2022監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制高分通關(guān)題型題庫(kù)附解析答案

2022監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制高分通關(guān)題型題庫(kù)附解析答案單選題（共50題）1、下列各項(xiàng)中，屬于樞紐工程機(jī)電設(shè)備及安裝工程的是（）。A.泵站設(shè)備及安裝工程B.水閘設(shè)備及安裝工程C.供變電設(shè)備及安裝工程D.發(fā)電設(shè)備及安裝工程【答案】D2、某一建設(shè)工程擬采購(gòu)一部進(jìn)口設(shè)備，該設(shè)備按人民幣計(jì)算的離岸價(jià)為2200萬(wàn)元，國(guó)外運(yùn)費(fèi)200萬(wàn)元，國(guó)外運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元，銀行財(cái)務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元。則該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅的計(jì)算基數(shù)是（）萬(wàn)元。A.2200B.2400C.2408D.2416【答案】C3、某建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)期為3年，向銀行貸款2000萬(wàn)元，第一年貸款400萬(wàn)元，第二年貸款1000萬(wàn)元，第三年貸款600萬(wàn)元，年利率為10%，則建設(shè)期的貸款利息為（）萬(wàn)元。A.293.2B.340C.393.2D.442【答案】A4、未經(jīng)（）簽字，發(fā)包人不撥付工程款，不進(jìn)行竣工驗(yàn)收。A.建設(shè)單位B.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)C.監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】D5、以下關(guān)于單元工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.單元工程質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)是進(jìn)行工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的基本尺度B.當(dāng)達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，全部返工重做的，可重新評(píng)定質(zhì)量等級(jí)C.當(dāng)達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)并經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位鑒定能達(dá)到設(shè)計(jì)要求，其質(zhì)量評(píng)為合格D.單元工程質(zhì)量分為合格、一般和優(yōu)良三個(gè)等級(jí)【答案】D6、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程的一系列工作是（）。A.質(zhì)量控制B.質(zhì)量管理C.質(zhì)量計(jì)劃D.質(zhì)量保證【答案】B7、工程變更引起施工方案改變并使一般項(xiàng)目(措施項(xiàng)目)和(或)其他項(xiàng)目發(fā)生變化時(shí)，承包人提出調(diào)整一般項(xiàng)目(措施項(xiàng)目)費(fèi)和(或)其他項(xiàng)目費(fèi)的，應(yīng)事先將擬實(shí)施的方案提交（）確認(rèn)。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.審計(jì)人D.承包人技術(shù)負(fù)責(zé)人【答案】B8、在施工過(guò)程中，對(duì)承包人已完成的工程量的測(cè)量和計(jì)算，稱為（）。A.工程計(jì)量B.工程統(tǒng)計(jì)C.工程算量D.工程量【答案】A9、雙代號(hào)時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，以終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)為完成節(jié)點(diǎn)的工作除外，當(dāng)計(jì)劃工期等于計(jì)算工期時(shí)，這些工作箭線中波形線的水平投影長(zhǎng)度表示其（）。A.總時(shí)差B.自由時(shí)差C.間歇時(shí)間D.搭接時(shí)間【答案】B10、在施工進(jìn)度計(jì)劃審批中，應(yīng)仔細(xì)分析進(jìn)度計(jì)劃與（）的協(xié)調(diào)性。A.質(zhì)量控制B.資源計(jì)劃C.合同工期D.施工方案【答案】B11、由于系列標(biāo)準(zhǔn)是在總結(jié)世界各國(guó)，特別是發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，具有很強(qiáng)的（）。A.實(shí)踐性和概括性B.實(shí)踐性和指導(dǎo)性C.理論性和概括性D.理論性和指導(dǎo)性【答案】B12、單選題7.監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)承包人的土方試件跟蹤檢測(cè)比例為（）。A.5%B.7%C.9%D.10%【答案】D13、承包人更換項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)事先征得發(fā)包人同意，并應(yīng)在更換（）天前通知發(fā)包人和監(jiān)理機(jī)構(gòu)。A.7B.14C.17D.21【答案】B14、計(jì)數(shù)型抽樣檢驗(yàn)中，衡量一批產(chǎn)品質(zhì)量水平的重要指標(biāo)是（）。A.拒收下界B.拒收概率C.批不合格百分率D.接受上界【答案】C15、發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人出具最終結(jié)清證書(shū)后的（）天內(nèi)，將應(yīng)支付款支付給承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B16、做好項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)其目的在于（）。A.確定項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性B.確定項(xiàng)目立項(xiàng)的可行性C.推薦最佳投資方案D.最大限度地避免風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益【答案】D17、對(duì)材料從品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸等進(jìn)行直觀檢驗(yàn)，看其有無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的材料質(zhì)量檢驗(yàn)方法為（）。A.書(shū)面檢驗(yàn)B.無(wú)損檢驗(yàn)C.外觀檢驗(yàn)D.理化檢驗(yàn)【答案】C18、測(cè)定港區(qū)路基下沉值可以采用（）進(jìn)行檢驗(yàn)。A.系統(tǒng)隨機(jī)抽樣B.兩級(jí)隨機(jī)抽樣C.分層隨機(jī)抽樣D.完全隨機(jī)抽樣【答案】A19、下列選項(xiàng)中，不屬于概算審查方法的是（）。A.對(duì)比分析法B.聯(lián)合會(huì)審法C.查詢核實(shí)法D.專家評(píng)價(jià)法【答案】D20、在單位工程質(zhì)量評(píng)定合格后，由（）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)定工程項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)。A.施工單位B.監(jiān)理單位C.項(xiàng)目法人D.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B21、能客觀地反映承包人的費(fèi)用損失，為取得經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償提供可靠的依據(jù)，被國(guó)際工程界廣泛采用的索賠及算法是（）。A.總費(fèi)用法B.修正總費(fèi)用法C.實(shí)際費(fèi)用法D.修正實(shí)際費(fèi)用法【答案】C22、自事故發(fā)生之日起（）日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。A.5B.10C.20D.30【答案】D23、某產(chǎn)品的目標(biāo)成本為2000元，該產(chǎn)品某零部件的功能重要性系數(shù)是0.32，若現(xiàn)實(shí)成本為900元，則該零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A24、不同深度的進(jìn)度計(jì)劃組成的計(jì)劃系統(tǒng)不包括（）。A.建設(shè)工程總施工進(jìn)度計(jì)劃B.建設(shè)工程子系統(tǒng)施工進(jìn)度計(jì)劃C.子系統(tǒng)的單項(xiàng)工程施工進(jìn)度計(jì)劃D.單位工程施工總進(jìn)度計(jì)劃【答案】D25、水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算由（）或項(xiàng)目責(zé)任單位組織編制。A.設(shè)計(jì)單位B.施工總承包C.監(jiān)理人D.項(xiàng)目法人【答案】D26、根據(jù)《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》，工程需要進(jìn)行的專項(xiàng)檢測(cè)試驗(yàn)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)不進(jìn)行（）。A.旁站監(jiān)理B.見(jiàn)證取樣C.跟蹤檢測(cè)D.平行檢測(cè)【答案】D27、某建設(shè)項(xiàng)目，第1～3年每年年末投入建設(shè)資金400萬(wàn)元，第4～8年每年年末獲得利潤(rùn)700萬(wàn)元，則該項(xiàng)目的靜態(tài)投資回收期為（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B28、單位工程驗(yàn)收成果性文件時(shí)單位工程驗(yàn)收鑒定書(shū)，自驗(yàn)收鑒定書(shū)通過(guò)之日（）工作日內(nèi)，由項(xiàng)目法人發(fā)送有關(guān)單位并報(bào)法人驗(yàn)收監(jiān)督管理機(jī)關(guān)備案。A.10B.20C.30D.50【答案】C29、水工隧洞混凝士襯砌段的灌漿，應(yīng)按先回填灌漿后固結(jié)灌漿的順序進(jìn)行，回填灌漿應(yīng)在襯砌混凝土達(dá)到（）設(shè)計(jì)強(qiáng)度后進(jìn)行，固結(jié)灌漿宜在該部位的回填灌漿結(jié)束7d后進(jìn)行。A.50%B.70%C.75%D.100%【答案】B30、水利基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算由（）或項(xiàng)目責(zé)任單位組織編制。A.設(shè)計(jì)單位B.施工總承包C.監(jiān)理人D.項(xiàng)目法人【答案】D31、石方開(kāi)挖時(shí)垂直邊坡梯段高度一般不大于（）m，嚴(yán)禁采用自下而上的開(kāi)挖方法。A.5B.7C.8D.10【答案】D32、在水利工程的工程費(fèi)用構(gòu)成中，建設(shè)管理費(fèi)計(jì)入（）。A.基本直接費(fèi)B.獨(dú)立費(fèi)用C.企業(yè)管理費(fèi)D.規(guī)費(fèi)【答案】B33、水利工程施工中屬于監(jiān)理在進(jìn)度控制中經(jīng)濟(jì)措施的是（）。A.編制進(jìn)度控制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則B.辦理工程進(jìn)度款支付C.加強(qiáng)變更管理D.建立進(jìn)度計(jì)劃審核制度【答案】B34、監(jiān)理機(jī)構(gòu)按照監(jiān)理合同約定和監(jiān)理工作需要，在施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程重要部位和關(guān)鍵工序的施工作業(yè)實(shí)施連續(xù)性的全過(guò)程監(jiān)督、檢查和記錄，是指的（）。A.旁站B.巡視C.平行檢驗(yàn)D.見(jiàn)證取樣【答案】A35、平行檢測(cè)是監(jiān)理機(jī)構(gòu)按照監(jiān)理合同約定獨(dú)立進(jìn)行抽樣檢測(cè)，核驗(yàn)承包人的檢測(cè)結(jié)果，其費(fèi)用由（）承擔(dān)。A.發(fā)包人B.承包人C.監(jiān)理機(jī)構(gòu)D.業(yè)主【答案】A36、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》基本涵蓋了工程建設(shè)的各個(gè)領(lǐng)域，共包括（）個(gè)部分。A.12B.15C.20D.22【答案】B37、水利工程施工中由于發(fā)包人的原因發(fā)生暫停施工的緊急情況，監(jiān)理人應(yīng)在接到書(shū)面請(qǐng)求后的（）小時(shí)內(nèi)予以答復(fù)。A.8B.14C.24D.48【答案】C38、工程的（）表現(xiàn)為工程產(chǎn)品適應(yīng)外界環(huán)境變化的能力。A.性能B.可靠性C.經(jīng)濟(jì)型D.適應(yīng)性【答案】D39、全面質(zhì)量管理的基本方法概括為四個(gè)階段八個(gè)步驟，其中包括八個(gè)步驟中的前四個(gè)步驟的階段是（）。A.實(shí)施階段B.檢查階段C.計(jì)劃階段D.處理階段【答案】C40、監(jiān)督承包人對(duì)已完工程項(xiàng)目中所存在的施工質(zhì)量缺陷進(jìn)行修復(fù)的是（）。A.監(jiān)理機(jī)構(gòu)B.項(xiàng)目所在地政府部門(mén)C.項(xiàng)目法人D.項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)【答案】A41、下列選項(xiàng)中暫停施工增加的費(fèi)用和工期延誤由承包人承擔(dān)的是（）。A.承包人擅自暫停施工B.發(fā)包人違約引起的暫停施工C.不可抗力引起的暫停施工D.其他由發(fā)包人原因引起的暫停施工【答案】A42、根據(jù)《水利工程施工監(jiān)理規(guī)范》，工程需要進(jìn)行的專項(xiàng)檢測(cè)試驗(yàn)，監(jiān)理機(jī)構(gòu)不進(jìn)行（）。A.旁站監(jiān)理B.見(jiàn)證取樣C.跟蹤檢測(cè)D.平行檢測(cè)【答案】D43、投資方案凈現(xiàn)值為零的折現(xiàn)率是（）。A.內(nèi)部收益率B.投資利潤(rùn)率C.凈現(xiàn)值率D.資金成本率【答案】A44、水利工程在發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備時(shí)，發(fā)包人應(yīng)在材料和工程設(shè)備到貨（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B45、依據(jù)《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》（SLl76—2007），工程中出現(xiàn)檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目時(shí)，下列敘述錯(cuò)誤的是（）。A.原材料、中間產(chǎn)品一次抽樣檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)同一取樣批次另取兩倍數(shù)量進(jìn)行檢驗(yàn)，如仍不合格，則該批次原材料或中間產(chǎn)品應(yīng)定為不合格，不得使用B.單元（工序）工程質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)按合同要求進(jìn)行處理或返工重作，并經(jīng)重新檢驗(yàn)且合格后方可進(jìn)行后續(xù)工程施工C.混凝土（砂漿）試件抽樣檢驗(yàn)不合格時(shí)，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)相應(yīng)工程部位進(jìn)行檢驗(yàn)。如仍不合格，由項(xiàng)目法人組織有關(guān)單位進(jìn)行研究，并提出處理意見(jiàn)D.工程完工后的質(zhì)量抽檢不合格，或其他檢驗(yàn)不合格的工程，必須進(jìn)行返工【答案】D46、關(guān)于計(jì)量工作方式的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.承包人在監(jiān)理人監(jiān)督的情況下進(jìn)行計(jì)量占用的監(jiān)理人員較少B.監(jiān)理人與承包人聯(lián)合進(jìn)行計(jì)量可以減少計(jì)量與計(jì)量結(jié)果確認(rèn)的時(shí)間，也能保證計(jì)量的質(zhì)量C.采用監(jiān)理人員監(jiān)督承包人計(jì)量方式的，監(jiān)理人只需加強(qiáng)對(duì)最終計(jì)量的管理D.監(jiān)理人與承包人共同進(jìn)行計(jì)量的，最后應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人或總監(jiān)理工程師審批【答案】C47、跟蹤檢測(cè)時(shí)，混凝土試樣不應(yīng)少于承包人檢測(cè)數(shù)量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C48、某項(xiàng)目合同工期為10個(gè)月，工地維護(hù)清潔費(fèi)用合同金額為2400元，則每月支付240元工地維護(hù)清潔費(fèi)是按照（）進(jìn)行的計(jì)量支付。A.均攤法B.憑證法C.估價(jià)法D.分解計(jì)量法【答案】A49、下列工作內(nèi)容不屬于安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的是（）。A.建立健全排查治理制度B.落實(shí)主體責(zé)任C.事故隱患排查D.上報(bào)事故報(bào)告【答案】D50、關(guān)于工程監(jiān)理單位的質(zhì)量責(zé)任的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.工程監(jiān)理單位可以轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù)B.禁止工程監(jiān)理單位以其他工程監(jiān)理單位的名義承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)C.禁止工程監(jiān)理單位允許其他單位以本單位的名義承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)D.工程監(jiān)理單位應(yīng)在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承擔(dān)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)【答案】A多選題（共20題）1、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查的內(nèi)容有（）。A.施工總布置、分區(qū)規(guī)劃是否合理B.工程材料質(zhì)量證明文件是否齊全有效C.施工資源配置是否滿足合同要求D.質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置是否正確E.安全技術(shù)措施是否切實(shí)可行【答案】ACD2、鋼結(jié)構(gòu)制作時(shí)，有效重量不扣減（）的重量。A.螺栓B.切肢C.電焊條D.切邊E.孔眼損失【答案】BD3、下列關(guān)于接受上界和拒收下界的說(shuō)法中，正確的有（）。A.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p≤p0時(shí)，交驗(yàn)批為合格批，可接受B.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p≤p0時(shí)，交驗(yàn)批為不合格批，應(yīng)拒受C.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p≥p1時(shí)，交驗(yàn)批為不合格批，應(yīng)拒受D.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p≥p1時(shí)，交驗(yàn)批為合格批，可接受E.設(shè)交驗(yàn)批的不合格率為p，當(dāng)p＜p1時(shí)，交驗(yàn)批為不合格批，應(yīng)拒受【答案】AC4、作為我國(guó)工程管理體系中最基礎(chǔ)的部分，對(duì)于確保工程質(zhì)量也是至關(guān)重要的，是指的（）。A.監(jiān)理人的質(zhì)量保證體系B.分包人的質(zhì)量保證體系C.建設(shè)單位的質(zhì)量保證體系D.設(shè)計(jì)人的質(zhì)量保證體系E.承包人的質(zhì)量保證體系【答案】D5、天然骨料的工序包括（）。A.覆蓋層清除B.篩分沖洗C.碎石粉碎D.制砂E.預(yù)篩分【答案】AB6、以下關(guān)于安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用，正確的有（）。A.施工單位應(yīng)在開(kāi)工前編制安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理單位審核，報(bào)項(xiàng)目法人同意后執(zhí)行B.施工單位提取的安全費(fèi)用應(yīng)專門(mén)核算，建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬C.分包單位對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用負(fù)總責(zé)D.施工單位應(yīng)按照安全生產(chǎn)措施計(jì)劃和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用E.施工單位應(yīng)定期組織對(duì)本單位（包括分包單位）安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行檢查，并對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改【答案】ABD7、關(guān)于證據(jù)的審查判斷，下列哪一說(shuō)法是正確的：A.詢問(wèn)被害人地點(diǎn)不符合規(guī)定而形成的被害人陳述，經(jīng)補(bǔ)正或者作出合理解釋的，可以采用B.與被告人有利害沖突的證人提供的對(duì)被告人不利的證言，不得采信C.詢問(wèn)證人沒(méi)有個(gè)別進(jìn)行而形成的證人證言，經(jīng)補(bǔ)正或者作出合理解釋的，可以采用D.被害人有生理缺陷，對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)知和表達(dá)存在一定困難，故其陳述不得采信【答案】A8、工作歷時(shí)估估算方法中，在缺少經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)時(shí)，綜合調(diào)整系數(shù)可參考取值正確的是（）。A.當(dāng)t≤7天時(shí)，K=1.25～1.4B.當(dāng)t≤7天時(shí)，K=1～1.4C.當(dāng)t＞7天時(shí)，K=1～1.25D.當(dāng)t＞7天時(shí)，K=1～1.4E.當(dāng)t＞7天時(shí)，K=1.25～1.4【答案】AC9、拌和用水所含物質(zhì)不應(yīng)影響混凝土和易性和混凝土強(qiáng)度的增長(zhǎng)，以及引起鋼筋和混凝土的腐蝕，其中需滿足規(guī)定的項(xiàng)目有（）。A.水的pH值B.不溶物的含量C.可溶物的含量D.難溶物的含量E.硫化物的含量【答案】ABC10、甲乙兩國(guó)協(xié)議將其海洋劃界爭(zhēng)端提交聯(lián)合國(guó)國(guó)際法院。國(guó)際法院就此案作出判決后，甲國(guó)拒不履行依該判決所承擔(dān)的義務(wù)。根據(jù)《國(guó)際法院規(guī)約》，下列做法哪一個(gè)是正確的？（）A.乙國(guó)可以申請(qǐng)國(guó)際法院指令甲國(guó)的國(guó)內(nèi)法院強(qiáng)制執(zhí)行該判決B.乙國(guó)可以申請(qǐng)由國(guó)際法院執(zhí)行庭對(duì)該判決強(qiáng)制執(zhí)行C.乙國(guó)可以向聯(lián)合國(guó)安理會(huì)提出申訴,請(qǐng)求由安理會(huì)作出建議或采取措施執(zhí)行該判決D.乙國(guó)可以向聯(lián)合國(guó)大會(huì)法律委員會(huì)提出申訴，執(zhí)行該判決【答案】C11、關(guān)于共同犯罪的理解，下列說(shuō)法中正確的一項(xiàng)是：A.甲乙二人共同對(duì)丙實(shí)施暴力，致丙死亡。事后查明，甲只想傷害，乙則暗藏殺機(jī)。由于二人的故意內(nèi)容不同，因此不成立共犯B.甲（15歲）邀請(qǐng)乙（20歲）在其盜竊時(shí)為其望風(fēng)，乙答應(yīng)，甲成功竊得財(cái)物3000元。因?yàn)榧谉o(wú)需對(duì)自己的盜竊行為負(fù)責(zé)，因此乙成立盜竊罪的間接正犯C.甲乙共謀殺丙，到丙家后，甲從前門(mén)進(jìn)入，乙則堵住后門(mén)。結(jié)果丙見(jiàn)到甲后向后門(mén)逃竄，被守在后門(mén)的乙殺死。由于丙是被乙殺死的，因此，乙成立故意殺人既遂，甲成立故意殺人未遂D.甲將乙囚禁在地下室，第三天，甲的好友丙在知情的情況下加入進(jìn)來(lái)，與甲一同看管乙。甲的行為雖然已既遂，但不妨礙甲丙二人成立共犯【答案】D12、單位工程合格的標(biāo)準(zhǔn)是（）。A.分部工程全部合格B.質(zhì)量事故已按要求進(jìn)行處理C.外觀質(zhì)量得分率要達(dá)到70％以上D.質(zhì)量抽檢合格率要達(dá)到75％以上E.單位工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定資料基本齊全【答案】ABC13、下列各項(xiàng)中，屬于功能評(píng)價(jià)方法的有（）。A.價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方法B.功能重要性系數(shù)評(píng)價(jià)方法C.強(qiáng)制確定法D.“最合適區(qū)域”法E.ABC分析法【答案】ABD14、在價(jià)值工程中，提高產(chǎn)品價(jià)值的途徑有（）。A.成本不變，提高功能B.功能不變，降低成本C.降低成本，提高功能D.降低功能，提高成本E.功能小提高，成本大提高【答案】ABC15、工程質(zhì)量檢驗(yàn)的目的主要包括（）。A.判斷工程造價(jià)是否在可控范圍內(nèi)B.工程產(chǎn)品的質(zhì)量特性是否符合要求C.原材料的質(zhì)量特性是否符合要求D.判