合同爭議、解除與終止

合同爭議、解除與終止62合同爭議62.1認可暫定結(jié)果或產(chǎn)生爭議合同雙方在收到造價或監(jiān)理工程師的暫定結(jié)果之后的14天內(nèi)，未對暫定結(jié)果予以確認也未提出意見的，視為合同雙方已認可暫定結(jié)果。62.2雙方協(xié)商爭議發(fā)生后的14天內(nèi)，合同雙方可進一步進行協(xié)商。協(xié)商達成一致的，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并將結(jié)果抄送造價或監(jiān)理工程師；協(xié)商仍不能達成一致的，按62.3款至62.6款約定進行調(diào)解或認定、仲裁或訴訟。62.3解決爭議方式合同雙方?jīng)]有按62.2款約定進一步協(xié)商的，或雖然協(xié)商但未在約定期限內(nèi)達成一致的，合同雙方或一方應(yīng)在爭議發(fā)生后的28天內(nèi)，將爭議提交爭議調(diào)解或認定機構(gòu)處理，或直接按62.6款約定提請仲裁或訴訟。合同雙方或一方既未按本條約定將爭議提交調(diào)解或認定機構(gòu)，也未依法提請仲裁或訴訟的，視為合同雙方已認可暫定結(jié)果，暫定結(jié)果成為最終決定，對合同雙方都有約束力。62.4調(diào)解或認定爭議調(diào)解或認定機構(gòu)在收到爭議調(diào)解或認定請求后，可組織調(diào)查、勘察、計量等工作，合同雙方應(yīng)為其開展工作提供便利和協(xié)助。爭議調(diào)解或認定機構(gòu)應(yīng)就爭議做出書面調(diào)解或認定結(jié)果，并通知合同雙方。除合同雙方認可并在專用條款約定外，下列機構(gòu)為爭議調(diào)解或認定機構(gòu)：（1）建設(shè)工程安全監(jiān)督機構(gòu)負責(zé)有關(guān)工程安全方面爭議的調(diào)解或認定；（2）建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)負責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面爭議的調(diào)解或認定；（3）建設(shè)工程造價管理機構(gòu)負責(zé)有關(guān)工程造價方面爭議的調(diào)解或認定。62.5調(diào)解或認定結(jié)果的確認合同雙方或一方在收到爭議調(diào)解或認定機構(gòu)書面結(jié)果后，仍可按本合同的62.6款約定將爭議提請仲裁或訴訟。逾期未依法提請仲裁或訴訟的，爭議調(diào)解或認定機構(gòu)作出的書面結(jié)果是最終結(jié)果，對合同雙方都有約束力。但因涉嫌腐敗等情形被司法機關(guān)認定需要改變的除外。62.6仲裁或訴訟合同雙方或一方在收到爭議調(diào)解或認定機構(gòu)的書面結(jié)果后，可按專用條款約定的下列一種方式解決爭議：（1）向約定的仲裁委員會申請仲裁；（2）向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。62.7爭議期間繼續(xù)施工爭議期間，除出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程：（1）雙方協(xié)議停止施工；（2）一方違約導(dǎo)致合同確已無法履行而停止施工；（3）調(diào)解時雙方同意停止施工；（4）仲裁機構(gòu)或法院認為需要且雙方同意停止施工。63合同解除63.1協(xié)商一致解除發(fā)包人承包人協(xié)商一致，可以解除合同。63.2不可抗力導(dǎo)致解除因不可抗力致使合同無法繼續(xù)履行，發(fā)包人承包人可以解除合同。63.3因承包人原因解除承包人有下列情形之一者，發(fā)包人可以解除合同：（1）承包人原因未能在約定的開工期限內(nèi)開工，經(jīng)監(jiān)理工程師催告后的28天內(nèi)仍未開工的；（2）進度計劃未表明有停工而且監(jiān)理工程師也未授權(quán)停工，但承包人的原因停止施工時間持續(xù)達28天或累計停止施工時間達42天的；（3）承包人破產(chǎn)或清算的，但為機構(gòu)重組或聯(lián)合的目的除外；（4）承包人原因拖延完工而可償付的誤期賠償費已達專用條款約定最高限額的；（5）承包人明確表示不履行合同約定主要義務(wù)的；（6）承包人未遵守合同約定或監(jiān)理工程師的指令，經(jīng)監(jiān)理工程師書面指出后仍未按要求改正的；（7）承包人在投標(biāo)過程中或履行合同期間參與欺詐行為的；（8）承包人轉(zhuǎn)包工程、違法分包；（9）承包人被認為是嚴(yán)重違反合同的其他違約行為。在這種情況下，發(fā)包人可自行或指派第三方實施、完成本工程或其任何部分，并可使用留在現(xiàn)場的所有材料設(shè)備（周轉(zhuǎn)性材料、施工機械除外）和本工程、臨時工程。63.4因發(fā)包人原因解除發(fā)包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：（1）未在約定期限內(nèi)發(fā)出開工令，經(jīng)承包人催告后的28天內(nèi)仍未發(fā)出開工令的；（2）造成暫停施工持續(xù)了84天以上或累計停工時間超過了140天的；（3）發(fā)包人破產(chǎn)或清算的，但為機構(gòu)重組或聯(lián)合的目的除外；（4）發(fā)包人未按合同約定向承包人支付工程款，經(jīng)承包人催告后的28天內(nèi)仍未支付的；（5）發(fā)包人未履行合同約定的義務(wù)，致使承包人無法繼續(xù)施工的；（6）發(fā)包人提供的設(shè)計圖紙存在缺陷或供應(yīng)的材料設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)，致使承包人無法施工，經(jīng)承包人催告后28天內(nèi)仍未修正或更換的；（7）發(fā)包人被認為是嚴(yán)重違反合同的其他違約行為。63.5書面通知合同解除合同一方根據(jù)63.2款至63.4款約定要求解除合同的，應(yīng)以書面形式向另一方發(fā)出解除合同的通知，通知送達到對方時合同即告解除。對解除合同有爭議的，應(yīng)按本合同的合同爭議的約定處理。63.6合同解除后雙方的責(zé)任和義務(wù)合同一旦解除，承包人應(yīng)立即停止施工，保證現(xiàn)場安全，盡快撤離現(xiàn)場，并將所有與本合同有關(guān)的施工文件、設(shè)計文件移交給監(jiān)理工程師。發(fā)包人應(yīng)為承包人的撤離提供便利和協(xié)助。64合同解除的支付64.1協(xié)商一致解除的支付根據(jù)本合同的協(xié)商一致解除的約定解除合同的，按達成的協(xié)議辦理結(jié)算和支付工程價款。64.2不可抗力解除的支付根據(jù)本合同的不可抗力導(dǎo)致解除的約定解除合同的，發(fā)包人應(yīng)向承包人支付合同解除之日前已完成的尚未支付的工程款。此外，發(fā)包人還應(yīng)支付下列款項：（1）已實施或部分實施的措施項目費應(yīng)付款額；（2）承包人為本工程合理訂購且已交付的材料設(shè)備款額。發(fā)包人一經(jīng)支付此項款額，該材料設(shè)備即成為發(fā)包人的財產(chǎn)；（3）承包人為完成本工程而預(yù)期開支的任何合理價款，且該項價款未包括在本款其他各項支付之內(nèi)；（4）根據(jù)本合同的雙方對不可抗力引起損失的承擔(dān)的約定的任何工作應(yīng)得到的價款；（5）根據(jù)本合同的合同解除后雙方的責(zé)任和義務(wù)的約定承包人撤離現(xiàn)場所需的合理價款，包括雇員遣送費和臨時工程的拆除、施工機械運離現(xiàn)場的款額。（6）發(fā)包人承包人按本合同的竣工結(jié)算與結(jié)算款的約定辦理，但扣除合同解除之日前發(fā)包人應(yīng)向承包人收回的任何價款。如果應(yīng)扣除的價款超過了應(yīng)向承包人支付的價款，則承包人應(yīng)在合同解除后的56天內(nèi)將其差額退還給發(fā)包人。64.3因承包人原因解除的支付根據(jù)本合同的因承包人原因解除的約定解除合同的，發(fā)包人暫停向承包人支付任何價款，造價或監(jiān)理工程師應(yīng)在合同解除后的28天內(nèi)核實合同解除時承包人已完成的全部工程價款以及已運至現(xiàn)場的材料設(shè)備的價款，并扣除誤期等其他賠償費（如有）和發(fā)包人已支付給承包人的各項價款，同時將結(jié)果通知承包人并抄報發(fā)包人。發(fā)包人承包人應(yīng)在收到核實結(jié)果后的28天內(nèi)予以確認或提出意見，并按本合同的復(fù)核再次遞交結(jié)算文件和簽發(fā)竣工結(jié)算支付證書的約定辦理。如果應(yīng)扣除的價款超過了應(yīng)向承包人支付的價款，則承包人應(yīng)在合同解除后的56天內(nèi)將其差額退還給發(fā)包人。64.4因發(fā)包人原因解除的支付根據(jù)本合同的因發(fā)包人原因解除的約定解除合同的，發(fā)包人除應(yīng)按本合同不可抗力解除支付的約定向承包人支付各項價款外，還應(yīng)支付給承包人由于合同解除而引起的或涉及的對承包人的損失或損害的價款。該項價款由承包人提出，造價或監(jiān)理工程師核實后與發(fā)包人承包人協(xié)商確定，并在確定后的7天內(nèi)由造價或監(jiān)理工程師向發(fā)包人簽發(fā)支付證書，抄送承包人。協(xié)商不能達成一致的，按照本合同的合同爭議的約定處理。65合同終止65.1合同解除后的終止合同解除后，除雙方享有本合同的合同爭議、合同解除、合同解除的支付約定的權(quán)利外，本合同即告終止，但不損害因一方在此以前的任何