勞動仲裁協(xié)議書法院強制執(zhí)行范文錦集5篇(5篇)

勞動仲裁協(xié)議書法院強制執(zhí)行范文錦集5篇(5篇)【-申請法院強制執(zhí)行申請書】

合同范本是可以愛護我們的合法權益的，它很重要，在不確定合同內容的情況下，記得一定要在看完合同后再簽。認真做好一個合理且詳細的合同簽訂后，可以增加交易順利完成的成功率。則，你知道我國有哪些合同范本呢？急您所急，小編為朋友們了收集和編輯了“勞動仲裁協(xié)議書法院強制執(zhí)行范文錦集5篇(5篇)〞，供大家借鑒和使用，希望大家分享！

勞動仲裁協(xié)議書法院強制執(zhí)行(篇一)

申請人：張_，男，漢族，xx年3月19日出生，住址：上海市______

法定代表人：李__________,：_____

申請人與被申請人勞務雇傭合同糾紛一案，經(jīng)遼寧省沈陽市中級人民法院作出【20__】沈民〔1〕終字第___號民事判決書，現(xiàn)被申請人拒不遵照生效判決履行。為此，特申請貴院給予強制執(zhí)行。

執(zhí)行請求

1、請求法院執(zhí)行被申請人應支付申請人的勞務費50000元；

2、請求法院執(zhí)行被申請人應支付申請人的勞務費50000元的銀行同類同期貸款利率計付的銀行利息〔自20__年6月15日至20__年8月26日的〕；

3、請求法院執(zhí)行被申請人應支付申請人的勞務費50000元的延期履行期間的債務利息即按照銀行同期貸款利率計付的銀行利息的雙倍〔自20__年9月6日至執(zhí)行完畢當日〕

4、請求法院執(zhí)行被申請人應支付申請人的訴訟費988元；

事實與理由

20__年被申請人承建上海_項目，為了能按期完工，被申請人雇傭申請人帶著的安裝隊幫忙安裝，20__年6月15日經(jīng)結算被申請人應付申請人的勞務費為50000元，由于被申請人一直未支付故申請人向沈陽皇姑區(qū)人民法院提起民事訴訟，該院作〔20__〕皇民初字第__號民事判決書，判決內容為：

判決后被申請人提起上訴，20__年8月26日遼寧省沈陽市中級人民法院送達【20__】沈民〔1〕終字第___號民事判決書，判決駁回上訴，維持原判，二審訴訟費由上訴人負擔。

至此被申請人于終審判決生效后10日內未按照判決履行，特申請貴院執(zhí)行，以維護申請人的合法權益。

此致

沈陽市皇姑區(qū)人民法院

申請人：

時間：

勞動仲裁協(xié)議書法院強制執(zhí)行【篇二】

住所地：北京大興區(qū)xx鎮(zhèn)xx村委會

法定代表人：趙xx：xxxxx

住所地：河北xx市xx道44號

法定代表人：劉xx：1xxxxx

申請事項：

1、請求強制執(zhí)行〔2022〕海民初字第179xxx號民事判決書即被申請人向申請人支付貨款339200元人民幣，承當訴訟費7889元人民幣，違約金以未付貨款339200元人民幣，自2022年9月28月至貨款付清之日止，按每日萬分之二點一計算，以上共計379499元人民幣〔至執(zhí)行立案時〕。

2、被申請人加倍支付遲延履行利息。

事實與理由：

執(zhí)行申請人訴被申請人買賣合同糾紛一案，2022年10月20日北京海淀區(qū)人民法院做出〔2022〕海民初字第179xxx號民事判決，確定被申請人向申請人支付339200元人民幣，承當訴訟費7889元人民幣，違約金以未付貨款339200元人民幣，自2022年9月28月至貨款付清之日止，按每日萬分之二點一計算，至執(zhí)行立案時違約金32409元人民幣?，F(xiàn)在該民事判決已經(jīng)生效。被申請人拒不履行判決，為維護申請人的合法權益，特申請貴院強制執(zhí)行該判決。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院

申請人：xxx

20xx年x月x日

勞動仲裁協(xié)議書法院強制執(zhí)行【篇三】

申請人：

被申請人：

請求事項：

強制執(zhí)行被申請人xxxx元(包括貨款xxxx元、案件受理費xxx元)和遲延履行債務期間的雙倍利息。

事實與理由：

申請人李xx與被申請人張xx因買賣合同糾紛一案，經(jīng)xx區(qū)人民法院開庭審理，于20xx年xx月xx日作出(20xx)x民一初字第xxx號民事判決書(或調解書)，判決書(或調解書)確認被申請人于20xx年xx月xx日前歸還貨款xxxx元，并承當案件受理費xx元。該判決書(或調解書)已生效，現(xiàn)履行期限屆滿，被申請人仍然未按?民事判決書》(或?調解書》)履行義務。為愛護申請人的合法權益，現(xiàn)申請強制執(zhí)行。

申請人：

被申請人：

日期：

勞動仲裁協(xié)議書法院強制執(zhí)行(篇四)

申請人：

被申請人：

法定代表人：

執(zhí)行依據(jù)：成都市勞動爭議仲裁委員會成勞仲委X字〔20xx〕第XX號仲裁調解書。

申請事項：

請求責令被申請人立即向申請人支付X金XX元。

申請理由：

申請人與被申請人勞動糾紛一案，經(jīng)成都市勞動爭議仲裁委員會調解，雙方于20xx年X月X日達成調解協(xié)議，依據(jù)調解協(xié)議的內容，被申請人應在調解書生效后3個工作日內以現(xiàn)金形式一次性支付申請人各種補償金XX元。然而被申請人在調解書生效后卻出爾反爾，在約定的付款日以各種借口拒絕支付，故申請人特依法申請貴院予以強制執(zhí)行。

此致

申請人：xxx

20xx年xx月xx日

勞動仲裁協(xié)議書法院強制執(zhí)行【篇五】

執(zhí)行申請人：xxx，男，xxxx年x月xx日生，漢族，住xx省龍xx號。

被申請人：xxx，男，xxxx年x月x日生，漢族，住上海市xx區(qū)xx路xx弄x號；

被申請人：xx，男，xxxx年x月x日生，漢族，住上海市xx區(qū)xx路xx弄x號。

申請事項：

1、請求強制執(zhí)行〔20XX〕x民一(民)初字第xxxx號民事判決書，即倆被申請人償還申請人借款人民幣xxx，xxx元。

2、被申請人加倍支付遲延履行期間債務利息〔利息自判決確定履行期限屆滿次日起至實際清償日止〕。

3、本案執(zhí)行費用由倆被申請人承當。

事實與理由：

執(zhí)行申請人訴倆被申請人民間借貸糾紛一案，20xx年xx月xx日由上海市xx區(qū)人民法院做出〔20XX〕x民一(民)初字第xxxx號民事判決書，判決確認被申請人xxx償還申請人xxx借款人民幣xxx，xxx元；被申請人xx對xxx償還xxx上述借款承當連帶責任。

該民事判決現(xiàn)已生效，被申請人仍拒不履行判決，為維護申請人的合法權益，特申請貴院予以強制執(zhí)行。

此致

xx區(qū)人民法院

執(zhí)行申請人：

20xx年xx月x日

編輯推薦

關于轉讓房產合同范文錦集5篇(范本)

關于轉讓房產合同范文錦集5篇

在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。則大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的轉讓房產合同5篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫忙。

轉讓房產合同篇1

甲方：

乙方：

甲、乙雙方于20xx年5月12日簽訂?房屋轉讓合同》，甲方已于20xx年5月13日將合同所涉房屋，即位于XX市房屋交付乙方占有、居住、管理，由于客觀原因，雙方未辦理該房屋所有權權屬變更登記，產權仍在甲方名下，現(xiàn)雙方本著自愿、公平原那么，經(jīng)友好協(xié)商，就?房屋轉讓合同》有關事項作補充協(xié)議。

一、?房屋轉讓合同》所約房屋如遇被政府征收、征用、拆遷或因其他原因滅失，基于此而產生的利益、義務由乙方享有、承當。

二、前條所述事件發(fā)生，實現(xiàn)權益或履行義務的過程中所需手續(xù)由乙方以自己名字與相對方辦理，如簽訂房屋補償協(xié)議、履行補償協(xié)議、接受補償款等具體事項。

三、如相對方要求必須以甲方名義辦理，那么甲方應當委托乙方代理。

四、如房屋滅失后，通過還遷補償而獲得房屋，新登記造冊的產權人仍是甲方，那么甲、乙雙方應向房屋管理機關申請辦理房屋所有權權屬變更登記，該房屋產權過戶至乙方名下。

五、辦理房屋產權過戶手續(xù)所產生的一切費用由乙方承當。

上述約定合乎法律規(guī)定，一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。

甲方：

乙方：

轉讓房產合同篇2

本協(xié)議雙方當事人：

轉讓方(下列簡稱甲方)

受讓方(下列簡稱乙方)

甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上就甲方將自己合法擁有的一套房屋轉讓給乙方一事，達成轉讓協(xié)議，以共同遵守。為明確雙方的權利和義務，根據(jù)?中華人民共和國合同法》和?中華人民共和國城市房地產管理法》規(guī)定，訂立合同如下：

第一條房產坐落、位置、結構、層

次和從屬設施

1、本合同所發(fā)售房屋坐落在___市___街___巷___號(缺乏局部可以補充)

2、該房屋為：樓房▁▁室▁▁廳▁▁衛(wèi)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，房屋的建筑面積___平方米(包括臥室、客廳、衛(wèi)生間、廚房、陽臺、及其從屬設施)、實際使用面積___平方米。

3房屋質量：裝修狀況，其他條件為，該房屋(□已/□未)設定抵押。(缺乏局部可以補充)

4、該房地產產權類型：(有房產證或國土使用證)

5、發(fā)售房屋的?房地產權證》證書號碼為：國有土地使用權證號為：共有權證號為：該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓，該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。

6、房屋現(xiàn)有裝修及其他配套物品、設備情況詳見合同附件。

第二條甲方對產權的承諾

甲方不得隱瞞與轉讓房產相關的重要事實，必須保證其對轉讓房產擁有完全的所有權，保證上述房產沒有設定擔保、沒有權屬糾紛及債權債務糾紛，保證該房屋不受他人合法追索，假設發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的，概由甲方負責處理，并承當相應法律責任，由此給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負責賠償;除補充協(xié)議另有約定外，有關按揭、抵押、債務、稅項、未結款項及租金等，甲方均在發(fā)售該房屋前辦妥。發(fā)售后如有上述未清事項，由甲方承當全部責任，由此給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負責賠償，與乙方無關。

第三條轉讓價格和付款方式

1.轉讓價格

雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣)，大寫(人民幣)

2.付款方式

a.此房價款為甲方凈價，甲方不支付交易中的任何費用。

b.甲方收到乙方定金元整，待乙方申請的貸款批準后，即可為乙方準備辦理過戶手續(xù)。甲方需積極配合乙方辦理貸款手續(xù)。(以收據(jù)收條為準)

c.辦理過戶手續(xù)當日乙方交付甲方首付款元整。(以收據(jù)收條為準)

d.余款元整，由銀行直接劃撥給甲方

e.買賣上述房產交易過程中產生的一切費用，均由乙方承當繳納，甲方不承當任何費用。

甲方在收款時應向乙方出具收據(jù)。

第四條房屋交付

雙方協(xié)商議定甲方應于本合同生效之日起日內，將上述房屋的全部鑰匙交付乙方，并在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行驗收。乙方如無任何異議，視為該房屋情況合乎本合同約定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、處罰權歸乙方行使。同時應移交有關房產的全部資料(見清單)。每逾期一日，甲方按房產總價格‰支付違約金，超過一個月那么乙方有權解除合同，并由甲方承當%違約金。

第五條房屋過戶

房屋交付乙方后，甲方將在取得房屋產權證后應立即辦理轉讓手續(xù)到乙方名下。辦理產權證轉讓手續(xù)等相關費用由乙方承當。甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續(xù)，方負責辦理房屋過戶，方予以充沛協(xié)助，因甲乙任何一方不配合所造成的損失，由責任方賠償守約方。

第六條關于產權的約定

甲方將上列房產轉讓后，按雙方簽訂的轉讓合同履行相關的權利和義務，假如所轉讓房產目前未辦理房產證、土地證，今后條件允許辦理房產證、土地證，那么按照下列幾款執(zhí)行：

1、在辦理此房屋產權證，土地證及其手續(xù)時，甲方應協(xié)助乙方將此房屋產權證，土地證產權辦理為乙方名下，所需一切費用，由乙方承當。

2、如因政策原因不能將房產證、土地證直接辦理為乙方名下，甲方須協(xié)助乙方辦理房屋產權證、土地證及其過戶手續(xù)，過戶手續(xù)所須一切費用由乙方承當。

3、如在本房屋買賣合同成立后，無論是否辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續(xù)，乙方有權將此房屋出租發(fā)售，甲方不得干預。

第七條保證

1、甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處罰權，轉讓該房屋不存在法律上的障礙。甲方保證本協(xié)議轉讓之房產不存在任何形式的轉讓、抵押、變賣等事宜，不受任何第三人主張任何權利，如發(fā)生上述任何原因所產生的糾紛，一切責任由甲方承當，因房屋產權發(fā)生的經(jīng)濟糾紛及費用等亦由甲方承當。

2、房屋移交前，甲方應保持房屋原有結構，負責搞好通水、通電、公共設施給乙方使用，保證乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵，房屋移交前所發(fā)生的水電費、物業(yè)費等相關費用由甲方負責，移交后由乙方負責。

3、甲方在房屋及房產證書交乙方后、房產過戶辦理前不得實施有礙乙方正常使用房屋的行為，更不得將房屋再賣他人。否那么，應向乙方支付購房款5%的違約金，并承當由此給乙方造成的一切損失。

第八條雙方責任

1.甲方保證發(fā)售房產合乎國家房產上市的規(guī)定，并保證產權清晰，無抵押、查封和任何糾紛，保證所提供的材料真實有效，不含虛假內容，假設有違反上述約定造成的責任由甲方承當。

2.甲方應在_____年_____月_____日將該房產交付乙方(以銀行劃撥余款日為準)。室內現(xiàn)有家電、家具隨房屋交接贈送給乙方。

3.甲方結清該房屋交接日期前的所有費用，交接后發(fā)生的費用由乙方承當。

4.甲方在本合同生效之日起_________日內將戶口遷出。

5.乙方貸款數(shù)額缺乏時，應用現(xiàn)金補齊，否那么視為違約。

6.假設乙方辦理房地產轉讓登記手續(xù)，甲方應予協(xié)助。

7.房屋公共維修基金隨房產轉移。

第九條違約責任。

甲方違反本合同約定，未能在約定時間內交付上述房屋的，每逾期一日，甲方應按乙方已付購房款的萬分之二承當違約責任;逾期超過三個月時，乙方有權單方解除本合同，甲方應承當全部購房款20%的違約金。

乙方違反本合同約定，未能在約定時間內支付約定的購房款，每逾期一日，甲方按應付購房款的萬分之二計算滯納金，逾期超過三個月時，甲方有權單方解除本合同，乙方應承當全部購房款20%的違約金。

第十條合同變更

1.在合同履行期間，任何一方不得擅自變更，假設需變更合同內容，應書面通知對方，征得對方同意后在規(guī)定時間內(書面通知發(fā)生三日內)簽訂變更協(xié)議，否那么造成損失由責任方承當。

2.本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

第十一條關于房屋其他事項的約定

1.今后假設因政府規(guī)劃建設需要，或因其他政策性調整，對該房屋進行有償拆遷，那么拆遷所得補償均為乙方所有。假設房產未過戶乙方，甲方應積極配合乙方辦理相關補償手續(xù);假設已過戶乙方，辦理相關手續(xù)與甲方無關。

2、本合同受中國法律管轄并按其解釋。

第十二條本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議和本合同具有同等法律效力。

第十三條合同爭議的解決

本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決，解決不成時，可向有關有管轄權的人民法院起訴。

第十四條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十五條本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。

甲方簽字：

(蓋章)身份證號碼：(房屋共有產權人)身份證號碼

地址

乙方簽字：

(蓋章)身份證號碼：

地址

見證人：(蓋章)身份證號碼：

合同簽訂日：年月日

合同簽訂地：

轉讓房產合同篇3

轉讓方：(下列稱甲方)

受讓方：(下列稱乙方)

甲乙雙方依據(jù)?中華人民共和國農村土地承包法》等有關法律法規(guī)和國家有關政策的規(guī)定，本著依法、自愿、有償?shù)脑敲矗?jīng)雙方協(xié)商一致，就土地承包經(jīng)營權轉讓簽定本合同，以供遵守。

一、轉讓標的

甲方將xx地的使用權和經(jīng)營權全部轉讓給乙方。

二、轉讓期限

轉讓的土地使用權和承包經(jīng)營權年限為永久，自甲乙雙方簽定合同之日起計。

三、轉讓費

轉讓土地使用權和承包經(jīng)營權(包括現(xiàn)有的所有植物)的轉讓金為￥元，大寫。無補償息和其他費用。

四、付款方式和時間

乙方采用現(xiàn)金方式支付轉讓金。支付的時間和方式為簽定合同時一次性付清。

五、承包經(jīng)營權轉讓土地的交付時間和方式

甲方應于簽定合同的前一天將轉讓土地使用權和承包經(jīng)營權交付乙方。交付方式為實地一次性全部交付。

六、承包經(jīng)營權轉讓和使用的特別約定

1、轉讓土地使用權和承包經(jīng)營權必須經(jīng)甲方同意，并由甲方辦理轉讓認可手續(xù)，在合同生效后，甲方終止土地使用權和承包經(jīng)營權。

2、甲方交付的承包經(jīng)營土地必須合乎雙方合同約定的規(guī)范。

3、乙方獲得土地承包經(jīng)營權后，依法享有該土地的使用、經(jīng)營、產品處置和收益等權利。

4、乙方獲得土地承包經(jīng)營權后，必須按土地畝數(shù)承當國家政策規(guī)定的費用和其他義務，依法愛護和合理使用土地。

5、在乙方修建墓地過程中，甲方不得以任何理由來干預和阻止。由此造成的一切損失全部由甲方承當。

6、在合同實施中，如有爭議，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成向有關法律部門起訴。

7、本合同經(jīng)政村簽字、蓋章，并三方簽字后生效。一式四份，由甲乙雙方、政村和中介人各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

轉讓房產合同篇4

轉讓方(下列簡稱甲方)受讓方(下列簡稱乙方)

工作單位：工作單位：

住址：住址：

聯(lián)系：聯(lián)系：

證明人(下列簡稱丙方)

甲、乙雙方在平等自愿、互惠互利及友好協(xié)商的根底上達成如下協(xié)議，供雙方共同遵守：

一、甲方自愿將其認購的在建中的房屋(下列簡稱該房屋)轉讓給乙方，由乙方以甲方名義購置該房屋、地下室及其從屬設施。

二、該房屋為周口日報社、周口日報社印務中心集資建房，房屋位于周口市川匯區(qū)東環(huán)城路報社、印務中心住宅小區(qū)新聞花園幢單元層室，建筑面積平方米(包括臥室、客廳、衛(wèi)生間、廚房、陽臺、閣樓、及其從屬設施;)地下室為幢單元號，面積暫計為平方米。

三、乙方同意購置甲方房屋，除原價外，分期支付給甲方房屋指標轉讓費人民幣貳萬元整(￥20，000.00元)在甲乙雙方正式簽訂該合同當日由乙方支付指標轉讓費壹萬元整(￥10，000.00元)，同時乙方向甲方支付由甲方前期支付的購置該房屋的首付款(人民幣)萬仟佰拾元整(￥元);甲方應提供所有前期因購置該房屋而開具的手續(xù)、繳費收據(jù)，交由乙方保留。在房屋建成交鑰匙時乙方應向甲方支付剩下的.房屋轉讓費壹萬元整(￥10，000.00元)

四、以后該房屋的購房款和稅費由乙方以甲方的名義直接支付給收款單位，但無論以何種方式支付，甲方都只是名義上的付款人，真正的付款人實為乙方，因購置該房屋而開具的全部收據(jù)、發(fā)票、合同及其他書面材料甲方均應交給乙方保管。該房屋的一切權利歸乙方所有，甲方對該房屋不享有任何權利。

五、甲方應在接到有關該房屋購房款和稅費的交納通知后二日內，將交納的時間、金額與地點等事項及時通知乙方，以便乙方按時交納，假設因甲方的疏忽而未能及時通知，由此造成的一切損失由甲方全部承當。

六、甲方負責為乙方辦理房產證，應在獲得房屋所有權證后當日內將該證交給乙方保管，并在國家有關政策規(guī)定的該房屋能交易的第一時間內無條件地、積極地協(xié)助乙方將房屋過戶到乙方名下。

七、除因不可抗拒的自然因素外，甲方應本著老實、合作的態(tài)度，積極協(xié)助乙方辦理相關購房手續(xù)及過戶手續(xù)，如因甲方不協(xié)助或遲延協(xié)助乙方辦理相關購房及過戶手續(xù)，造成乙方的一切損失應全部由甲方承當;如因甲方原因導致乙方不能取得房屋所有權證的，乙方有權解除合同;如乙方解除合同，甲方應退還乙方已交納的購房款和稅費、房屋指標轉讓費，并一次性按乙方已付購房款、稅費和房屋指標轉讓費的總和的2倍向乙方支付違約金。甲方給乙方付清違約金后，該房屋的相應的收據(jù)、發(fā)票、合同及其他書面材料由乙方交給甲方。乙方假設單方面終止合同，甲方不再返還轉讓費。

八、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方友好協(xié)商，簽訂補充協(xié)議予以解決，或按國家有關規(guī)定處理。

九、本合同自簽訂之日起生效至該房屋過戶為乙方房屋所有權證后止。

十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

甲方：乙方：丙方：

年月日年月日年月日

轉讓房產合同篇5

甲方所在內國家采區(qū)桃園南組團安置區(qū)有采空沉陷房安置補貼住房一套，甲方因各種原因，自愿將產權轉讓給乙方，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，在平等自愿的根底上，達成如下條款：

一、甲方自愿將該住房指標及房產所有權轉讓給乙方，自協(xié)議簽字生效起，由乙方支付給甲方。

二、甲乙雙方簽字付款后，甲方除負責向乙方提供購房需用的資料及今后甲方協(xié)助乙方辦理房產轉讓手續(xù)，費用由乙方承當。

三、甲方將房屋產權轉讓給乙方后，甲方的妻兒子女及其他親屬等不再具有所有權。

四、假設甲方有波及該房的債權債務問題，一概與乙方無關。乙方不承當任何責任。

五、甲、乙雙方簽字后，甲方今后不得以任何理由向乙方挪要任何費用，更不得影響乙方的住居等生活秩序。

六、甲方如有違約，那么應賠償乙方房屋總支付款外另加50%的違約金及裝飾費。

七、乙方不得與原房屋老板私下協(xié)議，否那么一切后果由乙方自己負責。

八、此協(xié)議具有同等法律約束力，希雙方共同遵守執(zhí)行。

九、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，監(jiān)督方執(zhí)有一份。自三方簽字起生效。

甲方簽字〔蓋章〕：監(jiān)督方簽字：

乙方簽字〔蓋章〕：

年月日

[薦]私人房屋水電安裝合同范文錦集5篇

在雙方進行交易的時候就會使用到合同，簽訂雙方稱心的合同是非常有必要的。是時候根據(jù)自己的情況簽訂適宜的合同了，可以更好的受到國家法律的愛護。則你有沒有了解過合同呢？下列是小編為大家精心整理的“[薦]私人房屋水電安裝合同范文錦集5篇〞，供大家參考，希望能幫忙到有需要的朋友。

私人房屋水電安裝合同(篇一)

業(yè)主(下列簡稱甲方)：身份證：

聯(lián)系：

承包人(下列簡稱乙方)：身份證：

聯(lián)系：

甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照?合同法》等法律，在平等公平的情況下簽定如下合同

一、項目概況

項目地址：

項目時間：

項目內容：乙方提供勞動力，按照雙方協(xié)商好的施工圖紙及要求，按時完成家裝水電項目。

具體有放樣，開槽，布線管，布線，布水管，測試，衛(wèi)浴五金，開關安裝，燈具安裝等

二、價格

甲方以人民幣元的價格，將此項目承包給乙方。

三、付款方式

甲方按乙方施工完成量付款，分四個階段(填寫工序，收到款項需填簽收條)

1、第一階段：完成付元

2、第二階段：完成付元

3、第三階段：完成付元

4、第四階段：工期結束無遺留問題付清余款

備注：竣工后，因乙方施工原因遺留問題，甲方可扣留局部款項，待乙方處理完后付清余款。

四、考前須知

1.甲方假設有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作，甲方假設無圖紙，須向乙方交代分明要求，乙方施工前，施工內容雙方要到達認可。

2.乙方開出精確的材料采購清單，甲方負責及時購置。

3.乙方自帶施工所需工具，并保證工具的平安性和良好使用性，乙方自行承當工具損耗。

4.乙方應平安施工，施工中未做平安措施而導致的生命財產損失，由乙方負責。

5.乙方每天完工后將自產的垃圾袋裝化，放在門口(或指定地點)，甲方負責提供工具，垃圾搬運，及垃圾袋等耗品。

6.甲方負責監(jiān)管乙方施工質量，乙方如無法到達甲方要求的施工工藝，甲方在結算費用后可無條件解除此合同。

7.施工中，如需改變施工計劃，在計劃可行前提下，乙方需配合甲方施工，造成項目量變化，以市場價進行多退少補。

8.未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

9.出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商，協(xié)商不成可向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。

五、附加事項

甲方：乙方：

日期：

私人房屋水電安裝合同(篇二)

甲方：

乙方：__(下列簡稱乙方)

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，現(xiàn)甲方將該乙方包工，包項目驗收合格。為了保證項目質量，為了確保工人施工平安，為了項目能順利進行和按時完工，為了明確雙方責任，根據(jù)?中華人民共和國合同法》和?中華人民共和國勞動合同法》訂立如下條款，以便雙方共同遵守和執(zhí)行。

一、項目概況

1、該項目座落在__，面積約__㎡。

二、項目承包內容

1、乙方承包__項目圖紙注明和甲方與建設單位約定的全部給水、排水、防雷、排污、電氣、通信、網(wǎng)絡、可視、門禁、智能、安防監(jiān)控、套管預埋、隱蔽等和強弱電系統(tǒng)的施工工作(消防、排風、燃氣由建設單位負責)。

2、排水管按圖施工，室內至各樓層排水點，室外至雨水沙井口。排污按圖施工，室內至各樓層排水點，室外至化糞池。室外排水及排污管道，如是水泥或陶土管，由土建完成至化糞池;如是塑膠管道，那么由乙方安裝鋪設。

3、給水管道按圖施工，室內安裝至各樓層的用水點及生活用水水泵的安裝，熱水管安裝至水井。室外環(huán)網(wǎng)管道安裝至甲方提供的水表接點。

4、電氣局部按圖施工，線路完成至地下室配電室(高壓局部除外)。弱電局部(除消防局部外)按圖完成管道的預埋及洞口的預留，不包括穿線和調試，消防水泵的供電線路由水電班完成。

5、風施局部，乙方完成所有風機的電源和管線預留。

6、給水在供電單位指定的.水閥接入，排水排至室外檢查井，排污排至化糞池，強弱電及電氣等接至配電柜及配電房圖紙注明的位置。

7、材料由甲方購置(但乙方要提供準確數(shù)據(jù))。乙方負責材料的下車、在工地200米范圍內運輸上落。乙方負責管道，管線預埋、預留，管線鑿溝、安裝、補溝、成品愛護、調試、開洞、裝模、搗洞口砼、場地清理。及設計、監(jiān)理和建設單位驗收合格(竣工驗收)、二年內保(維)修等工作。

三、承包方式：

1、包工不包料，包質量，包平安，包工期，包驗收。

2、包負責全部施工機械和施工用具(除塔吊和人貨樓)。

3、乙方負責工人的施工平安工作。

四、質量要求

1、按圖紙和標準要求施工，電氣項目要合乎(GB50300—20__)驗收規(guī)范以及國家新規(guī)定的驗收規(guī)范。給排水項目要合乎(GB50242—20__)驗收規(guī)范以及國家新規(guī)定的驗收規(guī)范。防雷及其他工程要合乎有關單位的驗收規(guī)范。

2、各項項目完工自檢和調試合格后，要一次性經(jīng)各有關單位和人員驗收合格。如果出現(xiàn)返工現(xiàn)象的，其一切工料費用均由乙方負責。

五、甲方的責任和義務

1、甲方要給乙方有關圖紙各1份(不夠由乙方復印)，圖紙會審記錄(由乙方向設計提出問題)，設計變更等。

2、甲方要提早10天備料，但乙方必須提早15天用書面向甲方申請備料(準確性要在95%以上)乙方負責人要簽名確認。

3、甲方要配合和支持乙方的各項合理有益的倡議和管理工作，共同維護施工場所紀律和安寧。幫忙乙方解決圖紙和施工中的難題及和第三方存在施工摩擦問題，確保乙方項目順利進行和按時完成。

4、工程部(甲方)和乙方工人辦理工傷保險，工程部(甲方)按以后進場班組人數(shù)分擔保險費，估計收取乙方保險費5000元。甲方可代支，結算時在乙方工資中扣出。如工人發(fā)生工傷或傷亡事故，保險金缺乏賠償?shù)模追綁|支七成，乙方墊支三成。

5、乙方工人進場動工第三天，乙方要把全部工人的花名冊和身份證復印件送工程部存檔，沒有花名冊和復印件存檔的工人，其工傷的一切費用全部由乙方負責。

6、甲方有權更正和糾正乙方不按圖施工和違章施工的權力，并有權指揮乙方按圖施工和對乙方違紀違章進行當場罰款處理。

六、乙方的責任和義務

1、乙方在合同簽訂后，要組織有技術、責任心強的人員進場施工，要保證該項目按合同約定的時間，按設計要求完工并驗收合格。

2、提前看透看懂施工圖紙，對圖紙不明確不合理的部位向甲方提供正確的意見，確保不浪費材料和出過失，保證交工驗收合乎設計要求。

3、乙方要對新進場人員進行平安教育，不懂平安生產的工人不得進場施工。乙方每十五天要組織工人進行一次質量和平安檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患要及時整改，發(fā)現(xiàn)大問題要向工程部或總工反映，要把事故控制在萌芽之中。教育工人不得強行冒險施工，不得隨便開動各種機械(指定持證人員開機)，如果強行冒險作業(yè)而發(fā)生平安事故的，其一切法律責任和經(jīng)濟責任均由乙方負責。如果發(fā)生大的平安事故，乙方要愛護好事故現(xiàn)場，并馬上報工程部或打急救搶救受傷人員。

4、因趕工期需要夜晚加班的，乙方要做好各種平安措施和照明設施，檢查合乎要求后，再加班施工。

5、乙方要和工人簽訂平安生產協(xié)議和施工質量協(xié)議，要約束工人自覺做好平安和質量工作，確保本項目不發(fā)生平安事故和質量問題。

4、乙方工人要聽從工程部、甲方管理人員的管理和指揮，遵守甲方、工程部和主管單位制訂的各項規(guī)章制度和當?shù)氐泥l(xiāng)規(guī)民約。不準黃賭毒和違紀犯法，不準曠工鬧事，不準到各機關單位上訪，不準打架，不準偷東西，不準隨便接駁電源和打上打下電閘，不準在新建筑內和周圍大便，不準穿拖鞋、硬底鞋和未戴平安帽進入工地，不準向下或窗口拋擲雜物，不準在井字架高低。高空作業(yè)要系平安帶，不準無證或隨便開動各種機械(要指派持證人員操作各種機械)，不準在宿舍使用電飯煲、電熱絲、電爐等違規(guī)電噐，不準未成年人(無身份證)員進場施工，不準收留有前科犯法人員。閑雜人員不得入住甲方分配給不準

5、乙方要保護甲方的財物，不得浪費，不損害甲方和他人的財產。

6、廚房電費由乙方負責(其它生活用水用電由甲方負責)，但要求乙方人員要節(jié)約用水用電，不準浪費，如有發(fā)現(xiàn)，每人每次罰款100至500元。

7、宿舍的設施甲方一次性交給乙方使用，乙方要妥善保管，如有損壞和自動壞的，均由乙方負責補購。

8、乙方施工期間要有一名持證施工員帶著、指揮工人生產，乙方每月要不少于25天在

9、乙方嚴格遵守國家及政府一切法規(guī)的規(guī)定，遵紀守法，文明施工，與各班組密切配合，如果因各種原因或政府查違建停工，乙方一定要遵守停工時間，停工十天內，甲方不補任何費用，十天過后即從第十一天起甲方補助給乙方每人每天20元伙食費，其他一切費用由乙方承當。

10、因建設單位報建手續(xù)未齊全或查違建等原因，造成長時間預計停工，甲方按乙方實際完成的項目量進行結算，按本合同第八項承包單價的第三款分項計算方法執(zhí)行，乙方不得以任何理由向甲方索取退場費或進場費，否那么屬違法行為。項目量結算付清款后，雙方解除本合同。

11、其他班組每次搗砼，乙方要派1至3人作成品愛護工作和預埋管件工作，如因乙方大意造成的一切損失均由乙方承當。

12、乙方所有的施工材料用具，余物(渣)必須由提升架或人工轉達，不準高空拋物，由此造成的一切后果由乙方自負，并進行罰款200-500元。

七、面積計算

1、完工結算甲方按每層樓面投影面積結算給乙方，其中空調板、凸窗、井口、線條、化糞池和架構梁不計算面積，項目總造價為1611391.60元。

八、承包單價和付款方式

1、甲方把該項目的全部水電等工程交給乙方包工，乙方要包工人平安、包工期、包有關單位驗收合格，每平方單價80元。

2、乙方人員進場后一個月內自行解決生活費及工資，一個月后甲方按乙方施工作業(yè)人員動工人數(shù)每人每天20元伙食費支付。

3、付款：直至春節(jié)前(農歷十二月二十二日后)按實際完成項目進度面積計算70%付款(此款項包含預支伙食費)，春節(jié)后(即農歷20__年元月起動工后)完成五層規(guī)范層樓面的實際項目量70%付款，以后以如此類推。項目全部完成后經(jīng)建設設計單位監(jiān)理驗收合格后支付款至97%，保修金3%一年內付清。

九、其他及補充事項

1、本項目乙方施工工期為12個月，即從年月日進場動工，年月日完工，不得超期。如因政策、甲方或其他班組原因造成，經(jīng)甲方同意可順延工期。

2、乙方和乙方工人如果違反以上各種條款，每次罰款100～1000元。嚴重的甲方可責令乙方退場并沒收保證金。

3、如因乙方的施工質量達不到設計和建設方的要求或乙方自身原因而退場的，甲方可按乙方實際完成的合格項目量結算給乙方退場。不合格造成返工的要扣乙方返工材料人工費用。輕微的甲方口頭或通知給乙方，乙方未能及時處理的，甲方有權另請他人處理，他人的工資甲方可代支，結算時在乙方工資中扣出。

4、本項目如有增加或減少項目量的，按本合同附表單價增加和減少結算。如果甲方需要請乙方工人做時工的，乙方要無條件接受，時工單價大工100元，小工80元。

5、甲方支給乙方的工人工資乙方要發(fā)到工人手上，每次支付工資乙方要把工人工資表交工程部存檔。

6、對乙方的罰款單，以總工簽名生效，預支乙方工資時扣出。

7、合同簽訂后，乙方要交合同保證金__元給甲方保管。待項目完工時交還給乙方(該保證金是避免乙方工人鬧事時使用，如果乙方工人鬧事，該保證金甲方有權使用，余下到期再退還給乙方)。

8、乙方在中途不得提價和漫天要價，不得停工，不得未征甲方同意而退場，不得妨礙他人施工。

9、本合同一式二份，雙方各保留一份，均具同等法律效力。本合同未盡事宜，均由雙方共同協(xié)商解決，解決不了的可通過法律途徑解決。

10、乙方按本合同要求，按時完工驗收并交付給建設方使用，甲方按乙方實際完成項目量按本合同要求支付完工資(工人工資)給乙方，本合同即終止(本合同作廢)。

甲方負責人簽名：：

乙方負責人簽名：：

年月日

私人房屋水電安裝合同【篇三】

發(fā)包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

依照?中華人民共和國合同法》、?中華人民共和國建筑法》?中華人民共和國勞動法》及項目所在轄區(qū)內有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、老實、信用的原那么，結合施工現(xiàn)場的具體情況，甲方將該項目水暖、電器承包給乙方施工，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成下列協(xié)議條款。

一.項目概況

建設單位名稱：

項目名稱：

建設地點：

標段(棟號)：

建筑面積(水暖、電氣)：各標段以土建竣工實際面積為準總建筑面積：暫定為㎡

二、乙方進場人數(shù)(附名冊)

乙方按國家有關規(guī)定，聘用臨時工并簽訂勞動施工協(xié)議，按本項目承當?shù)膬热?，組織進場所需工種人員，并按榆樹市流動人員管理方法、作到“三證齊全〞，相關工種、特殊工種必須持上崗證書，無關人員不得進駐現(xiàn)場。

三、工期進度要求

(一)動工日期：年月日

(二)總(日歷)工期：個月

(三)具體工期與作業(yè)內容，必須遵照甲方制定的進度節(jié)點完成施工。

四、承包方式與范圍(一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包平安、包文明施工。

(二)承包范圍：

1.給排水安裝：圖紙內的全部內容，

2.電氣安裝：包括穿線管的預埋、管內穿線、橋架安裝、電箱的安裝，防雷接地、燈具安裝，;室內開關插座的安裝、等電位連接、水泵、動力箱、電控箱等設備安裝等

3.弱電安裝：用戶箱、、電視、寬帶線管預埋底盒安裝，樓宇對講系統(tǒng)的線管預埋底盒安裝等。

4.以設計圖所列和投標文件中的所有分部、分項施工范圍。

5.水電測試、試通水、試通電等。

6.工長及管理人員由乙方自己配置，費用由乙方自行承當。

(三)乙方承包項目相應的單價合計元/㎡，總價萬元。

1.該項目圖紙范圍內的水電安裝人工費及管理費，乙方負責為所屬員工購置意外傷害保險。

2.所需固定工具、手開工具、焊機、套絲機、溝槽機、熱熔機、切割機、試驗工具等所有工具費用;均有乙方自己承當。

3.需水電相配合的其他分包班組的配合(如消防、通風、照明、施工用電線、電表等)。乙方進入施工時，一律由乙方自備。施工中所用的水電費由乙方自行承當。

4.對于設計變更，人工費增加5萬元以內的甲方不再對乙方補價;超過

5萬元，超出局部按實際發(fā)生結算。

五、項目要求：

(一)質量要求：按國家質量規(guī)范和項目質量驗收規(guī)范組織施工。

1.必須具備于自己承包工作范圍相應的項目技術和組織管理能力，能夠獨立履行相應的現(xiàn)場管理職責，施工人員也必須具備相應的資質、操作證和上崗證。

2.乙方必須依據(jù)國家有關標準和規(guī)范，按照設計圖紙(含書面通知)和施工組織設計要求進行施工，項目驗收每個局部必須合格，通過備案并到達合格規(guī)范。

3.乙方必須積極配合甲方，如實做好項目施工過程的記錄，并接受甲方的質量檢查及現(xiàn)場簽證和各種試驗。

4.乙方必須對進場使用的材料送實驗室檢測，合格前方可用在項目上，檢驗不合格的材料一律去除出場。

5.乙方必須負責對半成品及成品進行切實有效的愛護，其愛護措施須事先報經(jīng)甲方認可，以保證產品的交驗質量。

6.乙方必須配備相應的技術人員和管理人員。假設因乙方技術不到位或對圖紙理解造成的錯誤，遺漏及返工。一切損失由乙方自己承當。

8.保修期為二年。

(二)工期要求

1、乙方必須按甲方制定的進度方案組織施工，乙方接受監(jiān)理單位、建設方及甲方項目施工管理人員對進度的檢查、整改、監(jiān)督;項目實際進度與施工進度方案不符時，乙方應按建設方、監(jiān)理項目師或甲方的要求提出整改措施，經(jīng)確認后執(zhí)行。

2、工期延誤

(1)乙方在施工中要積極主動施工，預埋線管不獨自安頓時間，鋼筋安裝完工時水電的預埋也必須完工。

(2)如因乙方自身原因延誤工期，一切損失(含建設方罰款)由乙方自行承當;甲方處以乙方雙倍罰款。

(三)平安施工要求

1.甲方對乙方進行平安技術交底及平安教育。

2.乙方必須遵守執(zhí)行平安生產法規(guī)、條例、規(guī)章、操作規(guī)程,嚴格按“一標三標準〞要求組織施工檢查。

3.乙方必須對所屬員工進行平安教育，未進行平安技術交底和平安教育不得上崗操作，更不得違章指揮、違章作業(yè)。

4.乙方做好勞動愛護工作，按國家有關規(guī)定為其操作層人員繳納意外傷害保險，且回執(zhí)單上交甲方備案。

5.乙方在施工過程中所發(fā)生的(包括由乙方原因造成的人員)工傷、死亡、均由乙方負全部責任，甲方不予承當。

六、結算公式

1、乙方每次向建設方申報項目進度款后，向乙方支付項目款的%。

2、安裝調試一次性竣工驗收合格后，甲方向乙方辦理項目竣工結算手續(xù)后的30日內甲方向乙方支付到項目款的95%。

3、5%的維修質保金，兩年后一次性支付。

4、在質保期內因質量問題，甲方通知乙方進行維修假設乙方維修不及時甲方有權按比例扣除維修質保金。

七、違約責任處理

(一)凡出現(xiàn)下列情況均視為違約：

1.乙方項目施工質量未到達本協(xié)議所列述的各項項目要求;

2.乙方擅自將承包的項目再行轉包、分包;

3.其他造成項目各種損失的差錯行為;

4.乙方不履行或擅自變更一切及單方解除協(xié)議。

5.不服從甲方的管理。

(二)違約處分

1.乙方不按質量工期要求施工的違約行為，甲方有權以口頭和書面指證。假設乙方不予及時整改和糾正，甲方有權終止合同，并追賠由此帶來的損失。

2.對其他違約行為守約方有權向違約方追罰三萬元的違約罰金。

3.乙方必須確保自己勞務隊伍的工資及生活費的發(fā)放，杜絕使用童工。假設乙方的勞務隊伍在施工期間至竣工驗收3個月內，勞務隊伍人員出現(xiàn)勞務糾紛問題，勞動監(jiān)管部門每出面一次罰款10000～50000元。

(三)其他獎懲約定

發(fā)生治安案件，除乙方自行承當相應責任外，同時接受甲方的處分，第一次罰款10000元。再次發(fā)生，那么乙方自動接受無條件的退場處理，由此帶來的項目損失由乙方負責。

九、附那么：

(一)本協(xié)議發(fā)生糾紛時，應由雙方及時協(xié)商，協(xié)商不成時，雙方均可向各級經(jīng)濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴，但處理糾紛期間，任何情況下不得影響項目施工，假設影響正常施工超過兩天，視為乙方自動終止協(xié)議，乙方承當全部責任，甲方有權另找施工隊伍。

(二)本工地人員的建筑項目群體保險由乙方購置，乙方可購置其他險種進行補充，假設發(fā)生意外事故，過程處理由乙方同保險公司和當事人(或其親屬)進行處理。所波及費用在保險公司承當范圍外的由乙方承當。

(三)本協(xié)議一式___六_份，甲方執(zhí)__五__份、乙方執(zhí)_一___份，雙方所執(zhí)協(xié)議具有同等法律效力。

(四)本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，至項目保修期滿完后自動失效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

甲辦法人乙辦法人

或委托代理人(簽字)或委托代理人(簽字)年月日

年月日

私人房屋水電安裝合同(篇四)

甲方：

乙方：身份證：

甲乙雙方就廠房〔西邊新建廠房〕項目水電安裝勞務分包事宜協(xié)商一

致。特制訂本水電安裝分項項目協(xié)議書。其條款如下：

一、項目名稱：廠房〔西邊新建廠房〕項目

二、項目地點：

三、項目承包范圍：〔散水范圍以內〕

〔1〕室內給水管道預埋及安裝；

〔2〕室內排水管道預埋及安裝；

〔3〕室內所有強電預埋及安裝；

〔4〕弱電預埋及安裝；

〔5〕防雷接地、部分等電位聯(lián)結安裝。

四、工期要求：

五、合同價款：

1、本合同價款為包工不包料。面積為880㎡，總價為壹萬叁仟元整

〔￥13000元〕。該總價已包括人工〔含養(yǎng)老金、工傷費、保險基金及待業(yè)

保險、勞保費〕機械、安裝局部輔材、施工安裝、調試等各項費用。

六、付款方式：

1、項目結束驗收合格后一次性付清。

七、關于材料供給

1．乙方提供材料清單給甲方，甲方按材料購置材料。

2．乙方所用施工機具由乙方自備，并自行維修保養(yǎng)，費用由乙方承當。

八、雙方職責：

1．甲方職責：

〔1〕按時提供施工工作面給乙方，提供應排水、電氣、消防及弱電安裝圖紙、圖紙會審紀要、設計變更、設計通知、技術核定單等。

〔2〕負責協(xié)調配合管理施工現(xiàn)場，并指定相應的施工員監(jiān)管施工工作，及有關簽證。

〔3〕甲方提供施工用水、電源連接點。

2．乙方責任：

〔1〕應按照設計圖的要求及施工標準進行施工，到達國家驗收規(guī)范，因質量返工造成的損失由乙方承當；

〔2〕乙方進場人員無條件服從甲方的現(xiàn)場管理、調度，特別是質量、平安、進度、現(xiàn)場文明施工方面的管理及調度。

〔3〕在沒有交付甲方前必須愛護好成品。

〔4〕在施工過程中出現(xiàn)的平安事故均由乙方負責。

九、其他

1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋印后生效，未盡事宜，甲方和乙方共同協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議，本合同承包范圍內任務完成，結清余款后本合同即告終止。

2、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，均具有同等法律效力。

甲方〔簽字〕：乙方〔簽字〕：

私人房屋水電安裝合同(篇五)

建設單位：

設計單位：

施工單位：

合同編號：

年月日

建設單位：〔簡稱甲方〕

地址：

施工單位：〔簡稱乙方〕

地址：

茲有xxx項目，經(jīng)過投標、議標、決定由乙方施工。根據(jù)?中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和?建筑安裝項目承包合同條例》規(guī)定，結合本項目的實際情況，為了明確項目工程及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工工程順利完成的原那么。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。

第一條：項目地點

第二條：項目內容

第三條：承包方式

第四條：項目價款及調整

1.項目價款

2．發(fā)生下列情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調整：

〔1〕甲方代表確認的項目量增減；

〔2〕甲方代表確認的設計變更或項目洽商；

〔3〕項目造價管理部門頒布的價風格整；

〔4〕甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；

〔5〕合同條款以外得其他增減或調整；

第五條：付款方式

第六條：合同工期

1.雙方商定總工期為天。

動工日期：年月日

竣工日期：年月日

2.如遇以下情況，經(jīng)甲方代表簽證后，項目可以順延。

〔1〕甲方不能按合同約定提供動工條件，

〔2〕項目量變化和設計變更；

〔3〕非乙方原因得氣超過4個小時以上時；停水停電停

〔4〕項目款未按時支付；

〔5〕不可抗力〔如地震臺風火災等〕

3．由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。

4.乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款xxxx元，反之每提前一天獎勵xxxxxx元。但獎罰累計不超過總造價得2%。

第七條：項目質量要求：

第八條：材料設備：

第九條：項目施工前后雙方的工作和有關責任

1.甲方：

〔1〕進場前3天內，甲方必須將施工現(xiàn)場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地，并在乙方進場前辦妥本項目報建和消防以及施工許可證等有關手續(xù)；

〔2〕負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；

〔3〕按時支付項目款項；

〔4〕協(xié)調施工現(xiàn)場內各交叉作業(yè)施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工；

〔5〕組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；

〔6〕組織施工現(xiàn)場的隱蔽項目變更項目的驗收和簽證工作；

〔7〕負責本項目波及有關部門的聯(lián)系和協(xié)調工作；

〔8〕組織項目竣工驗收工作。

2.乙方：

〔1〕做好施工組織管理及向甲方提供項目進度情況；

〔2〕做好施工平安防備措施，確保施工平安；

〔3〕負責做好材料、設備的采購和保管工作；

〔4〕遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，經(jīng)甲方代表同意，需辦理有關手續(xù)的，由甲方承當由此發(fā)生的費用，因乙方責任造成的罰款除外；

〔5〕加入項目竣工驗收工作。

第十條：保修

保修期限：項目竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本項目保修期為個月。

第十一條：項目停建或緩建：

1.因政策調整，人力不可抗力及甲.乙雙方之外原因導致項目停.緩建，是合同不宜繼續(xù)履行，雙方應簽訂項目停緩建協(xié)議。

2.項目停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的愛護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完項目價款和賠償乙方有關損失。

3.已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承當，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承當。

第十二條：其它

1.如甲方要求變更項目內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證〔為合同附件〕項目竣工驗收后按實際項目量結算，否那么乙方有權拒絕設計和施工。

2.項目款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否那么因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。

第十三條：合同生效與終止

本合同自甲乙雙辦法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完項目驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。

第十四條：本合同一式2份，其中：甲方1份，乙方1份，均具有同等法律效力。

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

甲方蓋章：乙方蓋章：

甲方簽字：乙方簽字：

年月日

[熱門]農村土地矛盾糾紛調解協(xié)議書范文錦集5篇

合同可以在絕大多數(shù)情況下愛護我們，并為我們提供可能，在不確定合同內容的情況下，記得一定要在看完合同后再簽。只有在甲方制定好的合同上簽好自己的名字后，可以更好的受到國家法律的愛護。則到底應如何擬定合同呢？為此，小編從網(wǎng)絡上為大家精心整理了?[熱門]農村土地矛盾糾紛調解協(xié)議書范文錦集5篇》，希望對您的工作和生活有所幫忙。

農村土地矛盾糾紛調解協(xié)議書【篇一】

甲方：________________(出租方)

乙方：________________(承租方)

為了愛護雙方利益，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。

一、甲方出租________________給乙方使用。

二、租地界址：從租用地的西面至東面按實際需要計算。

三、乙方租用期限、金額及支付方法。

1、乙方租用期限定十年，即從______年_____月_____日起至______年_____月_____日止。

2、租用該地的金額：在租用期內每月每平方米______元，租地面積______平方米;每月每平方米______元，租地面積______平方米,壹年總金額____________元。

3、付款方法：乙方每年在______月______日前付清當年租地款。如超期不交清租地款，那么扣罰______%滯納金。超過______個月仍不交清當年的租地款，本合同自行終止。

四、甲方權責：

1、合同簽訂后，______天內要將乙方租用地的界址范圍處理分明，以利于乙方使用。

2、假設國家要在該地搞建設或開發(fā)，土地賠償屬甲方所有，本合同終止。

3、甲方因建設需要終止合同時，甲方對乙方不負賠償損失的責任。

五、乙方權責：

乙方在租用期間，擁有該地的使用權。假設國家征收，在承包地建設的廠房及從屬建筑物等設施賠償屬乙方所有，本合同同時終止。

六、乙方在承包期間，如國家對該租用土地以及廠房發(fā)售的貨物、產品收取各種稅款，一切由乙方負擔。

七、乙方在承包期間，在不損害甲方利益及保證該合同條款切實履行的情況下，經(jīng)甲方同意，可以轉讓他人承包經(jīng)營。承包期滿乙方有意續(xù)包，在同等條件下乙方有優(yōu)先權。

八、該地租用期滿，乙方要在一個月內自行處理租地范圍內的一切設施，把地交給甲方。

九、本合同一式三份，自雙方簽字日起生效，不得反悔。

甲方：____________乙方：____________

甲方代表簽字：____________乙方代表簽字：____________

二零______年______月______日

農村土地矛盾糾紛調解協(xié)議書(篇二)

甲方：________村民組村民_____________身份證號碼________________

乙方：___________

經(jīng)甲乙兩方共同協(xié)商，按國家?土地法》相關規(guī)定，甲方自愿將位于龍井責任地，田______畝，土______畝，林地______畝的土地使用權轉讓給乙方，達成如下協(xié)議：

1、該土地四大界分別為：東抵____________界，西抵____________界，南抵____________界，北抵____________界。按田______元/畝，按土______元/畝，按林地______元/畝的價格轉讓給乙方使用，合計金額_________元(大寫：____________元整)。

2、甲方在出讓該土地使用權，經(jīng)營權后，應立即交付乙方使用，地面所有農作物一律不做賠償。

3、今后乙方需要甲方協(xié)助辦理該土地所有相關事宜時，甲方不得推諉、拒絕、拖延等情況;否那么必須賠償雙倍轉讓金及乙方造成的相關損失。

4、甲方必須提供乙方擁有該路段公路使用權。

5、甲方向乙方承諾，現(xiàn)轉讓土地屬于根本農田地以外的土地，如出現(xiàn)第三者追索的事宜或拖延交地違約情況出現(xiàn)，需裝備賠償乙方給付的土地轉讓金并每天按乙方總投資(一千萬元人民幣)的國家銀行貸款利息(月息10%)賠償相關損失。

6、本協(xié)議簽訂后，乙方一次性全部付清土地使用權、經(jīng)營權的轉讓費。

7、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，自簽訂之日起生效，違約者根據(jù)中華人民共和國有關法律法規(guī)依法執(zhí)行。

甲方：

中證人：

乙方：

法人代表：年月日

農村土地矛盾糾紛調解協(xié)議書(篇三)

甲方：

乙方：

按?中華人民共和國農村土地承包法》第三十二條、第三十三條、第三十七條及相關法律法規(guī)政策的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，就土地互換的問題達成如下協(xié)議：

一、甲方愿意將某地的x畝面積與乙方在某地的x畝面積進行互換。

二、土地互換以后，雙方不進行經(jīng)濟補償〔或者根據(jù)協(xié)商的意見一方對另一方給予補償〕。

三、互換的年限，至第二輪承包期結束為止，二輪承包期滿以后，可以在當時的法律及政策不變的情況雙方續(xù)簽互換協(xié)議〔也可以在二輪承包期內議定一