委托合同范本15篇

第委托合同范本15篇委托合同范本1

甲方：__________________乙方：__________________

法定代表人：____________法定代表人：____________

住址：__________________住址：__________________

郵編：__________________郵編：__________________

聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________

鑒于：因甲方受托對(duì)_________技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）擬在_________申請(qǐng)發(fā)行股票并上市所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相關(guān)前期調(diào)查工作，甲方現(xiàn)委托乙方辦理前述事項(xiàng)的有關(guān)前期商務(wù)調(diào)查事務(wù)，雙方經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成委托合同，合同如下：

第一條乙方接受甲方的委托，辦理如下范圍的商務(wù)調(diào)查事務(wù)：

1．對(duì)公司的主體、設(shè)立及存續(xù)是否合法合規(guī)進(jìn)行商務(wù)調(diào)查；

2．對(duì)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)及內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)是否合法合規(guī)進(jìn)行商務(wù)調(diào)查；

3．對(duì)公司資產(chǎn)形成中的投資主體、投資行為之合法性，資產(chǎn)之有效性、合同狀況等重大事項(xiàng)進(jìn)行商務(wù)調(diào)查；

4．對(duì)公司未了結(jié)的經(jīng)濟(jì)訴訟、仲裁、行政訴訟能否勝訴及其法律后果做出認(rèn)真的預(yù)測(cè)分析，但該部分之法律意見僅作為一種參考意見，乙方對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任；

5．對(duì)公司的各種經(jīng)營(yíng)合同及合作協(xié)議月前的履行情況作商務(wù)調(diào)查，對(duì)還未完全履行的經(jīng)營(yíng)合同及合作協(xié)議可能產(chǎn)生的法律糾紛作及其后果作出詳細(xì)的預(yù)測(cè)分析；

6．按照《公司法》的要求對(duì)公司董事人員的任職資格進(jìn)行商務(wù)調(diào)查；

7．對(duì)公司的核心技術(shù)及產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬及可控程度進(jìn)行商務(wù)調(diào)查；

8．對(duì)公司的各種資質(zhì)認(rèn)證及獎(jiǎng)勵(lì)證書的真實(shí)性及有效性作相關(guān)的商務(wù)調(diào)查及分析判斷；

9．對(duì)公司股票發(fā)行上市前涉及發(fā)行上市的重大法律問題，如是否具備發(fā)行股票之條件、股權(quán)比例之合法性、是否存在明顯的法律障礙等做出商務(wù)調(diào)查。

第二條乙方完成上述商務(wù)調(diào)查事務(wù)后應(yīng)在________年____月____日前向甲方出具書面的專項(xiàng)商務(wù)調(diào)查報(bào)告，該調(diào)查報(bào)告僅限于上述內(nèi)容不包括其它方面。

第三條甲方應(yīng)督促公司真實(shí)地向乙方提供有關(guān)的全部材料并積極配合乙方的調(diào)查工作，如因公司未及時(shí)提供材料而拖延乙方出具調(diào)查報(bào)告的，乙方不負(fù)任何責(zé)任。

第四條乙方應(yīng)對(duì)公司提供的全部材料根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)進(jìn)行認(rèn)真負(fù)責(zé)的法律審核，但公司應(yīng)保證所提供材料的真實(shí)性、全面性、完整性。否則，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。

第五條乙方必須對(duì)公司提供的資料嚴(yán)格保密，如有泄密，造成損失，由乙方賠償相關(guān)損失，并承擔(dān)法律責(zé)任。

第六條乙方人員辦理本合同委托事項(xiàng)應(yīng)做到勤勉盡責(zé)，否則甲方有權(quán)要求更換人員。

第七條經(jīng)雙方協(xié)商同意，乙方提供本委托合同項(xiàng)下的法律服務(wù)應(yīng)收取的調(diào)查費(fèi)用為人民幣_(tái)_____元，甲方在簽訂合同后第____日支付人民幣_(tái)________元，其余部分在乙方向甲方提交專項(xiàng)商務(wù)調(diào)查報(bào)告當(dāng)日付清。

第八條乙方接受委托后，若發(fā)現(xiàn)甲方或公司捏造事實(shí)，弄虛作假，有權(quán)終止代理，所收費(fèi)用不予退還。

第九條如乙方未能在規(guī)定日期內(nèi)完成甲方所需得專項(xiàng)商務(wù)調(diào)查報(bào)告，則雙倍向甲方返還其收取的費(fèi)用。

第十條乙方出具的調(diào)查報(bào)告僅供甲方內(nèi)部參考，不得對(duì)外披露、引用、如因甲方不恰當(dāng)?shù)氖褂迷撜{(diào)查報(bào)告而引起的一切責(zé)任由甲方承擔(dān)，乙方不負(fù)任何責(zé)任。

第十一條乙方在進(jìn)行商務(wù)調(diào)查時(shí)需要向相關(guān)部門繳交的調(diào)查費(fèi)用，出外（_________除外）調(diào)查的差旅費(fèi)等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。具體費(fèi)用由乙方出差前向甲方提出預(yù)算，甲方在乙方出差前審查批準(zhǔn)并向乙方支付。甲方逾期提供的，乙方則有權(quán)相應(yīng)措施順延提交調(diào)查報(bào)告的時(shí)間。

第十二條本合同有效期限，自簽訂之日起至甲方收到乙方出具的專項(xiàng)商務(wù)調(diào)查報(bào)告之日止。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：_______________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

________年____月____日________年____月____日委托合同范本2

委托人：____________

受托人：____________

雙方經(jīng)協(xié)商一致，就委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：

第一條委托事項(xiàng)

委托人委托受托人處理下列事務(wù)：

第二條權(quán)限與要求

受托人處理委托事項(xiàng)應(yīng)符合以下要求：

1、范圍：____________

2、質(zhì)量：____________

3、金額：____________

4、其它要求：委托人就委托事項(xiàng)另有要求時(shí)，受托人應(yīng)按委托人要求執(zhí)行。

第三條委托期限

自________年____月____日至________年____月____日止。

第四條轉(zhuǎn)委托

1、就受托人是否可以轉(zhuǎn)委托，雙方同意按以下第種方式處理：

1)受托人不能將委托事項(xiàng)交由第三人處理;

2)受托人可將下列事項(xiàng)轉(zhuǎn)委托第三人處理，除此以外的事項(xiàng)應(yīng)由受托人親自處理：

3)受托人可將委托事項(xiàng)轉(zhuǎn)委托給第三人處理。

2、對(duì)于本協(xié)議約定受托人可以轉(zhuǎn)委托第三人處理的事項(xiàng)，受托人仍需對(duì)此事項(xiàng)承擔(dān)責(zé)任。

第五條報(bào)告

受托人有將委托事務(wù)處理情況向委托人報(bào)告的義務(wù)。具體報(bào)告方式為：

1、報(bào)告方式：

2、報(bào)告時(shí)間：

3、委托人有權(quán)隨時(shí)了解委托事務(wù)處理與進(jìn)展情況，受托人應(yīng)予配合提供。

第六條處理委托事務(wù)所得的財(cái)產(chǎn)

1、處理委托事務(wù)所得的財(cái)產(chǎn)、收益，應(yīng)歸委托人所有，包括但不限以下所列;

2、受托人將處理委托事務(wù)所得的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)交給委托人的時(shí)間、地點(diǎn)及方式：

第七條報(bào)酬

1、委托人應(yīng)向受托人支付報(bào)酬。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

1)報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)：

2)報(bào)酬支付時(shí)間：于內(nèi)支付。

2、受托人處理委托事項(xiàng)中發(fā)生的成本，按如下第種方式處理：

1)由受托人自行承擔(dān);

2)由委托人據(jù)實(shí)報(bào)銷，但限于下列范圍：

第八條解除與終止

1、雙方可以協(xié)商解除本協(xié)議;

2、出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，本合同解除：

第九條違約責(zé)任

1、逾期付款的，每逾期一天，違約方應(yīng)向收款方支付0.1%的違約金;

2、受托方超出委托權(quán)限，或違反委托要求的，應(yīng)向委托人賠償損失。

3、其它：

第十條爭(zhēng)議解決

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第_____種方式解決：

1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

2)依法向本合同簽訂地(市區(qū))人民法院起訴。

第十一條其他

1、本合同一式2份，雙方各執(zhí)1份，具有同等法律效力。

2、補(bǔ)充：

委托人(簽字或蓋章)：

_________年____月____日

受托人(簽字或蓋章)：

_________年____月____日委托合同范本3

上訴人：_____________________

法定代表人：_____________________

住所地：_____________________

委托代理人：_____________________

電話：_____________________

被上訴人：_____________________

法定代表人：_____________________

住所地：_____________________

上訴人因與被上訴人委托合同糾紛一案，不服________市第一人民法院(_____________________)東一法民二初字第406號(hào)民事判決，提出上訴。

請(qǐng)求事項(xiàng)：

一、依法撤銷一審判決;

二、判令被上訴人支付代理費(fèi)人民幣153750元及遲延付款利息【利息按照中國(guó)人民銀行公布的同期貸款利率，自____年11月1日起計(jì)至還清之日止，】

三、一二審全部訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

上訴理由：

一審判決稱："從QQ聊天記錄、錄音音頻可知，原告并未明確向被告說(shuō)明費(fèi)用計(jì)算方式，被告有重大誤解，而該重大誤解足以決定雙方是否進(jìn)行交易，因此，原告存在過(guò)錯(cuò)，在充分考慮本案案情，平衡雙方利益的基礎(chǔ)上，本院酌定由被告支付原告代理費(fèi)76875元。"

一審判決之中所表述的案件事實(shí)認(rèn)定與判決所顯示出來(lái)的司法推理，明顯錯(cuò)誤，明顯違法。首先，認(rèn)定事實(shí)不清;其次，司法推理邏輯混亂，導(dǎo)致適用法律明顯不當(dāng)，判決顯失公平。具體理由如下：

第一，雙方經(jīng)辦人員的QQ聊天記錄結(jié)合庭審過(guò)程之中雙方提供的其它證據(jù)，足以證明上訴人在訂立合同和履行合同過(guò)程之中已經(jīng)明確向被上訴人說(shuō)明了代理費(fèi)用計(jì)算方式;而且，這樣的計(jì)算方式是國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)和慣例，符合國(guó)際貨運(yùn)代理規(guī)范。更何況，被上訴人本身是一家長(zhǎng)期從事對(duì)外加工的與國(guó)際貿(mào)易有密切關(guān)系的企業(yè)，沒有任何理由說(shuō)明他們不了解相關(guān)國(guó)際慣例，和與國(guó)際貨運(yùn)相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。

更何況，任何運(yùn)輸，不管國(guó)內(nèi)、國(guó)際，陸運(yùn)、水運(yùn)、海運(yùn)、還是航空運(yùn)輸，一概如此——泡貨按體積算，重貨按重量算。古今中外，一概如此，乃運(yùn)輸通則之一。被上訴人以不知道要按照體積計(jì)算代理費(fèi)而拒付代理費(fèi)顯屬狡辯，耍賴，撒潑，有戲弄與蔑視法庭之嫌疑。

我們有充分理由懷疑，可能是被上訴人生產(chǎn)方式、或者與英國(guó)客戶的合作方式的調(diào)整，導(dǎo)致他們暫時(shí)不急需涉案貨物作為制造樣品了，因此找借口拒收貨品，企圖賴賬。

更加重要的是，如今讓案涉代理所產(chǎn)生的代理費(fèi)很有可能成為一種損失的原因，與上訴人沒有關(guān)系——上訴人按照雙方約定已經(jīng)履行應(yīng)該履行的義務(wù)，被上訴人迄今不肯收貨，而不肯收貨的唯一原因是：不想足額支付代理費(fèi)。按照《合同法》第四百零五條的規(guī)定，"受托人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬。"

被上訴人迄今仍然否認(rèn)與我們有委托合同關(guān)系，談判過(guò)程之中拒收一切文件，自始迄今，被告謊話連篇，極端不誠(chéng)信，才是導(dǎo)致本案發(fā)生的根本原因。

第二，錄音音頻是事發(fā)之后雙方處理爭(zhēng)議過(guò)程之中形成的，不能證明上訴人未明確向被上訴人說(shuō)明費(fèi)用計(jì)算方式，更加不能說(shuō)明被上訴人對(duì)報(bào)價(jià)有重大誤解，從被上訴人在整個(gè)一審訴訟過(guò)程之中那否認(rèn)一切事實(shí)、所有文件一概不收、一概不簽的極端不誠(chéng)實(shí)的表現(xiàn)可知，被上訴人方所有訴訟參與人他們所說(shuō)的一切均不足以采信。

第三，如果被上訴人確實(shí)存在重大誤解，應(yīng)該主動(dòng)提起訴訟，向人民法院依法申請(qǐng)依法撤銷委托合同，通過(guò)司法路徑依法處理雙方爭(zhēng)議;在被告沒有依法提出重大誤解訴訟的情況之下，法院直接啟動(dòng)重大誤解訴訟程序，并且據(jù)此作出判決，很顯然，程序根本違法。

第四，即使被告對(duì)運(yùn)價(jià)確有誤解，也不能夠適用《合同法》第五十四條等法律規(guī)范。因?yàn)椋p方就合同的訂立的協(xié)商、協(xié)調(diào)過(guò)程和合同履行過(guò)程長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月之久，被告有足夠時(shí)間對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查、了解、研究;更何況，原告的確在雙方的協(xié)商、協(xié)調(diào)過(guò)程和合同履行這個(gè)長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月之久的交易、交往過(guò)程之中，多次說(shuō)明了相關(guān)問題，根本不可能發(fā)生所謂重大誤解。

特別需要注意的是，迄今而未止，被告從來(lái)沒有說(shuō)過(guò)他們有誤解，即使被告對(duì)相關(guān)問題了解得不夠清楚，也未必"足以決定雙方是否進(jìn)行交易"。涉案交易是否需要如此進(jìn)行，主要取決于被上訴人的生產(chǎn)方式——按照樣板生產(chǎn)，還是按照客戶要求先打樣，雙方確認(rèn)樣板之后，按照打樣生產(chǎn);更加重要的是，委托人在發(fā)出委托指令之前和委托、配合過(guò)程之中，自身確有對(duì)所需費(fèi)用進(jìn)行明確的義務(wù)，上訴人作為受委托人確有告知的義務(wù)，而上訴人已經(jīng)完成告知義務(wù)。

他們?cè)谏显V人向________市第一人民法院起訴之前，只是有個(gè)托詞說(shuō)，他們只有五萬(wàn)元的預(yù)算。即使所謂只有五萬(wàn)元的預(yù)算的說(shuō)法是真實(shí)可信的，那也不能說(shuō)明被上訴人就一定存在重大誤解，生意人計(jì)算的是投入產(chǎn)出比例，為了趕時(shí)間不惜加大投入——空運(yùn)與其它運(yùn)輸方式相比最大優(yōu)勢(shì)是時(shí)間短很多，明顯缺點(diǎn)就是費(fèi)用高出許多。如前所述，被告作為一個(gè)長(zhǎng)期專業(yè)從事對(duì)外加工的與國(guó)際貿(mào)易有密切關(guān)系的的企業(yè)，即使不能準(zhǔn)確掌握相關(guān)信息，也不至于對(duì)相關(guān)問題一無(wú)所知，對(duì)航空貨運(yùn)代理相關(guān)事務(wù)發(fā)生重大誤解。這，顯然過(guò)于牽強(qiáng)，顯然說(shuō)不通嘛。

被上訴人在雙方談判期間的確說(shuō)過(guò)，他們不清楚運(yùn)輸費(fèi)用按照材積計(jì)算，可是前面已經(jīng)分析，再議過(guò)程之中的這一說(shuō)法顯然不成立，不足信。更加重要的是，訴訟過(guò)程之中，被上訴人自始至終徹底否認(rèn)雙方存在委托合同關(guān)系，在法理上相當(dāng)于，企圖解除雙方的委托合同，可是，合同已經(jīng)履行，不存在解除的可能。

第五，即使存在所謂"重大誤解"，該判決仍然明顯不妥、不公。首先，被上訴人沒有依法提起重大誤解之訴，法院不能越俎代庖，直接啟動(dòng)"重大誤解"訴訟程序，直接按照"重大誤解"進(jìn)行裁判;其次，從實(shí)體處理方面來(lái)看，更加明顯不公，上訴人已經(jīng)依約完成委托事項(xiàng)，于情于理于法，被上訴人均應(yīng)該如數(shù)支付代理費(fèi)，絕對(duì)不可以"各打五十大板"，將代理費(fèi)五五對(duì)開，判令被上訴人支付50%的代理費(fèi)。如此判決，顯失公平。

綜上，原審判決，確屬認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律不當(dāng)，判決顯失公平，依法應(yīng)予撤銷。

此致

敬禮!

________市中級(jí)人民法院

上訴人：________市亞世國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司

法定代表人：_____________________

代書人：_____________________

聯(lián)絡(luò)電話：_____________________

____年____月____日委托合同范本4

甲方（委托人）______________________

乙方（受托人）______________________

依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和本市政府部門有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方，乙方接受甲方委托從事房屋購(gòu)買代理事項(xiàng)達(dá)成一致，訂立本合同。

第一條委托事項(xiàng)

甲方委托乙方代理購(gòu)買于北京市____區(qū)____房產(chǎn)，建筑面積____平方米，權(quán)屬性質(zhì)____，原商品房銷售契約編號(hào)_________

第二條委托代理期限

乙方自本合同訂立后的次日起____個(gè)工作日完成全部代理事項(xiàng)，如因甲方原因耽誤，工作日相應(yīng)順延。

第三條房產(chǎn)價(jià)格及付款時(shí)間、付款方式

1、該房產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格為人民幣（大寫）________________元整，此價(jià)格為凈房款，購(gòu)買該房產(chǎn)甲方應(yīng)交的其它相關(guān)費(fèi)用詳見附件一。

2、付款日期、付款方式：

第四條甲乙雙方相互提供下列相應(yīng)證件

甲方提供：夫妻雙方身份證、戶口本、婚姻證明、人名章。

乙方提供：經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

第五條甲方義務(wù)

1、甲方應(yīng)及時(shí)提供該房屋辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)過(guò)程中所需要的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件，并保證在辦理過(guò)戶交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。

2、若甲方申請(qǐng)銀行按揭貸款，需及時(shí)向乙方提供貸款所需資料。

3、照本合同中約定的付款方式及時(shí)間按時(shí)交付房款。

4、乙方通知甲方簽訂房屋買賣合同，甲方應(yīng)于接到通知之日起三個(gè)工作日內(nèi)到指定地點(diǎn)簽訂，辦理該房屋產(chǎn)權(quán)屬變更。

第六條乙方義務(wù)

1、乙方確保代理事項(xiàng)真實(shí)合法。

2、確保賣方按照本合同約定按期過(guò)戶，進(jìn)行房屋交接。

3、不得違反國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，或與他人惡意串通，損害甲方利益。

4、如需變更為甲方代理服務(wù)事項(xiàng)、要求和標(biāo)準(zhǔn)，須經(jīng)甲方同意。

第七條其他事項(xiàng)約定

1、簽署成交協(xié)議后，錢款交接地點(diǎn)為乙方指定地點(diǎn)，否則后果自負(fù)。

2、本合同履行期間，甲、乙雙方因履行本合同而簽署的補(bǔ)充協(xié)議和其它書面文件，均為本協(xié)議不可分割的一部分，具有同等法律效力。

3、該房屋辦完過(guò)戶手續(xù)，甲方收到房屋后，本合同自行終止。

第八條違約責(zé)任

1、甲、乙雙方履行本合同期間，如因不可抗力、國(guó)家法律、法規(guī)、政策等原因，該房不能辦理權(quán)屬變更，雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。

2、本合同履行期間，如違反本合同第五、六條各項(xiàng)約定之一的，應(yīng)支付對(duì)方該房約定出售價(jià)格的5%的違約金作為賠償。

3、如因賣方原產(chǎn)權(quán)證辦理不成功，導(dǎo)致本合同無(wú)法正常履行，乙方全部返還甲方所交款項(xiàng)，雙方免責(zé)，合同解除。

第九條合同爭(zhēng)議的解決辦法

本合同如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向出售房產(chǎn)所在地的人民法院起訴。

第十條合同生效日期

本合同經(jīng)甲方簽字和乙方蓋章后即生效，合同文本一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

第十一條補(bǔ)充條款

甲方：______________

乙方：___________

現(xiàn)在住址：___________

地址：_________________________

身份證號(hào)碼：_________

房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書編號(hào)：第___號(hào)

委托代理人：________

經(jīng)辦人：________

聯(lián)系電話：__________

聯(lián)系電話：__________

簽約日期：________________委托合同范本5

委托方（甲方）：

承接方（乙方）：

本工程甲方委托乙方承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工、安裝，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，結(jié)合建筑裝修工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

一、工程情況

1、工程名稱（地址）：

2、工程施工安裝內(nèi)容及施工安裝費(fèi)用以本工程報(bào)價(jià)單為基礎(chǔ)，增加項(xiàng)目經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商工程量同意簽字后依據(jù)本報(bào)價(jià)單價(jià)結(jié)算，變更項(xiàng)目另行計(jì)費(fèi)，簽字生效。

3、工程期間：雙方商定本工程工期為任務(wù)：即自____年____月____日至____年____月____日。

二、甲方工作

1、指派為甲方工程項(xiàng)目代表，負(fù)責(zé)合同履行；按協(xié)議有關(guān)要求配合乙方組織施工，按時(shí)、保質(zhì)、保量完成協(xié)議項(xiàng)目。

2成的損失由甲方承擔(dān)。

3、向乙方提供施工所需的水、電等基礎(chǔ)設(shè)施。

4、負(fù)責(zé)辦理施工所涉及申請(qǐng)、審批等手續(xù)，并負(fù)責(zé)繳納管理處和報(bào)批的一切費(fèi)用。

5、消防申報(bào)及檢查影響施工進(jìn)度，時(shí)間以簽證單時(shí)間順延。

6、對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、簽證手續(xù)和其他事宜。

7、按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工用的自購(gòu)材料。

三、乙方工作

1、指派，負(fù)責(zé)合同履行；按要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各種事宜。

2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全打操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。

3、嚴(yán)格圖紙或說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查的施工記錄及有關(guān)資料。4、工程竣工末移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。四、關(guān)于工程付款及結(jié)算的約定

1、平面方案設(shè)計(jì)確定后，甲方需交定金1000元（可在工程款中扣除），才能進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)；如因甲方需索取圖紙，應(yīng)按工程建筑面積每平方二十五元收取設(shè)計(jì)費(fèi)。

2、本合同簽定之日，甲方應(yīng)付給乙方雙方認(rèn)可的報(bào)價(jià)單上確定的工程款的25%，3、工程施工過(guò)程中，附玻及房屋基礎(chǔ)完工，甲方再付給乙方報(bào)價(jià)單確定的總額（包括工程款總額，增加工程量及增減項(xiàng)目金額）的25%，主體完成后，甲方給乙方第三期工程款，即報(bào)價(jià)單確定的總金額（包括工程款總額，增加工程量及增減項(xiàng)目金額）25%，樓房裝修完成后甲方給乙方第四期工程款，即報(bào)價(jià)單確定的總金額（包括工程款總額，增加工程量及增減項(xiàng)目金額）20%，甲方所付工程款以乙方財(cái)務(wù)部或業(yè)務(wù)部開出的票據(jù)為準(zhǔn)，

4、施工及安裝竣工驗(yàn)收后，結(jié)算完畢，甲方即付清全部結(jié)算款余額（包括增加工程及增減項(xiàng)目金額）；乙方向甲方辦理移交場(chǎng)地手續(xù)。

五、關(guān)于材料供應(yīng)的約定

1、乙方采購(gòu)的材料﹑設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，若已使用對(duì)工程造成損失的損失由乙方負(fù)責(zé)。

六、關(guān)于雙方責(zé)任的約定

1、因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延；

A、不能按期供水、電及其它基本設(shè)施的；

B、不能保證每天有10小時(shí)以上工作時(shí)間（含加班）的；

C、不能按期提供自購(gòu)材料﹑設(shè)備的；

D、不能按期付款的；

E、因甲方原因變更設(shè)計(jì)造成材料、人工浪費(fèi)的；

F、因甲方原因終止協(xié)議、而總造價(jià)，工程量未過(guò)半，乙方擁有另外收取工程總造價(jià)5%的設(shè)計(jì)費(fèi)的權(quán)利；

G、逾期驗(yàn)收的；

H、非乙方造成的其它不可預(yù)見的原因的；

L、消防申報(bào)及檢查如影響施工進(jìn)度，時(shí)間以簽證單順延；2、因乙方影響工期，損失由乙方承擔(dān)。

A、不能按期開工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延，相應(yīng)損失由乙方承擔(dān)；

B、對(duì)竣工驗(yàn)收后在一年保修以內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實(shí)屬于乙方責(zé)任的質(zhì)量問題，乙方免費(fèi)返修；

C、由乙方施工中違反規(guī)程操作造成人員傷害，責(zé)任由乙方自負(fù)；

D、由乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應(yīng)給予修補(bǔ)或賠償；

E、由乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費(fèi)用，由乙方負(fù)責(zé)（在工程結(jié)算款中扣除）

七、關(guān)于施工及驗(yàn)收的約定

1、在施工過(guò)程中，甲方提出變更設(shè)計(jì)，停止施工或增減項(xiàng)目，應(yīng)以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更增減項(xiàng)目的理由，工程部位、時(shí)間、材料等；乙方根據(jù)變更要求，盡快向乙方提交變更所需采用的材料（因變更無(wú)法再利用造成的材料；材料損耗）等費(fèi)用清單，甲方收到報(bào)告后兩天后作出答復(fù)或協(xié)商調(diào)整；

2、隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收期為壹天；甲方若不按時(shí)驗(yàn)收，乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄，甲方應(yīng)承認(rèn)；

3、由于甲方提供材料、設(shè)備質(zhì)量不合格，而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，且工期順延；

4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延；

5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)在接到通知后兩天內(nèi)驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)；如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收，須及時(shí)書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

八、獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工和中途停工、除順延工期外甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工造成直接損失；每停工或窩工一天，甲方應(yīng)支付乙方500元；甲方如不按合同約定撥付款，每延期一天按付款額的2%支付滯納金；

2、由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方應(yīng)支付甲方500元違約金；

3、因單方面原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失；

九、裝飾工程報(bào)價(jià)單，施工圖合同經(jīng)雙方協(xié)商，及達(dá)成一致共識(shí)的其他具體任務(wù)、問題協(xié)議，作為合同的附件，與合同具有同等效力；

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份；

十一、本合同經(jīng)雙方蓋章（簽字）首期工程款到乙方指定戶頭后生效，如有未盡事宜，雙方應(yīng)本著友好互利原則協(xié)商解決；如協(xié)商解決不成時(shí)，雙方同意消委、當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨梦瘑T會(huì)裁決。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

工程地點(diǎn)：辦公地點(diǎn)：

簽約時(shí)間：簽約時(shí)間：

帳號(hào)：

帳號(hào)：

電話：委托合同范本6

授權(quán)方：

地址：

法定代表人：

被授權(quán)方：

地址：

法定代表人：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

一、授權(quán)依據(jù)

本授權(quán)委托書依據(jù)上述雙方于年月日共同簽署并已生效的(填寫合同編號(hào)、名稱)出具。

二、授權(quán)范圍

(一)授權(quán)的地域范圍

本《授權(quán)委托書》只適用于省市范圍內(nèi)辦理授權(quán)事項(xiàng)之用，超越授權(quán)地域范圍使用本《授權(quán)委托書》均屬無(wú)效使用，不對(duì)授權(quán)方產(chǎn)生任何法律效力，一切后果由被授權(quán)方自行承擔(dān)。

(二)授權(quán)的事項(xiàng)范圍

授權(quán)方茲授權(quán)被授權(quán)方在授權(quán)地域范圍內(nèi)從事如下事項(xiàng)：

(詳細(xì)按照授權(quán)依據(jù)上的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行填寫)

在上述授權(quán)事項(xiàng)范圍內(nèi)，被授權(quán)方通過(guò)合法方式代表授權(quán)方從事活動(dòng)的，其法律后果方由授權(quán)方承擔(dān)，否則被授權(quán)方任何超越授權(quán)事項(xiàng)行事或以不合法的方式行事的，產(chǎn)生的一切后果概由被授權(quán)方自行承擔(dān)。

三、授權(quán)期限

1、本授權(quán)委托書的有效期為年，自至止。

2、授權(quán)方在授權(quán)期限內(nèi)合法提前撤銷授權(quán)的，授權(quán)亦自行終止，本《授權(quán)委托書》失效。

3、授權(quán)期限到期，本《授權(quán)委托書》失效。

授權(quán)期限到期或授權(quán)被授權(quán)方提前撤銷后，被授權(quán)方仍以授權(quán)方名義行事的，對(duì)授權(quán)方不產(chǎn)生任何法律效力，一切后果由被授權(quán)單位自行承擔(dān)。

四、其他

1、本《授權(quán)委托書》自授權(quán)期限開始之日起生效。

2、本《授權(quán)委托書》一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

3、本《授權(quán)委托書》未盡事宜，按雙方簽署的《》(就是填寫授權(quán)依據(jù))執(zhí)行。

4、本《授權(quán)委托書》不得擅自轉(zhuǎn)借、涂改或復(fù)印，否則無(wú)效。

5、本《授權(quán)委托書》失效后，被授權(quán)方需將《授權(quán)委托書》退回授權(quán)方。

授權(quán)方：(蓋章)

年月日委托合同范本7

甲方：___________

乙方：___________

根據(jù)《中華人民共和國(guó)律師法》和《中華人民共和國(guó)仲裁法》的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

一、甲方委托乙方并指定___________律師、_________律師作為甲方的仲裁代理人。

乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。

二、委托事項(xiàng)

作為甲方的委托代理人代理甲方調(diào)查、了解有關(guān)情況并擬定有關(guān)甲方與__________的糾紛案的解決方案以及提起、進(jìn)行并完成甲方與____________的仲裁活動(dòng)。

三、委托權(quán)限

甲方授權(quán)乙方在本協(xié)議第四條約定的委托期限內(nèi)享有以下權(quán)利：

□1、調(diào)查、收集與本案有關(guān)的證據(jù)材料；

□2、提出仲裁申請(qǐng)和反請(qǐng)求申請(qǐng)；

□3、提出、承認(rèn)、放棄、變更仲裁請(qǐng)求和反請(qǐng)求；

□4、出庭參加仲裁；

□5、參加仲裁調(diào)解工作；

□6、擬定有關(guān)解決糾紛的方案；

□7、查閱、復(fù)制并保留與委托事項(xiàng)有關(guān)的全部材料。

四、委托期限

自本合同生效之日起到乙方完成全部委托事項(xiàng)或甲方解除對(duì)乙方的委托之日止。

五、律師費(fèi)：

甲方同意向乙方支付代理費(fèi)__________元，支付方式為：

六、其他約定

七、本合同一式三份，自雙方簽字、蓋章后生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

_________年____月____日委托合同范本8

委托方（甲方）：________

法定代表人：________

郵寄地址：________________

聯(lián)系信息：________

受托人（乙方）：________

法定代表人：________

郵寄地址：________

聯(lián)系信息：________

為促進(jìn)業(yè)務(wù)有效發(fā)展，保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，特簽訂如下協(xié)議：

一、委托事項(xiàng)

雙方同意乙方委托甲方的業(yè)務(wù)為________。

二、委托費(fèi)用及支付方式

1、根據(jù)有償服務(wù)原則及相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)_________________元整。

2、上述費(fèi)用由甲方在簽訂委托協(xié)議后_____日內(nèi)一次性支付。

3、協(xié)議期內(nèi)，甲方向乙方提出協(xié)議以外的相關(guān)事宜及其他單項(xiàng)代理事宜，其他協(xié)議另行簽訂，乙方給予優(yōu)惠。

三、甲方的義務(wù)和責(zé)任

1、甲方應(yīng)積極配合乙方代理，并提供必要的工作條件。

2、甲方必須及時(shí)向乙方提供與委托事項(xiàng)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等涉稅資料，并對(duì)其真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。因甲方提供的涉稅資料不準(zhǔn)確導(dǎo)致代理結(jié)果錯(cuò)誤的，乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

3、甲方不得指使乙方代理人實(shí)施違反稅收法律法規(guī)的行為。在這種情況下，乙方有權(quán)在得到通知后終止代理。

4、甲方應(yīng)按約定的條件按時(shí)足額支付代理費(fèi)。

四、乙方的義務(wù)和責(zé)任

1、乙方接受委托后，應(yīng)及時(shí)委托代理人為甲方提供約定的服務(wù)。

2、乙方委托的代理人必須保守在執(zhí)業(yè)過(guò)程中知悉的甲方商業(yè)秘密，維護(hù)甲方的合法權(quán)益。

五、違約責(zé)任

簽訂后，雙方應(yīng)積極履行合同，不得無(wú)故終止合同。任何一方違約，違約方應(yīng)支付上述總費(fèi)用的_____倍作為違約金。因法律情況或特殊原因終止的.，提出終止的一方應(yīng)及時(shí)通知另一方，并給予另一方必要的準(zhǔn)備時(shí)間。

六、其他

1、本協(xié)議履行過(guò)程中，如遇情況變化，如需對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行變更或補(bǔ)充，雙方應(yīng)協(xié)商同意。

2、爭(zhēng)議解決：本協(xié)議履行過(guò)程中如有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方均可向人民法院提起訴訟。

3、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人（或其代理人）簽字并加蓋單位公章后生效。

4、本協(xié)議有效期為___________至___________。

5、本協(xié)議以__________________________________________________________________________

6、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

甲方：________

法定代表人：________

簽字日期為________________________________________________________。

乙方：________

法定代表人：________

開戶銀行：________

賬戶：________

簽字日期為________________________________________________________。委托合同范本9

委托方(甲方)：

地址：

電話：

傳真：

受托方(乙方)：

地址：

電話：

傳真：

第一條總則

1、鑒于甲方與(國(guó)家/地區(qū))的雇主(以下簡(jiǎn)稱“境外雇主”)簽訂了《勞務(wù)合作合同》/《關(guān)于研修事業(yè)協(xié)議書》，乙方所在地相關(guān)勞務(wù)資源豐富，且擁有便利的招募渠道、管理資源等優(yōu)勢(shì)，甲、乙雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就合作向境外雇主派遣勞務(wù)人員(包括研修生，下同)自愿簽訂本合同。

2、甲方具有國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)的對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格(證書編號(hào)：)，對(duì)境外雇主的合法性、招聘外籍勞務(wù)人員的資格、勞務(wù)合作項(xiàng)目的真實(shí)性、可行性進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和核實(shí)，本合同項(xiàng)下的勞務(wù)項(xiàng)目真實(shí)可靠，符合中國(guó)政府和(國(guó)

3、乙方為法人單位，具有政府有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的組織招收勞務(wù)人員的資格。

第二條甲方責(zé)任和義務(wù)

1、負(fù)責(zé)與境外雇主的一切聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)事宜。

2、根據(jù)國(guó)家商務(wù)部的有關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目審查手續(xù)，并到乙方所在地商務(wù)主管部門辦理外派勞務(wù)招收備案手續(xù)。對(duì)未辦理項(xiàng)目正規(guī)手續(xù)而產(chǎn)生的后果，甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3、向乙方提供委托招收赴境外勞務(wù)人員委托書。

4、向乙方介紹對(duì)外簽約有關(guān)情況，提供招收赴境外勞務(wù)人員簡(jiǎn)章。簡(jiǎn)章應(yīng)包括境外雇主的情況、招聘崗位的條件和要求、工作內(nèi)容、工資福利、保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、合同期限，以及收取服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和交費(fèi)方式等有關(guān)內(nèi)容。

5、負(fù)責(zé)勞務(wù)人員的最終考核和錄用。

6、負(fù)責(zé)勞務(wù)人員出境前的適應(yīng)性培訓(xùn)。甲方可派代表到乙方授課，或委托乙方或第三方進(jìn)行培訓(xùn)。

7、負(fù)責(zé)辦理勞務(wù)人員的工作準(zhǔn)證、簽證等出入境手續(xù)。

8、負(fù)責(zé)安排勞務(wù)人員出入境并順利平安到達(dá)境外履約地點(diǎn)。

9、負(fù)責(zé)建立已派出的勞務(wù)人員的有關(guān)檔案。

10、負(fù)責(zé)勞務(wù)人員在境外的跟蹤管理與服務(wù)，維護(hù)勞務(wù)人員合法權(quán)益。勞務(wù)人員在履約過(guò)程中遇到勞務(wù)糾紛、境外雇主倒閉或破產(chǎn)關(guān)廠、人員傷亡等突發(fā)事件時(shí)，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方做好有關(guān)善后事宜。

11、在勞務(wù)人員發(fā)生違約行為時(shí)，負(fù)責(zé)按照相關(guān)合同依法追究勞務(wù)人員的違約責(zé)任。

第三條乙方責(zé)任和義務(wù)

1、根據(jù)甲方的委托和招工簡(jiǎn)章，組織招收身體健康、符合條件的勞務(wù)人員人選，并適時(shí)安排甲方對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行面試和考試。

2、負(fù)責(zé)勞務(wù)人員的技能和語(yǔ)言培訓(xùn)。根據(jù)與甲方的約定，組織安排勞務(wù)人員參加適應(yīng)性培訓(xùn)和外派勞務(wù)人員考試。

3、保證勞務(wù)人員在思想品德、業(yè)務(wù)技術(shù)和身體狀況等方面符合出國(guó)工作條件、符合甲方和外方雇主的具體要求。

4、在規(guī)定期限內(nèi)，負(fù)責(zé)協(xié)助和指導(dǎo)勞務(wù)人員辦理護(hù)照、公證、體檢、檢疫等證件和手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)收取并及時(shí)向甲方提交辦理出境手續(xù)所需要的身份證明、學(xué)歷證明、職業(yè)資格證書、護(hù)照等有關(guān)證件和資料，保證有關(guān)證件和材料真實(shí)有效。因乙方提供的證件虛假和材料不真實(shí)導(dǎo)

6、根據(jù)甲方要求組織安排勞務(wù)人員及時(shí)到達(dá)甲方指定的出境口岸。

7、建立已派出的勞務(wù)人員的有關(guān)檔案。

8、協(xié)助甲方做好勞務(wù)人員在境外的服務(wù)和管理，維護(hù)勞務(wù)人員合法權(quán)益。勞務(wù)人員在履約過(guò)程中遇到勞務(wù)糾紛、境外雇主倒閉或破產(chǎn)關(guān)廠、人員傷亡等突發(fā)事件時(shí)，積極協(xié)助甲方妥善處理，做好勞務(wù)人員及其家屬的工作。

9、在勞務(wù)人員發(fā)生如脫崗、滯留不歸等違約行為時(shí)，應(yīng)配合甲方按照合同依法追究勞務(wù)人員的違約責(zé)任，確保落實(shí)仲裁機(jī)關(guān)或訴訟機(jī)關(guān)的裁決或判決。

10、未經(jīng)甲方委托，不得以甲方的名義招聘任何勞務(wù)人員，不從事有損甲方名譽(yù)和利益的活動(dòng)。如有違反此項(xiàng)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

11、遵守商業(yè)道德和商業(yè)秘密，不與本合同中的境外雇主進(jìn)行任何形式的直接聯(lián)系，不繞開甲方直接與境外雇主開展勞務(wù)項(xiàng)目合作。如有違反此項(xiàng)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第四條出國(guó)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)

1、勞務(wù)人員的出國(guó)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)收取，乙方予以

2、勞務(wù)人員的出國(guó)費(fèi)用，包括護(hù)照費(fèi)、簽證費(fèi)、體檢費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、考試費(fèi)、公證費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)等，由勞務(wù)人員按實(shí)際發(fā)生額自行承擔(dān)。甲方可授權(quán)乙方預(yù)先收取，按實(shí)際發(fā)生額與勞務(wù)人員結(jié)算。

3、因境外雇主所在國(guó)家(地區(qū))政策變化、簽證拒簽等不可抗力造成勞務(wù)人員未能派出的，扣除應(yīng)由勞務(wù)人員自行承擔(dān)費(fèi)用中已實(shí)際支出的部分，其它所交納費(fèi)用應(yīng)全部退還給勞務(wù)人員。

4、甲方根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和承包商會(huì)制定的行業(yè)指導(dǎo)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向勞務(wù)人員收取服務(wù)費(fèi)，服務(wù)費(fèi)總額最高不得超過(guò)勞務(wù)人員與境外雇主簽訂的《雇傭合同》工資總額的12.5%?！豆蛡蚝贤菲谙薨磦€(gè)月計(jì)算，本合同項(xiàng)下勞務(wù)人員應(yīng)繳納的服務(wù)費(fèi)總額為元人民幣/人，其中元人民幣/人由甲方支付給乙方，作為乙方的服務(wù)費(fèi)用。

5、如勞務(wù)人員在《雇傭合同》期滿后續(xù)約，應(yīng)向甲方交納延期服務(wù)費(fèi)每年元人民幣，其中人民幣/人由甲方支付給乙方，作為乙方的服務(wù)費(fèi)用。

6、因勞務(wù)人員自身原因(不可抗力除外)導(dǎo)致《雇傭合同》未能履行或未能全部履行的，上述服務(wù)費(fèi)用和出國(guó)費(fèi)用不予退還。

7、因勞務(wù)人員自身以外原因?qū)е隆豆蛡蚝贤肺茨苈男谢蛭茨苋柯男械?，甲方?yīng)按比例退還勞務(wù)人員繳納的服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)乙方也應(yīng)按比例向甲方退還收取的服務(wù)費(fèi)用。

8、在乙方向甲方繳納其代收的出國(guó)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)前，甲方應(yīng)出具書面通知，寫明甲方戶名、開戶行、賬號(hào)、匯款金額等事項(xiàng)。

9、甲、乙雙方不得向勞務(wù)人員收取履約保證金，或變向收取類似費(fèi)用，應(yīng)要求勞務(wù)人員投保履約保證保險(xiǎn)。

10、未經(jīng)甲方授權(quán)，乙方不得向勞務(wù)人員收取任何費(fèi)用。

第五條境外服務(wù)與管理

1、甲、乙雙方發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，建立健全境外勞務(wù)糾紛和突發(fā)事件聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共同做好勞務(wù)人員在境外的服務(wù)和管理工作，維護(hù)勞務(wù)人員的合法權(quán)益，確保勞務(wù)人員順利履約。

2、甲方負(fù)責(zé)勞務(wù)人員在境外的服務(wù)和管理工作，乙方對(duì)甲方的工作予以協(xié)助、支持和配合。

3、乙方應(yīng)充分發(fā)揮自身和本地優(yōu)勢(shì)，在勞務(wù)人員履約期間重點(diǎn)做好國(guó)內(nèi)溝通和協(xié)調(diào)工作，為勞務(wù)人員安心履約創(chuàng)造條件。

第六條違約責(zé)任

甲、乙雙方必須切實(shí)履行本合同，如違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第七條其他

1、甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中如產(chǎn)生爭(zhēng)議，由簽約雙方通過(guò)友好協(xié)商解決，若協(xié)商仍不能解決，提交仲裁，或向法院提起訴訟。仲裁費(fèi)用或訴訟費(fèi)用由敗訴方負(fù)擔(dān)。

2、合同中如有未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商做出補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

3、本合同于年月日在簽訂，自甲、乙雙方授權(quán)代表簽字之日起生效，在本合同項(xiàng)下派出的全部勞務(wù)人員《雇傭合同》期滿后終止。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日委托合同范本10

甲方:乙方:

甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就終止委托乙方代表甲方持有__合伙企業(yè)(有限合伙)(以下稱企業(yè))%的財(cái)產(chǎn)份額事宜達(dá)成以下條款，以資共同遵守：

一、甲方為企業(yè)的有限合伙人，持有企業(yè)%的財(cái)產(chǎn)份額。而甲乙雙方于年月日簽訂《代持協(xié)議》約定甲方將其上述的持有財(cái)產(chǎn)份額委托給乙方代為持有，代持財(cái)產(chǎn)份額實(shí)際由甲方所有并實(shí)際出資，并由乙方以自己的名義持有并記載于企業(yè)章程和工商登記等相關(guān)文件中。自本協(xié)議生效之日起，甲方不再將其持有的%的財(cái)產(chǎn)份額委托乙方代為持有,乙方亦不再為甲方持有企業(yè)任何財(cái)產(chǎn)份額。

二、雙方同意,在本協(xié)議簽署之日起的30個(gè)工作日內(nèi),互相配合努力促成本協(xié)議的所有生效條件得以全部成就。

三、本協(xié)議生效的先決條件為乙方代甲方持有的企業(yè)%的財(cái)產(chǎn)份額已經(jīng)過(guò)戶至甲方名下(以完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)為準(zhǔn),下同)。

上述先決條件得到成就之日起,本協(xié)議即行生效。

四、本協(xié)議項(xiàng)下財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓涉及的稅費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定由雙方各自承擔(dān)。

五、甲方承諾與保證

1、甲方簽署并履行本協(xié)議不違反對(duì)甲方有約束力或有影響的法律或合同的限制。2、甲方承認(rèn)并遵守企業(yè)修改后的合伙協(xié)議。

2、甲方保證,在為本協(xié)議的簽署所提供的所有資料是完整、充分、真實(shí)的，且不存在涉及本協(xié)議項(xiàng)下交易的未披露法律責(zé)任。

六、乙方承諾與保證

1、乙方簽署并履行本協(xié)議不違反對(duì)乙方有約束力或有影響的法律或合同的限制。

2、乙方保證,在為本協(xié)議的簽署所提供的所有資料是完整、充分、真實(shí)的，且不存在涉及本協(xié)議項(xiàng)下交易的未披露法律責(zé)任。

3、乙方保證該等財(cái)產(chǎn)份額未設(shè)定任何第三方權(quán)益，包括但不限于留置權(quán)、抵押權(quán)或其他第三者權(quán)益，并免遭任何第三人的追索，否則，由此引起的所有責(zé)任，由乙方承擔(dān)。

七、違約責(zé)任

1、如一方不履行或嚴(yán)重違反本協(xié)議的任何條款，違約方須賠償守約方的一切經(jīng)濟(jì)損失，除協(xié)議另有規(guī)定外，守約方亦有權(quán)要求解除本協(xié)議及向違約方索取賠償守約方因此蒙受的一切經(jīng)濟(jì)損失。

2、由于協(xié)議一方的過(guò)失，造成本協(xié)議及其附件不能履行或不能完全履行時(shí)，有過(guò)失的一方承擔(dān)違約責(zé)任。如屬協(xié)議雙方的過(guò)失，則根據(jù)各方的違約程度承擔(dān)各自應(yīng)負(fù)的違約責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，協(xié)議各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不能解決，應(yīng)當(dāng)向惠州市惠城區(qū)人民法院提起訴訟解決。

九、本協(xié)議由甲、乙雙方簽署后成立并自本協(xié)議第三條所述之條件得到成就之日生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：身份證號(hào)：身份證號(hào)：

年月日委托合同范本11

甲方：_________(委托方)

乙方：_________(被委托方)

一、雙方職責(zé)：

甲方應(yīng)向乙方提供全面的項(xiàng)目資料和圖紙;

乙方負(fù)責(zé)方案和施工圖設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)技術(shù)咨詢(整套施工圖紙及壹張效果圖)

雙方在合作過(guò)程中，應(yīng)互相積極配合。

二、項(xiàng)目名稱及計(jì)費(fèi)方式：

1、甲方委托乙方設(shè)計(jì)_________/㎡，甲方設(shè)計(jì)面積(平方數(shù)按墻中線面積，開放陽(yáng)臺(tái)，按面積一半算，封閉陽(yáng)臺(tái)按全面積算。);設(shè)計(jì)費(fèi)總額共計(jì)人民幣_(tái)________元;

2、甲方若要求在協(xié)議規(guī)定的基礎(chǔ)上再加制效果圖，每加一張收費(fèi)500元，共計(jì)_________張，總額計(jì)人民幣_(tái)________元。

三、付款方式：

1、雙方簽定協(xié)議，甲方向乙方付設(shè)計(jì)定金(設(shè)計(jì)總額的50%)，計(jì)人民幣元;

2、施工圖初稿出來(lái)以后，乙方應(yīng)征求甲方意見;在甲方確定修改意見、雙方達(dá)成一致后，乙方須向甲方提供一套正式完整的施工圖紙(A3)，甲方須在每張圖紙上確認(rèn)簽字;甲方在收到圖紙的同時(shí)，須向乙方付清設(shè)計(jì)費(fèi)。

四、圖紙修改費(fèi)用：

1、平面方案階段、平面圖調(diào)整不另收?qǐng)D費(fèi)，甲方認(rèn)可后須在圖紙上簽字。

2、因甲方原因，導(dǎo)致雙方確認(rèn)的、已完成的全套施工設(shè)計(jì)圖重新設(shè)計(jì)、制作，甲方須支付改圖費(fèi)，費(fèi)用為設(shè)計(jì)合同總金額的60%。

五、其他：

1、整個(gè)設(shè)計(jì)過(guò)程，乙方向甲方提供一套施工圖紙(A3)，甲方需要增加圖紙，按實(shí)另加工本費(fèi)，每套工本費(fèi)計(jì)人民幣100元整。

2、甲方在確認(rèn)設(shè)計(jì)后，不得以設(shè)計(jì)內(nèi)容不滿意為由，拒付設(shè)計(jì)費(fèi)，雙方應(yīng)以合作的態(tài)度協(xié)調(diào)解決。

3、甲方必須維護(hù)乙方的設(shè)計(jì)，不得擅自修改，未經(jīng)乙方同意不得復(fù)制，重復(fù)使用或擅自擴(kuò)大建設(shè)范圍。甲方有義務(wù)保護(hù)乙方的設(shè)計(jì)版權(quán)，不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復(fù)使用。乙方有權(quán)利通過(guò)合法渠道維護(hù)自己的設(shè)計(jì)版權(quán)。

4、原則上，乙方在和甲方初步溝通工作日做好施工圖初稿;在甲方審核初稿并確定修改意見后，乙方應(yīng)在個(gè)工作日完成施工圖的制作。實(shí)際操作過(guò)程中，甲乙雙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)另有要事，則雙方再做溝通，在雙方達(dá)成一致的基礎(chǔ)上另定時(shí)間。

5、如果甲方只要求乙方做設(shè)計(jì)，乙方仍有義務(wù)對(duì)施工負(fù)責(zé)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，并且在施工過(guò)程中，在甲方遇到施工疑問時(shí)，乙方有義務(wù)進(jìn)行解答。在雙方確定施工圖紙可行，并且乙方完成了對(duì)甲方的設(shè)計(jì)交底工作，在這基礎(chǔ)上，如果甲方在施工過(guò)程中因自身施工不當(dāng)而造成的損失，乙方不承當(dāng)任何責(zé)任。在施工過(guò)程中，如因乙方設(shè)計(jì)不符合規(guī)范導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行的，乙方要無(wú)條件負(fù)責(zé)修改設(shè)計(jì)。

六、違約責(zé)任：

1、如乙方不能按時(shí)交付圖紙或提供技術(shù)咨詢，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償甲方因此造成的損失(賠償金額為設(shè)計(jì)費(fèi)總額的10%)。

2、如甲方未能按時(shí)支付乙方的設(shè)計(jì)費(fèi)，乙方有權(quán)停止乙方在協(xié)議中所履行的義務(wù)。

七、補(bǔ)充協(xié)議：

本協(xié)議一式兩份，雙方簽字之日起生效。

甲方代表：_________乙方:_________

證件：_________證件：_________

電話：_________電話：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日委托合同范本12

甲方(委托方)_________________________________

乙方(代理方)_________________________________

茲經(jīng)雙方協(xié)議，甲方委托乙方代理其房屋出租事宜。

第一條房屋位置

甲方將座落于_________________________________

合計(jì)面積_________________平方米，委托乙方代理。

第二條代理期

1.代理期為_________________，自______年_____月_____日起，至______年_____月_____日止，其中免租期為________(天)，代理期滿乙方可再續(xù)租_______月。

2.代理期滿，甲方有權(quán)收回房屋，乙方應(yīng)如期交還。乙方如要求續(xù)簽本合同，需在本合同期滿前一個(gè)月向甲方提供書面申請(qǐng)，在同等條件下，乙方有優(yōu)先續(xù)約權(quán)。

第三條代理房屋租金

1.甲乙雙方協(xié)商，乙方代理甲方房屋，每月租金為(人民幣)____________，一年共計(jì)(人民幣)____________.委托合同范本13

此協(xié)議于____年__月__日由以下兩方簽訂:

委托方:____有限公司

地址：__（郵編：______）

電話：（__）______

傳真：（__）______

銀行：____________

銀行戶頭號(hào)碼：______

增值稅號(hào)碼：______

（以下稱“委托方”）

加工方：____有限公司

地址：____（郵編：____）

電話：（__）____

傳真：（__）____

銀行：____________

銀行戶頭號(hào)碼：____________

（以下稱“加工方）。

委托方和加工方合稱為“雙方”。

委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：

（1）委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方_____茶產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。

（2）加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工_____產(chǎn)品，有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。

（3）委托方為____產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。

每月訂單

（4）委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實(shí)訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時(shí)間。

（5）加工方在收悉訂單后，必須在一個(gè)星期內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)訂單。

（6）除非雙方經(jīng)過(guò)同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

（7）委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

（8）加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于15天（含周六及周日）。因原材料及包裝材料數(shù)量不足，質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。

原材料及包裝材料安排

（9）原材料及包裝材料的進(jìn)庫(kù)（加工方之倉(cāng)庫(kù)）質(zhì)量檢驗(yàn)工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。

加工費(fèi)

（10）含增值稅的加工費(fèi)（包括加工方提供之原材料成本）為人民幣_(tái)___。于此協(xié)議簽訂日起計(jì)至____年__月__日，可以雙方同意下，根據(jù)情況作出調(diào)整。

（11）委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作、安排運(yùn)輸事宜、及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。

（12）委托方負(fù)責(zé)提供合適的原材料及包裝材料，并免費(fèi)向加工方運(yùn)送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關(guān)材料的運(yùn)輸事宜，及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。

技術(shù)及工藝

（13）成品各項(xiàng)理化指標(biāo)由委托方提供（見附件一），加工方嚴(yán)格按照____工藝進(jìn)行加工。首次加工由委托方負(fù)責(zé)加工過(guò)程中成品各項(xiàng)理化指標(biāo)的在線檢測(cè)和品質(zhì)控制。加工方只要按照上述要求加工并達(dá)到附件一中的品質(zhì)指標(biāo)要求，加工方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責(zé)任。產(chǎn)品其它質(zhì)量責(zé)任則由委托方承擔(dān)，除非：

A產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì)；

B產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物；

C產(chǎn)品含有配方所含物質(zhì)以外或配方所含物質(zhì)經(jīng)過(guò)化學(xué)、物理變化生成的物質(zhì)以外的其他物質(zhì)；

付款條件

（14）首次加工費(fèi)，委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。

（15）加工方必須在委托方付款之后三個(gè)工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。

有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利及商標(biāo)的侵權(quán)責(zé)任

（16）非經(jīng)委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號(hào)或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。

雙方責(zé)任

（17）加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品，必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo)，委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購(gòu)，如原材料沒有按生產(chǎn)計(jì)劃到位而影響生產(chǎn)，委托方將負(fù)全部責(zé)任。

協(xié)議終止

（18）其中一方可提前九十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。

（19）如任何一方違反以上條約，另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，提早三十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。

（20）協(xié)議終止后，委托方必須于協(xié)議終止后五個(gè)工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品，原材料及包裝材料，否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。

協(xié)議期限

（21）本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計(jì)算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意，可以補(bǔ)充協(xié)方方式延長(zhǎng)協(xié)議期限。

委托方加工方

代表人簽字：代表人簽字：

代表人姓名：代表人姓名：

____有限公司（蓋章）：____有限公司（蓋章）：

____年__月__日____年__月__日

附件一：

____品質(zhì)指標(biāo)要求

1

2

3

4

委托方加工方

代表人簽字：代表人簽字：

代表人姓名：代表人姓名：

____有限公司（蓋章）：____有限公司（蓋章）：

____年__月__日____年__月__日委托合同范本14

授權(quán)方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

地址：

法定代表人：

被授權(quán)方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

地址：

法定代表人：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

一、授權(quán)依據(jù)

本授權(quán)委托書依據(jù)上述雙方于200年月日共同簽署并已生效的《》（填寫合同編號(hào)、名稱）出具。

二、授權(quán)范圍

（一）授權(quán)的地域范圍

本《授權(quán)委托書》只適用于省市范圍內(nèi)辦理授權(quán)事項(xiàng)之用，超越授權(quán)地域范圍使用本《授權(quán)委托書》均屬無(wú)效使用，不對(duì)授權(quán)方產(chǎn)生任何法律效力，一切后果由被授權(quán)方自行承擔(dān)。

（二）授權(quán)的事項(xiàng)范圍

授權(quán)方茲授權(quán)被授權(quán)方在授權(quán)地域范圍內(nèi)從事如下事項(xiàng)：（詳細(xì)按照授權(quán)依據(jù)上的授權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行填寫）

在上述授權(quán)事項(xiàng)范圍內(nèi)，被授權(quán)方通過(guò)合法方式代表授權(quán)方從事活動(dòng)的，其法律后果方由授權(quán)方承擔(dān)，否則被授權(quán)方任何超越授權(quán)事項(xiàng)行事或以不合法的方式行事的，產(chǎn)生的一切后果概由被授權(quán)方自行承擔(dān)。

三、授權(quán)期限

1、本授權(quán)委托書的有效期為年，自至止。

2、授權(quán)方在授權(quán)期限內(nèi)合法提前撤銷授權(quán)的，授權(quán)亦自行終止，本《授權(quán)委托書》失效。

3、授權(quán)期限到期，本《授權(quán)委托書》失效。授權(quán)期限到期或授權(quán)被授權(quán)方提前撤銷后，被授權(quán)方仍以授權(quán)方名義行事的，對(duì)授權(quán)方不產(chǎn)生任何法律效力，一切后果由被授權(quán)單位自行承擔(dān)。

四、其他

1、本《授權(quán)委托書》自授權(quán)期限開始之日起生效。

2、本《授權(quán)委托書》一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

3、本《授權(quán)委托書》未盡事宜，按雙方簽署的《》（就是填寫授權(quán)依據(jù)）執(zhí)行。

4、本《授權(quán)委托書》不得擅自轉(zhuǎn)借、涂改或復(fù)印，否則無(wú)效。

5、本《授權(quán)委托書》失效后，被授權(quán)方需將《授權(quán)委托書》退回授權(quán)方。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：