產(chǎn)品加工承攬合同集合4篇

產(chǎn)品加工承攬合同集合4篇產(chǎn)品加工承攬合同1

定做方：（簡稱甲方）

承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司（簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際狀況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容：

1、按甲方供應(yīng)之圖紙加工，甲方供應(yīng)圖紙工程全稱為_____________________。

2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。

1）主鋼構(gòu)：由定做方供應(yīng)鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________；

2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________；

3）其他：以上單價主構(gòu)件進(jìn)展拋丸除銹，由定做方供應(yīng)油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

二、合同價款及結(jié)算方式：

1、合同總價暫定為___________，（大寫）______________________（以實際決算為準(zhǔn)）。

2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，（大寫）______________________給乙方作為合同定金（最終一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)展決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最終一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

三、質(zhì)量要求：

1、乙方必需根據(jù)國家現(xiàn)行鋼構(gòu)造制作、驗收標(biāo)準(zhǔn)（鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)GB5025-20xx）仔細(xì)加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量到達(dá)鋼構(gòu)造標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、乙方需向甲方供應(yīng)原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

3、要求第三方檢測單位為：

1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)試驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□

2）其他檢測工程：

3）試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間：

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

2、交貨時間：_______年___月___日開頭提貨。

五、包裝及運輸：

1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)展裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避開運輸工程中消失構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。

2、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)當(dāng)按要求實施（詳細(xì)要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。

3、運輸費用由甲方擔(dān)當(dāng)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

1、甲方向乙方供應(yīng)完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方根據(jù)甲方圖紙進(jìn)展加工制作。

2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問準(zhǔn)時賜予解答，并供應(yīng)修轉(zhuǎn)變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3、甲方如現(xiàn)場發(fā)覺嚴(yán)峻質(zhì)量問題準(zhǔn)時通知乙方進(jìn)展整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場幫助解決。

4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并擔(dān)當(dāng)返工費及直接費用。

七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

九、附則：

1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。

甲方（蓋章）：

托付代理人：

聯(lián)系方式：

開戶行：

賬號：

_______年___月___日

乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司

托付代理人：

聯(lián)系方式：

開戶行：

賬號：

產(chǎn)品加工承攬合同2

定做方：（以下簡稱甲方）

承攬方：（以下簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際狀況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內(nèi)容：

1、按甲方供應(yīng)之圖紙加工，甲方供應(yīng)圖紙工程全稱為：東風(fēng)德納車橋有限公司新建齒輪車間

2、制作內(nèi)容：（含稅）

（1）、主構(gòu)件：角鋼桁架

材質(zhì)：Q235B，合同噸位約69噸單價：6100元/噸

（2）、主構(gòu)件：吊車梁、鋼軌吊

材質(zhì)：Q235B，合同噸位約37噸單價：6000元/噸

（3）、主構(gòu)件：鋼柱、鋼梁

材質(zhì)：Q235B，合同噸位約91噸單價：5550元/噸

以上單價全部構(gòu)件均進(jìn)展拋丸除銹，紅丹防銹底漆一道。

二、合同價款及結(jié)算方式：

1、合同總價暫定為元大寫（以實際決算為準(zhǔn)）。

2、合同簽訂之日甲方付￥元，大寫給乙方作為合同定金（最終一次提貨時抵沖貨款，）

3、結(jié)算方式：根據(jù)實際工程量結(jié)算。（每次發(fā)貨前付清當(dāng)批次貨款）

4、發(fā)票：增值稅發(fā)票。

三、質(zhì)量要求：

1、乙方必需根據(jù)國家現(xiàn)行鋼構(gòu)造制作、驗收標(biāo)準(zhǔn)（鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)GB50205—20xx）仔細(xì)加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量到達(dá)鋼構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、乙方需向甲方供應(yīng)制作資料一份，原材料質(zhì)量保證書、合格證、自檢探傷報告，全部原材料必需是大型鋼廠產(chǎn)品，全部鋼材的厚度應(yīng)到達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)。

3、鋼材應(yīng)滿意設(shè)計材質(zhì)要求。

4要求檢測為：自檢探傷報告出廠材料

四、交貨地點和時間：

1、交貨地點：湖北團(tuán)風(fēng)鴻路工廠。

2、發(fā)貨規(guī)劃及挨次為：甲方供應(yīng)具體的交貨規(guī)劃，乙方根據(jù)甲方供應(yīng)規(guī)劃仔細(xì)加工及出貨。

五、包裝及運輸：

1、甲方負(fù)責(zé)組織運輸。裝車時應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展裝運，要求車輛使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避開運輸過程中消失構(gòu)件變形、油漆損傷，其中工廠裝車費用包含在合同價內(nèi)。

2、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施（詳細(xì)由甲方在發(fā)運前另行交底）。

3、運輸費用由甲方擔(dān)當(dāng)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車，甲方需保證構(gòu)件運輸車輛進(jìn)場場地要求。

六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

1、甲方向乙方供應(yīng)完整的圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方仔細(xì)完善后根據(jù)甲方圖紙進(jìn)展加工制作。

2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問準(zhǔn)時賜予解答，并供應(yīng)修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

3、乙方必需承受甲方的質(zhì)量監(jiān)視檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)覺問題準(zhǔn)時訂正。

4、甲方如現(xiàn)場發(fā)覺質(zhì)量問題準(zhǔn)時通知乙方進(jìn)展整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場幫助解決。

5、乙方加工質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并擔(dān)當(dāng)返工費及直接費用。

七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則提交黃岡仲裁委員會仲裁。

九、附則：

1、本合同壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結(jié)清為止。

3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

開戶行：

托付代理人：賬號：

聯(lián)系方式：托付代理人：

日期：日期：

產(chǎn)品加工承攬合同3

承攬方：____________________________________地址：____________

郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方：____________________________________地址：____________

郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________

定作方托付承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

其次條加工成品質(zhì)量要求

第三條

原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、削減價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料，承攬方對定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時檢驗，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條

技術(shù)資料、圖紙供應(yīng)方法1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并準(zhǔn)時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。

第五條價款或酬金價款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條

驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗機構(gòu)供應(yīng)檢驗證明。

第七條

交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必需留給定作方以必要的途中時間;雙方另有商定的，按商定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

第九條運輸方法及費用負(fù)擔(dān)

第十條結(jié)算方式及期限

第十一條其他商定

第十二條承攬方的違約責(zé)任

一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照

中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

八、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的.，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)展檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

十、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任

一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原村料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償缺乏局部;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。

第十四條

不行抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，在定作方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理：1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____

日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)