建筑工程合同和承攬合同

Word——7—建筑工程合同和承攬合同

建筑工程合同和承攬合同第1篇

(甲方)

(乙方)

依照《中國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程詳細(xì)實(shí)際狀況，經(jīng)雙方協(xié)商全都，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方托付,擔(dān)當(dāng)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,詳細(xì)事宜雙方明確如下：

一、甲方托付給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：

1、250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試

二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：

1、乙方應(yīng)依據(jù)甲方的要求做好開(kāi)工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，幫助并配

合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)竣工資料。

2、乙方選購(gòu)全部電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國(guó)家定點(diǎn)廠家選購(gòu)，并符合國(guó)家有

關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3、變配電及線路安裝工程應(yīng)依據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。

4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。

三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：

1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。

2、工程預(yù)算款總計(jì)：102496元;

(高壓電纜、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)

3、本工程款分2次結(jié)清，其中：

(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%

(計(jì)70000元)

(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。

四、施工及竣工驗(yàn)收：

1、依據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)制造施工條件。

2、乙方應(yīng)在20__年月日工程竣工，遇特別狀況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。

3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)幫助解決安裝施工期間所發(fā)生的特別狀況。

4、乙方在施工期間應(yīng)留意平安,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。

5、乙方在工程結(jié)束時(shí)，甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。

五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

代表：代表：

建筑工程合同和承攬合同第2篇

甲方：

乙方：

依據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程詳細(xì)狀況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

其次條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。

第三條工期要求：依據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方協(xié)作甲方施工進(jìn)度不得耽擱工期。

第四條承包方式：包工包料。

第五條甲方供應(yīng)：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員協(xié)作指導(dǎo)、水電。

第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為按乙方供應(yīng)給甲方的樣品為準(zhǔn)。

第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：依據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范

第八條計(jì)價(jià)原則：雙方依據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬(wàn)元。詳細(xì)以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。

第九條付款方式：乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。

安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。

以上價(jià)款以含稅金。

第十條保修：保修期為一年。

第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。

第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)

責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行擔(dān)當(dāng)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方緣由未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。

第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。

第十五條附則：本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：

年月日年月日

建筑工程合同和承攬合同第3篇

發(fā)包方：___________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

承包方：___________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

依據(jù)甲乙雙方協(xié)商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責(zé)，確保工程順當(dāng)完工，依據(jù)《中國(guó)建筑法》、《中國(guó)勞動(dòng)法》、《中國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)。遵循公平自愿、公正和誠(chéng)信的原則。雙方協(xié)商全都，就本工程詳細(xì)狀況，達(dá)成以下條款：

一、工程名稱：_____________________________________

二、工程地點(diǎn)：_____________________________________

三、工程價(jià)款：按圖紙實(shí)際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價(jià)138600元

四、工程承包方式及范圍：

1、承包方式：包工不包料

2、承包范圍：本工程圖紙范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負(fù)，施工過(guò)程中所需的腳手架及吊車由甲方負(fù)責(zé)。注;工程中鋼結(jié)構(gòu)的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補(bǔ)刷。

五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工，施工過(guò)程中甲方逐項(xiàng)驗(yàn)收，確認(rèn)合格，施工完畢驗(yàn)收完畢。

六、工程開(kāi)竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

七、付款方式：本工程乙方進(jìn)場(chǎng)甲方支付10000元生活費(fèi)，主鋼立完，甲方支付人工費(fèi)總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗(yàn)收合格后十五天內(nèi)一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費(fèi)的_____%，在竣工驗(yàn)收合格后十五日內(nèi)余款一次付清。

八、甲乙雙方責(zé)、權(quán)、利：甲方必需保證乙方施工所需材料準(zhǔn)時(shí)足額供應(yīng)，若材料短缺造成工期延誤，乙方不擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。乙方必需保質(zhì)保量完成此工程，若因質(zhì)量事故造成延誤工期，材料鋪張，乙方擔(dān)當(dāng)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失

九、平安：為保證工程質(zhì)量和施工平安，甲方指派_______為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，乙方指派____________為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中國(guó)治安法》及甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮，不得強(qiáng)干、蠻干。若因自身因素造成一切平安事故，由乙方自行負(fù)責(zé)，在施工期間，乙方應(yīng)理好自己的工人，不得在工地內(nèi)發(fā)生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由乙方負(fù)責(zé)，甲方不擔(dān)當(dāng)任何責(zé)任。

十、本合同未盡事宜，在施工過(guò)程中雙方友好協(xié)商。

十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執(zhí)一份，雙