xié)議簽訂地或者被申請人住所地的中級人民法院管轄。40．場景：甲施工單位向乙銀行申請貸款200萬元。甲提交了丙汽車制造廠和丁市公安局各自為其出具的還款付息保證書。甲因經(jīng)營不善，造成嚴(yán)重虧損，不能按期還本付息。甲與乙經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成延期兩年還款協(xié)議，并通知了保證人。根據(jù)場景，回答問題：下列不屬于保證合同的內(nèi)容是()。A、保證方式B、保證期間C、保證擔(dān)保范圍D、被保證人的其他債權(quán)答案：D解析：保證合同包括的內(nèi)容有：被保證的主債權(quán)種類、數(shù)額;債務(wù)人履行債務(wù)的期限;保證的方式;保證擔(dān)保的范圍;保證的期間;雙方認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)。41．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，下列關(guān)于監(jiān)理單位的表述錯誤的是()。A、應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書B、不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)C、可以是建設(shè)單位的子公司D、應(yīng)與監(jiān)理分包單位共同向建設(shè)單位承擔(dān)責(zé)任答案：D解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》進(jìn)一步規(guī)定，工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。禁止工程監(jiān)理單位超越本單位資質(zhì)等級許可的范圍或者以其他工程監(jiān)理單位的名義承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。禁止工程監(jiān)理單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。工程監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。選D42．某省行政辦公樓工程施工項(xiàng)目公開招標(biāo)，招標(biāo)文件規(guī)定了提交投標(biāo)文件截止時間，則開標(biāo)時間應(yīng)為()。A、提交投標(biāo)文件的同一時間B、提交投標(biāo)文件第二天的同一時間C、提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間D、提交投標(biāo)文件有效期內(nèi)答案：C解析：《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間公開進(jìn)行;開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。開標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請所有投標(biāo)人參加。43．下列承攬工程的情形中，符合工程承包管理相關(guān)規(guī)定的是()。A、超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍承攬工程B、以聯(lián)營方式使用其他施工企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程C、子公司使用母公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程D、分公司使用總公司的營業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書承攬工程答案：D解析：《建筑法》規(guī)定：禁止建筑施工企業(yè)超越本企業(yè)資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業(yè)的名義承攬工程。禁止建筑施工企業(yè)以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業(yè)的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照，以本企業(yè)的名義承攬工程。《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第25條規(guī)定：禁止施工單位超越本單位資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍或者以其他施工單位的名義承攬工程。禁止施工單位允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程。A項(xiàng)錯誤，B、C項(xiàng)屬于允許其他單位或者個人以本單位的名義承攬工程;D項(xiàng)正確。解答本題時應(yīng)明確的是：子公司屬于獨(dú)立法人，而分公司不屬于法人，分公司屬于法人(總公司)的一部分，故D項(xiàng)正確。44．施工過程中，監(jiān)理工程師以施工質(zhì)量不符合施工合同約定為由要求施工單位返工，但是施工單位認(rèn)為施工合同是由建設(shè)單位與施工單位簽訂的，監(jiān)理單位不是合同當(dāng)事人，不屬于監(jiān)理的依據(jù)。對此，正確的說法是()。A、監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)理，而不能以施工合同為依據(jù)監(jiān)理B、施工合同是監(jiān)理工程師實(shí)施監(jiān)理的依據(jù)C、施工合同是否作為監(jiān)理依據(jù)，要根據(jù)建設(shè)單位的授權(quán)D、施工合同是否作為監(jiān)理依據(jù)，要根據(jù)上級建設(shè)行政主管部門的意見確定答案：B解析：工程監(jiān)理的依據(jù)是：法律、法規(guī)，如《建筑法》、《民法典》等;有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》等;設(shè)計(jì)文件;建設(shè)工程承包合同。45．下列關(guān)于建設(shè)單位招標(biāo)行為的表述中，合法的是()。A、向投標(biāo)人介紹投標(biāo)報名情況B、向投標(biāo)人解釋合同條件C、將工程肢解后直接發(fā)包D、排斥潛在投標(biāo)人答案：B解析：招標(biāo)人以不合理的條件限制或者排斥潛在投標(biāo)人的，對潛在投標(biāo)人實(shí)行歧視待遇的，強(qiáng)制要求投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)的，或者限制投標(biāo)人之間競爭的，責(zé)令改正，可以處1萬元以上5萬元以下的罰款。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的招標(biāo)人向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的其他情況的，或者泄露標(biāo)底的，給予警告，可以并處1萬元以上10萬元以下的罰款;對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。影響中標(biāo)結(jié)果的，中標(biāo)無效。B選項(xiàng)屬于合法行為。46．某工程項(xiàng)目施工合同于2009年6月5日簽訂，該工程的開工報告于2009年6月15日批準(zhǔn)，工程于2009年7月10日正式開工。建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)于()前，將保證安全施工的措施報送建設(shè)工程所在地的縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A、2009年6月15日B、2009年6月30日C、2009年7月10日D、2009年7月15日答案：B解析：依法批準(zhǔn)開工報告的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自開工報告批準(zhǔn)之日起15日內(nèi)，將保證安全施工的措施資料報送建設(shè)工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。47．甲建筑工程公司委托王某購買一批建筑材料并負(fù)責(zé)運(yùn)回到施工工地。在運(yùn)輸途中發(fā)生了洪水，造成了時間延誤和部分材料損毀。在這種情況下王某()。A、承擔(dān)材料毀損的責(zé)任B、承擔(dān)時間延誤的責(zé)任C、承擔(dān)全部責(zé)任D、不承擔(dān)任何責(zé)任答案：D解析：該題要求考生掌握合同履行過程中發(fā)生不可抗力時雙方當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)。《民法典》第311條規(guī)定對不可抗力發(fā)生承運(yùn)人不承擔(dān)貨物毀損的責(zé)任和時間延誤的后果。48．下列不屬于建筑工程一切險承保的危險與損害的是()。A、技術(shù)人員缺乏經(jīng)驗(yàn)B、設(shè)計(jì)錯誤C、工人疏忽D、一般性盜竊和搶劫答案：B解析：(三)除外責(zé)任保險人對下列各項(xiàng)原因造成的損失不負(fù)責(zé)賠償：設(shè)計(jì)錯誤引起的損失和費(fèi)用。49．債權(quán)相對性理論的內(nèi)涵，不包括()。A、債權(quán)主體的相對性B、債權(quán)內(nèi)容的相對性C、債權(quán)責(zé)任的相對性D、債權(quán)義務(wù)的相對性答案：D解析：債權(quán)與物權(quán)不同，物權(quán)是絕對權(quán)，而債權(quán)是相對權(quán)。債權(quán)相對性理論的內(nèi)涵，可以歸納為以下三個方面：(1)債權(quán)主體的相對性;(2)債權(quán)內(nèi)容的相對性;(3)債權(quán)責(zé)任的相對性。50．甲在街道旁開車逆行，迫使騎車人乙為躲避甲而跌入承包商趙某挖的尚未設(shè)置保護(hù)措施和警示標(biāo)志的坑中。對于乙所蒙受的損失()。A、只能由甲承擔(dān)責(zé)任B、只能由趙某承擔(dān)責(zé)任C、由甲和趙某各自承擔(dān)責(zé)任D、由甲和趙某承擔(dān)連帶責(zé)任答案：D解析：關(guān)于侵權(quán)的有關(guān)內(nèi)容。甲和趙某承擔(dān)連帶責(zé)任的意思是說，甲不承擔(dān)，則趙承擔(dān);趙不承擔(dān)，則甲承擔(dān)。二、多選題1．商事仲裁裁決生效后，應(yīng)當(dāng)向()申請執(zhí)行。A、作出裁決的仲裁委員會B、申請人住所地的中級人民法院C、被執(zhí)行人住所地的中級人民法院D、被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院答案：CD解析：仲裁裁決作出后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)履行裁決。一方當(dāng)事人不履行的，另一方當(dāng)事人可以依照我國《民事訴訟法》的規(guī)定，向人民法院申請執(zhí)行。根據(jù)我國最高人民法院的相關(guān)司法解釋，當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的中級人民法院管轄。2．根據(jù)我國《擔(dān)保法》的規(guī)定，擔(dān)保的形式有()。A、保證B、抵押C、質(zhì)押D、證明答案：ABC解析：擔(dān)保形式為保證、抵押、質(zhì)押、留置、定金。3．關(guān)于合同成立時間的說法，正確的有()。A、合同書自雙方簽字時成立B、雙方意思表示一致合同即成立C、承諾生效時合同成立D、口頭合同自交付標(biāo)的物時成立答案：ABC解析：超綱題A選項(xiàng)正確，《民法典》第三十二條，當(dāng)事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時合同成立。4．建設(shè)工程代理行為的終止情形主要包括()。A、代理人喪失民事行為能力B、被代理人取得或者恢復(fù)完全民事行為能力C、被代理人取消委托或者代理人辭去委托D、被代理人死亡答案：ACD解析：《民法典》規(guī)定，委托代理終止：(1)代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辭去委托;(3)代理人喪失民事行為能力;(4)代理人或者被代理人死亡;(5)作為被代理人或者代理人的法人、非法人組織終止。5．下列違約情形中，不適用繼續(xù)履行方式承擔(dān)違約責(zé)任的有()。A、某材料供應(yīng)商以材料市場價格上漲幅度過大為由拒絕履行供貨義務(wù)B、因施工單位被吊銷企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照不能按時開工C、因地震導(dǎo)致建筑物主體結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p毀D、某施工單位在工程完成到付款節(jié)點(diǎn)后，建設(shè)單位拒絕支付工程款答案：BC解析：依據(jù)《民法典》第110條，當(dāng)事人一方不履行非金錢債務(wù)或者履行非金錢債務(wù)不符合約定的，對方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：(1)法律上或者事實(shí)上不能履行;B選項(xiàng)正確，屬于法律上不能繼續(xù)履行;C選項(xiàng)正確，屬于事實(shí)上不能繼續(xù)履行(就損毀的主體結(jié)構(gòu)而言);(2)債務(wù)的標(biāo)的不適于強(qiáng)制履行或者履行費(fèi)用過高;(3)債權(quán)人在合理期限內(nèi)未要求履行。D選項(xiàng)屬常見的違約行為，仍應(yīng)首先適用繼續(xù)履行的方式。6．債的產(chǎn)生根據(jù)有()。A、合同B、侵權(quán)C、支付價款D、不當(dāng)?shù)美鸢福篈BD解析：建設(shè)工程債的產(chǎn)生。建設(shè)工程債產(chǎn)生的根據(jù)有合同、侵權(quán)、無因管理和不當(dāng)?shù)美?．建設(shè)單位就專業(yè)分包工程存在的施工質(zhì)量缺陷提起民事訴訟，根據(jù)《民事訴訟法》及相關(guān)司法解釋，建設(shè)單位可以將()列為共同被告。A、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)B、總承包企業(yè)C、分包企業(yè)D、實(shí)際施工人答案：BCD解析：考查民事訴訟參加人的規(guī)定依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋>第25條規(guī)定，因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟。題目問：建設(shè)單位就專業(yè)分包工程存在的施工質(zhì)量缺陷提起民事訴訟哪些人可以列為共同被告。根據(jù)上述規(guī)定，可以將總承包企業(yè)、分包企業(yè)和實(shí)際施工人列為共同被告。故，B、C、D項(xiàng)正確。8．根據(jù)《合同法》，免除施工單位違約責(zé)任的情形有()。A、施工單位因安全事故隱患，被監(jiān)理工程師責(zé)令暫停施工，致使工期延誤B、因拖欠農(nóng)民工工資，部分農(nóng)民工停工抗議，致使工期延誤C、地震導(dǎo)致已完工程被爆破拆除重建，造成建設(shè)單位費(fèi)用增加D、由于戰(zhàn)爭，施工耽誤暫停施工，致使工期延誤答案：CD解析：本題考查的是違約責(zé)任的免除。我國的《民法典》僅承認(rèn)不可抗力為法定的免責(zé)事由;因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。本法所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。9．《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的的部門可依法對存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位作出)的決定A、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備B、停止施工C、停止供電D、停產(chǎn)停業(yè)答案：ABD解析：《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法對存在重大事故隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位作出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)依法執(zhí)行，及時消除事故隱患。只有在生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行、有發(fā)生生產(chǎn)安全事故的現(xiàn)實(shí)危險的前提下，經(jīng)本部門主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門才可以采取通知有關(guān)單位停止供電、停止供應(yīng)民用爆炸物品等措施，強(qiáng)制生產(chǎn)經(jīng)營單位履行決定。10．若建設(shè)單位將建筑工程肢解發(fā)包，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任包括()。A、有違法所得的，予以沒收B、責(zé)令改正C、吊銷資質(zhì)證書D、處以罰款答案：BD解析：建設(shè)單位將建設(shè)工程肢解發(fā)包的，責(zé)令改正，處工程合同價款0.5%以上1%以下的罰款;對全部或者部分使用國有資金的項(xiàng)目，并可以暫停項(xiàng)目執(zhí)行或者暫停資金撥付11．某建設(shè)單位發(fā)包工程時，對承包商提出了若干要求，下列屬于不合理干預(yù)行為的是()。A、要求承包方以低于成本價競標(biāo)B、商議承包方大幅壓縮工期C、要求承包方無條件采用建設(shè)單位采購的材料設(shè)備D、要求承包商違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)以降低成本答案：AD解析：《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第十條規(guī)定：“建設(shè)工程發(fā)包單位，不得迫使承包方以低于成本的價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。建設(shè)單位不得明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或者施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低建設(shè)工程質(zhì)量?！?2．必須招標(biāo)范圍內(nèi)的工程建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到下列規(guī)模必須進(jìn)行招標(biāo)的有()。A、施工單項(xiàng)合同估算額200萬元人民幣以上的B、施工單項(xiàng)合同估算額400萬元人民幣以上的C、重要材料采購合同估算價220萬元人民幣D、勘察合同估算額155萬元人民幣答案：BCD解析：第五條本規(guī)定第二條至第四條規(guī)定范圍內(nèi)的項(xiàng)目，其勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須招標(biāo)：(一)施工單項(xiàng)合同估算價在400萬元人民幣以上;(二)重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項(xiàng)合同估算價在200萬元人民幣以上;(三)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項(xiàng)合同估算價在100萬元人民幣以上。同一項(xiàng)目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，合同估算價合計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，必須招標(biāo)。13．根據(jù)《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，出租單位或者自購建筑起重機(jī)械的使用單位應(yīng)當(dāng)報廢的建筑起重機(jī)械有()。A、沒有完整安全技術(shù)檔案的B、屬國家明令淘汰或者禁止使用的C、沒有齊全有效的安全保護(hù)裝置的D、經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的答案：BD解析：有下列情形之一的建筑起重機(jī)械，不得出租、使用：(1)屬國家明令淘汰或者禁止使用