2022年廣東省監(jiān)理工程師之交通工程目標控制自測題庫（精選題）

《監(jiān)理工程師之交通工程目標控制》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、下列不屬于斜拉橋主梁施工監(jiān)控的主要內容的是（）。

A.變形

B.應力

C.強度

D.溫度【答案】C2、上封層施工結束后即可通車，但在12~24h之內應設專人控制車輛勻速行駛，且車速不得超過（）km/h，嚴禁緊急制動。

A.10

B.15

C.20

D.25【答案】C3、安全生產事故報告與處理，實行施工總承包的建設工程，由（）負責上報事故。

A.建設單位

B.總承包單位

C.分包單位

D.監(jiān)理單位【答案】B4、某市采石場位于山腰，自2009年投產以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進行技術改造，擴大了生產規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標準，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調解處理決定：采石場賠償何陽經濟損失12萬元。據(jù)此，請回答下列題。

A.原告舉證

B.由被告對排污行為與損害結果之間無因果關系舉證

C.適用舉證責任倒置

D.原告證明侵權事實，被告否認的，由被告負舉證責任【答案】B5、水泥混凝土面層，灌縫料的養(yǎng)護期應符合規(guī)定，在灌縫料固化期間應（）。

A.保持交通

B.封閉交通

C.部分交通

D.僅施工車輛通行【答案】B6、某工程出現(xiàn)安全事故，造成3人死亡，50人重傷，該事故等級為（）。

A.特大安全事故

B.重大安全事故

C.較大安全事故

D.一般安全事故【答案】B7、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10—2016），公路工程監(jiān)理應實行（）。

A.項目經理負責制

B.監(jiān)理機構負責制

C.總監(jiān)理工程師負責制

D.監(jiān)理工程師負責制【答案】C8、工程項目管理的核心任務是（）。

A.制定計劃

B.目標控制

C.組建管理機構

D.完成任務【答案】B9、混合料攤鋪碾壓成型后，可覆蓋薄膜，薄膜厚度宜不小于（）。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm【答案】A10、公路工程各合同段驗收合格后，項目法人應按交通運輸部規(guī)定的要求及時完成項目交工驗收報告，并向（）備案。

A.建設主管部門

B.公路管理機構

C.造價管理機構

D.交通運輸主管部門【答案】D11、在特殊干旱地區(qū)的高速公路路床壓實度標準最低可能為（）。

A.96%

B.95%

C.94%

D.93%【答案】D12、工作面附近20m以內風流中甲烷濃度必須小于（），應采用濕式鉆孔法。

A.1%

B.2%

C.3%

D.4%【答案】A13、路面應具有下述一系列性能：（）指路面整體結構能夠抵抗各種外力綜合作用，而不發(fā)生破壞和過大變形的性能。

A.穩(wěn)定性

B.耐久性

C.表面性能

D.強度和剛度【答案】D14、某分部工程有3個施工過程，分為4個施工段組織加快的成倍節(jié)拍流水施工，各施工過程流水節(jié)拍分別是10d、10d、15d，則該分部工程的流水施工工期是（）。

A.45

B.50

C.55

D.54【答案】B15、施工進度計劃管理是以（）為主體，制訂各項專業(yè)性計劃。

A.施工生產活動

B.業(yè)主下達計劃

C.施工組織設計

D.人員設備情況【答案】A16、以下關于投資回收期的說法錯誤的是（）

A.投資回收期又稱投資償還期

B.指建設項目以其每年的凈收益抵償其全部投資所需的時間長度

C.投資回收期指標有靜態(tài)投資回收期及動態(tài)投資回收期兩種

D.投資回收期指標通常指的是靜態(tài)投資回收期【答案】D17、在品質工程評價標準中，不設分值的是（）。

A.基本要求

B.評價指標

C.加分指標

D.總體評價【答案】D18、施工單位應進行路基填筑試驗路段的施工的路基不包括（）。

A.二級公路填石路堤

B.三級公路填土路堤

C.特殊路基

D.四級公路土石路堤【答案】B19、混合料攤鋪碾壓成型后，可覆蓋薄膜，薄膜厚度宜不小于（）。

A.1mm

B.2mm

C.3mm

D.4mm【答案】A20、噴射混凝土施工應采用（）。

A.干噴工藝

B.潮噴工藝

C.濕噴工藝

D.混合噴工藝【答案】C21、新建公路路基的干濕類型可用（）來判別。

A.分界相對含水率

B.分界稠度

C.路基臨界高度

D.分界濕度【答案】C22、交通運輸主管部門在15天內未對備案的項目交工驗收報告提出異議，項目法人可開放交通進入試運營期。試運營期不得超過（）年。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】C23、半剛性基層各種混合料的最佳含水率和最大干密度的確定方式為（）。

A.振動成型試驗

B.模量試驗

C.無側限抗壓強度試驗

D.重型擊實試驗【答案】D24、用扭矩法擰緊高強度螺栓連接時，初擰、復擰和終擰應在同一工作日內完成。初擰扭矩應由試驗確定，一般為終擰扭矩的（）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%【答案】C25、在石方開挖的過程中，下列說法正確的是（）。

A.每挖深1m應進行邊坡邊線和坡率的復測

B.每挖深4m應進行邊坡邊線和坡率的復測

C.每挖深7m應進行邊坡邊線和坡率的復測

D.每挖深10m應進行邊坡邊線和坡率的復測【答案】B26、某工程有6個施工過程，劃分為4個施工段組織固定節(jié)拍流水施工，流水節(jié)拍為4d，施工過程之間的組織間歇合計為7d。該工程的流水施工工期是（）d。

A.40

B.43

C.45

D.48【答案】B27、總體、年度安全生產費用使用計劃收悉后（）天內批復。

A.1

B.3

C.5

D.7【答案】D28、關于挖孔樁的適用情形，說法不正確的是（）。

A.在無地下水或有少量地下水且較密實的土層或風化巖層中，可以采用人工挖孔施工

B.或機械成孔設備無法達到的區(qū)域，可以采用人工挖孔施工

C.巖溶地區(qū)、采空區(qū)不宜采用人工挖孔施工

D.樁徑或最小邊寬度小于1500mm時不得采用人工挖孔施工【答案】D29、下列選項屬于專項費用的是（）。

A.行車干擾工程施工增加費

B.施工場地建設費

C.工地轉移費

D.職工探親路費【答案】B30、真空預壓施工的第一步是（）。

A.抽真空系統(tǒng)施工

B.排水系統(tǒng)施工

C.密封系統(tǒng)施工

D.抽氣【答案】B31、工程項目管理的核心任務是（）。

A.制定計劃

B.目標控制

C.組建管理機構

D.完成任務【答案】B32、公路工程交工驗收合格后即開放交通，通車運營兩年后，由（）組織竣工驗收。

A.建設單位

B.監(jiān)理單位

C.設計單位

D.施工單位【答案】A33、關于交工驗收階段安全監(jiān)理中檢測作業(yè)，道路、橋梁檢測車在高速公路、一級公路進行檢測時，當行進速度低于（）km/h時，均應按臨時定點或移動修復作業(yè)控制區(qū)布置，應在檢測設備尾部安裝發(fā)光可變標志牌，或按規(guī)定設置安全警戒區(qū)。

A.20

B.30

C.50

D.80【答案】C34、某市采石場位于山腰，自2009年投產以來每年都排放一定數(shù)量的污水順山坡流到山下由農民何陽承包的魚塘,由于對養(yǎng)魚影響不大，何陽一直未曾提出異議。2012年1月，采石場進行技術改造，擴大了生產規(guī)模,污水排放量成倍增長，何陽發(fā)現(xiàn)自己承包的魚塘頻繁出現(xiàn)死魚現(xiàn)象，要求采石場賠償損失，但采石場未予理睬。于是何陽找到市環(huán)保局解決問題。2012年3月，市環(huán)境監(jiān)理大隊經監(jiān)測證實，采石場排放的污水符合排放標準，市環(huán)保局隨后給采石場下書面通知，要求采石場繳納排污費25萬元。同時，市環(huán)保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調解處理決定：采石場賠償何陽經濟損失12萬元。據(jù)此，請回答下列題。

A.原告舉證

B.由被告對排污行為與損害結果之間無因果關系舉證

C.適用舉證責任倒置

D.原告證明侵權事實，被告否認的，由被告負舉證責任【答案】B35、根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定，招標方式分為公開招標和（）。

A.工程招標

B.邀請招標

C.投資招標

D.控制招標【答案】B36、特別重大安全事故調查批復時限最長為（）。

A.15d

B.30d

C.45d

D.60d【答案】D37、（）是施工、監(jiān)理合同段平安工地建設考核評價的主體。

A.建設單位

B.施工單位

C.監(jiān)理單位

D.交通行政主管部門【答案】A38、監(jiān)理人員實施的旁站屬于（）。

A.事前監(jiān)理

B.事中監(jiān)理

C.事后監(jiān)理

D.平行監(jiān)理【答案】B39、下列不屬于總價子目分解和計量程序的是（）。

A.總價子目的分解和計量應以總價為基礎，按照合同約定進行

B.監(jiān)理人進行復核，以確定分階段實際完成的工程量和工程形象目標

C.除合同變更外，總價子目的工程量（工作量）是承包人用于結算的最終工程量（工作量）

D.監(jiān)理人應在收到承包人提交的工程量報表的7天內進行復核【答案】D40、下列可表示數(shù)據(jù)的集中位置的特征量是（）。

A.中位數(shù)

B.極差

C.標準離差

D.變異系數(shù)【答案】A41、某橋梁在施工過程中，發(fā)生一起質量事故，該質量事故造成直接經濟損失6500萬元，則該工程屬于（）

A.特別重大質量事故

B.重大質量事故

C.較大質量事故

D.一般質量事故【答案】B42、某雙代號網絡計劃中，工作A的最早開始時間和最遲開始時間分別為第10天和第13天，其持續(xù)時間為7d；工作A有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第19天、第22天和第26天，則工作A的自由時差為（）d。

A.2

B.3

C.5

D.7【答案】A43、下列不符合挖孔灌注樁施工的安全要求的是（）。

A.施工前應編制專項施工方案，并應對作業(yè)人員進行安全技術交底

B.樁孔內的作業(yè)人員必須戴安全帽、系安全帶，人員上下時必須系安全繩

C.孔深大于5m時，必須采用導爆索或電雷管引爆

D.孔深大于12m時或空氣質量不符合要求時，孔內作業(yè)必須采取機械強制通風措施【答案】D44、鉆孔灌注的樁頂高程應比設計高程高出不小于（），當存在地質較差、孔內泥漿密度過大、樁徑較大等情況時，應適當提高其超灌的高度。

A.0.5m

B.0.7m

C.0.8m

D.1.0m【答案】A45、對于路塹開挖，當挖至路床頂面（）時應停止開挖，并在兩側挖好臨時排水溝，待雨期過后再施工，目的是防止地面水破壞路床。

A.300－500mm

B.300－400mm

C.200－400mm

D.200－600mm【答案】A46、（）是決定混凝土強度和耐久性的主要因素，選用水灰比不得超過有關規(guī)范規(guī)定的最大值。

A.水泥用量

B.水灰比

C.減水劑

D.用水量【答案】B47、竣工決算報告應在竣工驗收委員會審查同意后的（）報出。

A.28天內

B.兩個月內

C.三個月內

D.五個月內【答案】C48、極重、特重、重交通荷載等級公路面層水泥混凝土用天然砂的質量標準不應低于（）。

A.Ⅰ級

B.Ⅱ級

C.不高于Ⅲ級

D.不高于Ⅲ級【答案】B49、《公路工程施工標準招標文件》（2018年版）通用合同條款規(guī)定，簽發(fā)缺陷責任期終止證書后，（）應審核承包人提交的最終結清申請單。

A.發(fā)包人

B.監(jiān)理人

C.設計人

D.勘察人【答案】B50、在環(huán)形開挖留核心土法施工工序中，仰拱開挖的前一道工序是（）。

A.兩側開挖

B.兩側初期支護

C.下部核心土開挖

D.仰拱初期支護【答案】C51、評價圍巖穩(wěn)定程度最直接、最重要的指標是（）。

A.巖石堅硬程度

B.巖體完整程度

C.地下水狀態(tài)

D.基本質量指標【答案】B52、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。

A.一級公路下路床

B.二級公路上路床

C.二級公路下路床

D.一級公路上路床【答案】C53、（）在領取施工許可證或者開工報告前，應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)。

A.施工單位

B.建設單位

C.監(jiān)理單位

D.設計單位【答案】B54、費用支付項目按（），可分為清單支付項目和合同支付項目。

A.時間分類

B.支付內容分類

C.工程內容分類

D.合同執(zhí)行情況分類【答案】B55、下列情形屬于較大事故的是（）。

A.58人重傷

B.直接經濟損失1200萬元

C.造成2人死亡

D.省政府責成省級交通運輸主管部門組織處置的事故【答案】B56、對于橋梁工程混凝土配合比設計，高性能混凝土中粗集料其壓碎指標應不大于（）。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%【答案】D57、在危險源分類中，生產或活動過程中存在的可能發(fā)生意外釋放的能量或危險物質，是（）。

A.第一類危險源

B.第二類危險源

C.第三類危險源

D.第四類危險源【答案】A58、關于簽認安全生產專項費用清單中，安全生產專項費用計量支付的工作職責，施工單位提交計量申請后（）天內完成審查、審批工作。

A.3

B.5

C.7

D.14【答案】C59、監(jiān)理單位應加強過程質量控制，推行（）。制訂首件工程、典型施工的監(jiān)理細則。

A.首件責任制

B.典型工程制

C.重點工程制

D.首件工程制【答案】D60、投資項目決策分析與評價中一般僅進行（）。

A.盈利能力分析

B.償債能力分析

C.線性盈虧平衡分析

D.非線性盈虧平衡分析【答案】C61、施工單位應在進行荷載試驗前至少（）向監(jiān)理工程師提交一份測試設備、方法、步驟及測試要求的計劃，報監(jiān)理工程師批準。

A.7d

B.14d

C.28d

D.35d【答案】B62、關于挖孔樁的適用情形，說法不正確的是（）。

A.在無地下水或有少量地下水且較密實的土層或風化巖層中，可以采用人工挖孔施工

B.或機械成孔設備無法達到的區(qū)域，可以采用人工挖孔施工

C.巖溶地區(qū)、采空區(qū)不宜采用人工挖孔施工

D.樁徑或最小邊寬度小于1500mm時不得采用人工挖孔施工【答案】D63、某橋梁在施工過程中，發(fā)生一起質量事故，該質量事故造成直接經濟損失6500萬元，則該工程屬于（）

A.特別重大質量事故

B.重大質量事故

C.較大質量事故

D.一般質量事故【答案】B64、以下不屬于安全生產方針的是（）。

A.安全第一

B.預防為主

C.綜合治理

D.以人為本【答案】D65、（）在于將質量的目標值，通過生產要素的投入、作業(yè)技術活動和產出過程轉化為質量的實際值。

A.計劃

B.實施

C.檢查

D.處理【答案】B66、在隧道施工過程中，出現(xiàn)大量超挖，增大出渣量和填塞量，此時產生的質量問題是（）。

A.洞口坍塌

B.塌方及冒頂事故

C.洞口段洞頂出現(xiàn)偏壓

D.拱頂下沉【答案】B67、一般而言工程項目的（）是最重要且最需要項目管理者注意的特性。

A.目標性

B.一次性

C.制約性

D.時限性【答案】A68、下列分部分項工程不需要專家論證、審查的是（）。

A.深度5m的基坑

B.深度15m的人工挖孔樁

C.水深10m的圍堰工程

D.中橋的拆除工程【答案】D69、關于暫列金額，下列說法中正確的是（）。

A.用于必須要發(fā)生但暫時不能確定價格的項目

B.用于在簽訂協(xié)議書時尚未確定或不可預見變更的施工及其所需材料、工程設備、服務等的金額

C.暫列金額不包括以計日工方式支付的金額

D.暫列金額中的項目具體由誰承擔，事先是可以確定的【答案】B70、竣工驗收建設項目綜合評分采取加權平均法計算，其中竣工驗收工程質量得分權值為（），參建單位工作評價得分權值為0.3（項目法人占0.15，設計、施工、監(jiān)理各占0.05）。

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0.8【答案】C71、下列關于公開招標和邀請招標相比的說法中，正確的是（）。

A.公開招標競爭程度低

B.公開招標評標量小

C.公開招標招標時間長

D.公開招標費用低【答案】C72、某企業(yè)從設備租賃公司租借一臺價格為100萬元的設備，總租期和壽命期均為36個月，每月初支付租金，年名義利率為12％，則月租金為（）萬元。

A.3.10

B.3.29

C.3.32

D.3.47【答案】B73、政府投資交通建設項目實行（），企業(yè)投資交通建設項目實行（）。

A.審批制、審核制

B.審核制、核準制

C.審批制、核準制

D.核準制、審批制【答案】C74、根據(jù)《公路工程施工安全技術規(guī)范》的規(guī)定，不屬于危險性較大的分部分項工程是（）。

A.高度18m的土質邊坡處理

B.水深15m的圍堰工程

C.深度7m的擋墻基礎

D.高瓦斯隧道【答案】A75、以下關于暫列金額的特點，說法錯誤的是（）

A.發(fā)生項目的不確定性

B.發(fā)生金額的不確定性，可能與實際情況有較大差距

C.暫列金額中的項目具體由誰承擔，事先確定

D.它們是某些新增的附屬工程、零星工程等變更工程，也可能是提供貨物、材料、設備或勞務等工作【答案】C76、建設單位編制的竣工決算報告在審計部門提出審計意見后方可組織竣工驗收，沒有編制竣工決算的工程項目不得進行竣工驗收。竣工決算報告應在竣工驗收委員會審查同意后的（）內報出。

A.三個月

B.四個月

C.五個月

D.六個月【答案】A77、不確定性與風險的基本分析方法主要有臨界分析、敏感性分析和（）。

A.動態(tài)分析

B.概率分析

C.風險分析

D.決策分析【答案】B78、（）在領取施工許可證或者開工報告前，應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)。

A.施工單位

B.建設單位

C.監(jiān)理單位

D.設計單位【答案】B79、以下不屬于公路工程項目中清單支付項目有（）。

A.單價子目的支付

B.計日工

C.暫列金額

D.質量保證金【答案】D80、河道防護工程中，導流設施不包括（）。

A.護岸墻

B.順壩

C.調水壩

D.圍堰【答案】D81、《公路工程施工標準招標文件》（2018年版）通用合同條款規(guī)定，簽發(fā)缺陷責任期終止證書后，（）應審核承包人提交的最終結清申請單。

A.發(fā)包人

B.監(jiān)理人

C.設計人

D.勘察人【答案】B82、以下關于監(jiān)理機構說法正確的是（）。

A.公路工程項目監(jiān)理均應設總監(jiān)辦

B.公路工程項目監(jiān)理均應設駐地辦

C.80km以上的高速公路、一級公路工程可設駐地辦

D.高速公路、一級公路等宜按照每年9000萬元建安費的標準配備監(jiān)理工程師1名【答案】A83、淺基礎地基處理的范圍至少應寬出基礎之外（）。

A.0.5m

B.1m

C.1.5m

D.2.0m【答案】A84、公路工程質量評定等級分為合格與不合格，應按（）逐級評定。

A.分部分項單位工程合同段和建設項目

B.建設項目合同段單位工程分部分項

C.分項分部單位工程合同段和建設項目

D.單位工程分部分項合同段和建設項目【答案】C85、混凝土墩、臺身高度超過10m時可分節(jié)段施工，上一節(jié)段施工時，已澆節(jié)段的混凝土強度應不低于（）MPa。

A.1.5

B.2.5

C.5.0

D.7.5【答案】B86、公路工程施工階段監(jiān)理的起止時間為（）。

A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程竣工之日

B.監(jiān)理合同簽訂之日至工程交工驗收申請受理之日

C.合同工程開工之日至工程竣工之日

D.合同工程開工之日至工程交工驗收申請受理之日【答案】D87、關于勘察、設計單位的質量責任和義務的內容，說法錯誤的是（）。

A.勘察、設計單位在其資質等級許可的范圍內承攬工程，并不得轉包或者違法分包所承攬的工程

B.設計單位應當根據(jù)勘察成果文件進行建設工程設計

C.勘察、設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計，并對其勘察、設計的質量負責

D.設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，注明工程最長使用年限【答案】D88、下列監(jiān)理工作中，屬于環(huán)保達標監(jiān)理的是（）。

A.對施工過程廢水、廢氣排放進行監(jiān)理

B.對水處理工程進行施工監(jiān)理

C.對綠化工程進行施工監(jiān)理

D.對聲屏障工程進行施工監(jiān)理【答案】A89、關于支座安裝的說法，不正確的是（）。

A.支座安裝前，應對支座墊石的混凝土強度、平面位置、頂面高程、預留地腳螺栓和預埋鋼板等進行檢查

B.安裝后填灌漿料的支座，其墊石的頂面應預留出足夠的厚度

C.支座安裝時，應分別在墊石和支座上標出縱橫向的中心十字線

D.支座安裝完成，其橫橋向的中心線應與梁橫橋向的中心線水平投影重合或相平行【答案】D90、滲井頂部四周應設（）。

A.反濾層

B.黏土層

C.防腐層

D.墊層【答案】B91、鋼橋桿件工地焊縫連接應按設計規(guī)定的順序進行。設計無規(guī)定時，縱向宜（），橫向宜（）進行。

A.從跨中向兩端，從中線向兩側對稱

B.從跨中向兩端，從兩側向中線對稱

C.從兩端向跨中，從中線向兩側對稱

D.從兩端向跨中，從兩側向中線對稱【答案】A92、根據(jù)《公路工程機械臺班費用定額》（JTG/T3833—2018），機械臺班定額費用組成中，屬于不變費用的是（）。

A.動力燃料費

B.機上人員人工費

C.檢修費

D.車船稅【答案】C93、根據(jù)《公路工程施工安全技術規(guī)范》的規(guī)定，不屬于危險性較大的分部分項工程是（）。

A.高度18m的土質邊坡處理

B.水深15m的圍堰工程

C.深度7m的擋墻基礎

D.高瓦斯隧道【答案】A94、適用于巖層破碎，路塹邊坡較高，全部明挖可能引起坍塌，但拱腳巖層承載力較好的地段是（）。

A.拱墻整體灌注法

B.先墻后拱法

C.先拱后墻法

D.墻拱交替法【答案】C95、監(jiān)理人在收到修訂合同進度計劃后（）天內進行批復。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】A96、隧道開挖后，（）是圍巖動態(tài)的最顯著表現(xiàn)，最能反映出圍巖的穩(wěn)定性。。

A.洞內外觀察

B.圍巖向坑道內部的位移

C.圍巖壓力

D.錨桿軸力【答案】B97、以下屬于總監(jiān)理工程師崗位職責的是（）。

A.負責組織實施安全監(jiān)理工作

B.落實安全監(jiān)理各項管理制度

C.參與編制施工安全監(jiān)理計劃或安全監(jiān)理實施細則

D.編制并組織實施安全監(jiān)理實施細則【答案】A98、根據(jù)第200章“路基工程”的計量規(guī)則，其場地清理的工程內容包括（）。

A.胸徑小于8cm樹木的砍伐及挖根

B.清除場地表面0～20范圍以內的垃圾、廢料

C.挖淤泥、挖石方

D.與清理現(xiàn)場有關的一切挖方、坑穴的回填、整平【答案】D99、下列價值工程對象選擇方法中,以功能重要程度作為選擇標準的是（）

A.因素分析法

B.強制確定法

C.重點選擇法

D.百分比分析法【答案】B100、發(fā)包人在工程量清單中給定的用于支付必然發(fā)生但暫時不能確定價格的材料的金額稱為（）。

A.暫估價

B.暫列金額

C.生產費用

D.特定估價【答案】A二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、下列屬于中級人民法院管轄的案件有：()

A.居住在國外美國人波特等15人在我國對我國某公司提起的合同違約之訴，案件的標的額為1萬元，而且案情簡單

B.周某對王某提起的專利侵權糾紛案件

C.周某對某出版社提起的出版合同糾紛案件，受訴法院所屬高級法院沒有對此類案件的管轄作出規(guī)定

D.乙公司以甲公司的名稱注冊為域名，甲公司因而對乙公司提起訴訟的，受訴法院所屬高級法院沒有對此類案件的管轄作出規(guī)定【答案】ACD102、法院制作的生效法律文書的執(zhí)行，一般應當由當事人依法提出申請，但有些情況下法院也可依職權進行。下列哪些生效法律文書可以由審判庭直接移送執(zhí)行機構執(zhí)行？()

A.具有給付贍養(yǎng)費、扶養(yǎng)費、撫育費內容的法律文書

B.具有強制執(zhí)行內容的民事制裁決定書

C.刑事附帶民事判決、裁定、調解書

D.以撤銷或變更已執(zhí)行完畢的法律文書為內容的新判決書【答案】ABCD103、下列哪些行為違反了民事訴訟的處分原則？

A.甲為干擾對方經營，向法院起訴其競爭對手乙，并多次撤訴后又重新起訴

B.雙方達成和解協(xié)議，原告向法院申請撤訴，法院以當事人存在違法行為需要依法處理為由不予批準

C.原告向法院起訴要求被告返回借款本金2萬元，法院查明事實后，判決被告償還借款本金2萬元，利息520元

D.原告明知書記員與被告是大學同學，但為了快速結案而不提出回避申請【答案】AC104、懸索橋施工質量要求中對預應力錨固體系的施工除應符合預應力施工有關規(guī)定外還應按下列規(guī)定進行，正確的是（）

A.錨頭要安裝防護套,并注入保護性油脂

B.預應力張拉與壓漿工藝必須經監(jiān)理工程師審查

C.預應力錨固系統(tǒng)施工精度應符合要求

D.加工件的檢查必須進行超聲波，但可以不進行磁粉探傷

E.加工件的檢查必須進行磁粉探傷，但可以不進行超聲波a.預應力張拉與壓漿工藝必須經監(jiān)理工程師審查，除需嚴格按照設計與預應力混凝土結構的要求進行外,錨頭要安裝防護套,并注入保護性油脂。b.加工件必須進行超聲波和磁粉探傷檢查。c.預應力錨固系統(tǒng)施工精度應符合要求?！敬鸢浮緼BC105、噴射混凝土作業(yè)需要符合的規(guī)定有（）。

A.應直接噴在圍巖面上，受噴面可填塞雜物

B.復噴混凝土不可分層多次施作

C.應分段、分片、分層按照由下而上的順序進行噴射

D.初噴混凝土厚度宜控制在20~50mm

E.巖面有較大凹洼時，可用初噴混凝土找平【答案】CD106、下列關于圍巖基本分級的說法中，正確的有（）。

A.巖體的結構完整程度是影響圍巖穩(wěn)定性的主要因素

B.硬質巖石耐風化能力強，暴露后1～2年尚不易風化

C.凝灰?guī)r等噴出巖類屬于硬質巖石

D.當風化作用使巖石成分改變、強度降低時，應按風化后的強度確定巖石等級

E.圍巖基本分級應由巖石堅硬程度和巖體完整程度兩個因素確定【答案】ABD107、施工過程的組織原則包括（）。

A.施工過程的穩(wěn)定性

B.施工過程的連續(xù)性

C.施工過程的協(xié)調性

D.施工過程的均衡性

E.施工過程的經濟性【答案】BCD108、當計算工期超過計劃工期時，可壓縮關鍵工作的持續(xù)時間以滿足要求。在確定縮短持續(xù)時間的關鍵工作時，宜選擇（）。

A.總時差較大的工作

B.有多項緊前工作的工作

C.有充足備用資源的工作

D.縮短持續(xù)時間所增加的費用相對較少的工作

E.單位時間消耗資源量大的工作【答案】CD109、下列屬于工程可行性研究報告的主要內容的是（）。

A.投資估算及資金籌措

B.建設條件、技術標準及建設方案

C.經濟社會和交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

D.風險分析

E.環(huán)境影響分析【答案】ABCD110、以下案件中當事人不可以申請再審的是：

A.已經發(fā)生效力的解除婚姻關系的判決中關于財產分割的部分

B.特別程序審理的案件

C.依照再審程序審理的案件

D.當事人認為調解書的內容不公正的調解結案的案件【答案】BD111、施工單位的三類人員包括（）。

A.施工單位技術負責人

B.施工單位的主要負責人

C.項目負責人

D.專職安全生產管理人員

E.項目技術負責人【答案】BCD112、橋涵工程施工的高程和平面控制測量符合規(guī)定的有（）。

A.大橋、特大橋以及特殊結構橋梁的平面控制測量坐標系其投影長度變形值不應大于10mm/km

B.當采用獨立坐標系、抵償坐標系時，應確認與國家坐標系的轉換關系

C.在布設面控制點時，四等及以上平面控制網中相鄰點之間的距離不得小于500m

D.特大橋及特殊結構橋梁的每一端應至少埋設3個平面控制點

E.一級平面控制網中相鄰點之間的距離在平原、微丘區(qū)不得小于100m，重丘、山嶺區(qū)不得小于200m【答案】ABCD113、施工輔助費包括（）。

A.生產工具用具使用費

B.檢驗試驗費

C.固定資產使用費

D.工程排污費

E.高填方和軟基沉降監(jiān)測等施工監(jiān)控費【答案】AB114、索賠成立的基本條件包括（）。

A.有明確的合同依據(jù)（或法律依據(jù)）

B.責任雙方達成共識

C.有具體的損害事實

D.索賠期限符合合同約定

E.索取的費用和（或）工期與損害事實相符【答案】ACD115、下列有關陪審員的任職要求和權利的表述正確的是：()

A.人民陪審員參加審判活動，應當遵守法官履行職責的規(guī)定，保守審判秘密

B.人民陪審員適用回避制度

C.人民陪審員參加合議庭評議案件時，有權對事實認定、法律適用獨立發(fā)表意見，但不能獨立行使表決權

D.人民陪審員可以擔任合議庭審判長【答案】AB116、按引發(fā)的原因不同，工程變更的情況一般可歸納為（）。

A.因設計不合理而引起的工程變更

B.為滿足地方政府的要求而不得不進行的工程變更

C.為優(yōu)化設計方案而出現(xiàn)的工程變更

D.因承包人風險原因而引起的工程變更

E.因承包人的施工質量事故而引起的工程變更【答案】ABC117、關于預應力筋檢驗的說法正確的有（）。

A.鋼絲分批檢驗時每批質量應不大于60t

B.鋼絲檢驗時應先從每批中抽查5%且不少于5盤，進行表面質量檢查，如檢查不合格，則應對該批鋼絲逐盤檢查

C.鋼絞線分批檢驗時每批質量應不大于60t

D.螺紋鋼筋分批檢驗時每批質量應不大于60t

E.鋼筋試驗結果如有一項不合格時，則應另取雙倍數(shù)量的試件重做全部各項試驗，如仍有一根試件不合格則該批鋼筋為不合格【答案】ABC118、下列選項中，屬于蒙特卡洛法的實施步驟的有（）。

A.分析哪些原始參數(shù)應屬于隨機變量

B.求出經濟評價指標的概率分布

C.根據(jù)模擬實驗結果，計算出經濟評價指標的一系列總體值

D.建立經濟評價指標的數(shù)學模型

E.檢驗試驗次數(shù)是否滿足預定的精度要求【答案】ABD119、多洞隧道按兩洞之間的距離，可分為（）。

A.小凈距隧道

B.連拱隧道

C.超小斷面隧道

D.交通隧道

E.雙洞隧道【答案】AB120、對于二級以下公路的級配碎石人工拌合的說法正確的有（）。

A.用穩(wěn)定材料拌和設備時，應拌和三遍以上

B.用平地機拌和時，宜翻拌5～6遍，使石屑均勻分布于碎石料中

C.平地機拌和的作業(yè)長度，每段宜為300～-500m

D.用缺口圓盤把與多鏵犁相配合拌和級配碎石時，多鏵犁在前面翻拌，圓盤耙緊跟在后面拌和，共翻耙4～-6遍，應隨時檢查調整翻耙的深度

E.用穩(wěn)定材料拌和設備時，拌和深度應直到級配碎石層底【答案】BCD121、隧道圍巖基本分級所考慮的因素有（）。

A.巖石堅硬程度

B.巖石完整程度

C.基本質量指標（BQ）

D.地下水出水狀況

E.初始地應力狀態(tài)【答案】ABC122、強夯施工前應選擇有代表性并不小于500m2的路段進行試夯，確定（）。

A.最佳夯擊能

B.間歇時間

C.夯間距

D.夯擊次數(shù)

E.夯點設置【答案】ABC123、施工機械臺班單價中的不變費用包括（）。

A.折舊費

B.安拆輔助費

C.檢修費

D.維護費

E.動力燃料費【答案】ABCD124、項目建設涉及的環(huán)保工程，主要包括（）。

A.聲屏障

B.護坡工程

C.廢水處理工程

D.綠化工程

E.減排工程【答案】ABCD125、下列表述中哪些屬于人民法院應當裁定終結執(zhí)行的情形？()

A.案外人對執(zhí)行標的物提出確有理由的異議

B.被執(zhí)行人被執(zhí)行死刑，且無財產可供執(zhí)行的

C.由于地震，繳納罰金確有困難，經法院裁定免除罰金的

D.執(zhí)行標的物系人民法院或者仲裁機構正在審理的案件爭議標的物，需等待該案件審理完畢確定權屬的【答案】BC126、關于交工驗收階段安全監(jiān)理中路面修復作業(yè)的說法，錯誤的有（）。

A.作業(yè)人員必須穿著有反光標志的紅色工作裝

B.按作業(yè)控制區(qū)交通控制標準設置相關的渠化裝置和標志

C.在高速公路和一級公路上修復作業(yè)必須用車輛接送

D.在山體滑坡、塌方、泥石流等路段作業(yè)必須有專人觀察險情

E.坑槽必須當天完成，若不能完成必須布置作業(yè)控制區(qū)【答案】AB127、路基應滿足的基本要求包括（）。

A.足夠的整體穩(wěn)定性

B.足夠的強度

C.足夠的水穩(wěn)性

D.足夠的硬度

E.足夠的剛度【答案】ABC128、公路面層水泥混凝土的配合比設計，應滿足其（）要求，并兼顧經濟性。

A.抗壓強度

B.彎拉強度

C.工作性

D.耐久性

E.耐腐蝕性【答案】BCD129、對混凝土的配合比重新進行配合比設計的情況包括（）。

A.對混凝土性能指標有特殊要求時

B.觀密度實測值與計算值之差的絕對值不超過計算值的2%時

C.水泥、外加劑或礦物摻合料品種、質量有顯著變化時

D.該配合比的混凝土生產間斷半年以上時

E.該配合比的混凝土生產間斷三個月以上時【答案】ACD130、下列屬于土的試驗項目的是（）。

A.天然含水率試驗

B.液塑限試驗

C.擊實試驗

D.抗壓強度試驗

E.相對密度試驗【答案】ABC131、對于橋梁工程原材料中的鋼筋的說法，錯誤的有（）。

A.鋼筋的級別、種類和直徑應按設計規(guī)定采用，當需要代換時，應得到監(jiān)理工程師的書面認可

B.預應力鋼絲分批檢驗時每批質量應不大于60t

C.鋼絞線分批檢驗時每批質量應不大于60t

D.螺紋鋼筋分批檢驗時每批質量應不大于80t

E.在工程施工過程中，應采取適當?shù)拇胧?，防止鋼筋產生銹蝕【答案】AD132、符合高路堤與陡坡路堤施工質量要求的有（）。

A.高路堤路段應優(yōu)先安排施工，宜預留2個雨季或6個月以上的沉降期

B.高路堤宜采用強度髙.水穩(wěn)性好的材料

C.高路堤施工中應按設計要求預留高度與寬度，并進行動態(tài)監(jiān)控

D.高路堤填筑過程中應進行沉降和穩(wěn)定性觀測

E.高路堤宜每填筑3m沖擊補壓一次，或每填筑4～6m強夯補壓一次【答案】BCD133、以下適用《民事訴訟法》移送管轄規(guī)定的做法，哪些是錯誤的？

A.甲市人民法院立案后發(fā)現(xiàn)對案件沒有管轄權，但是被告一方沒有提出管轄異議，出于訴訟效率考慮還是審理了此案

B.乙市人民法院接到甲市人民法院移送來的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權，遂將之另行移送到了丙市人民法院

C.丙市人民法院接到乙市人民法院移送的案件后發(fā)現(xiàn)還是沒有管轄權，只好提交本院審判委員會處理解決

D.丁市人民法院本來已經受理某案，結果由于行政區(qū)域變更，在審理之前失去了管轄權，于是又將之移送給剛剛獲得管轄權的戊市人民法院【答案】ABCD134、下列屬于基本施工方式的是（）。

A.平行流水作業(yè)法

B.平行順序作業(yè)法

C.流水作業(yè)法

D.平行作業(yè)法

E.依次作業(yè)法【答案】CD135、法院在對甲與乙的離婚訴訟進行審理后，認為雙方的感情確已破裂而判決離婚，并就財產分割問題一并做出處理，判決生效后甲認為法院判決不公正，她可以就下列哪些事項申請再審？()

A.判決涉及的財產分割問題

B.判決準許離婚

C.判決書中的筆誤

D.子女的撫養(yǎng)問題【答案】AD136、包含在建筑安裝工程費中的企業(yè)管理費包括（）。

A.基本費用

B.主副食運費補貼

C.職工探親路費

D.職工取暖補貼

E.生產準備費【答案】ABCD137、雨期施工，應符合的規(guī)定有（）。

A.在已經填筑的路堤路肩外，應設置臨時的縱向的擋水土埂

B.路堤填筑的每一層表面，應設置1%～4%的排水橫坡

C.雨期施工應綜合規(guī)劃，合理設置防排水系統(tǒng)，及時引出

D.雨期路重開挖施工，應分層開挖，每開挖一層均應設置縱橫向排水坡及臨時排水溝

E.路堤應縱向分層填筑，并及時碾壓【答案】ACD138、交工驗收階段監(jiān)理工程師主要工作內容包括（）。

A.協(xié)助建設單位落實工程建設項目“三同時”的規(guī)定

B.審查安全設施等是否按設計要求與主體工程同時建成交付使用

C.承擔交工驗收至竣工驗收階段質量缺陷和問題修復施工作業(yè)安全管理責任

D.檢查施工單位的施工臺賬

E.檢查施工單位的三類人員的證件【答案】ABC139、《通用硅酸鹽水泥》(GB175—2007)中規(guī)定，關于各齡期、各類型水泥強度說法正確的有（）。

A.強度等級42.5型號3d抗壓強度17MPa

B.強度等級42.5R型號3d抗壓強度17MPa

C.強度等級52.5型號3d抗壓強度23MPa

D.強度等級52.5R型號3d抗壓強度23MPa

E.強度等級52.5型號28d抗壓強度52.5MPa【答案】AC140、分項工程應按照（）等項目分別檢查。

A.基本要求

B.關鍵項目

C.外觀質量

D.原材料質量

E.質量保證資料【答案】AC141、價值工程對象選擇的方法有（）。

A.經驗分析法

B.ABC分析法

C.強制評分法

D.百分比分析法

E.頭腦風暴法【答案】ABCD142、基層施工準備階段的質量監(jiān)理包括施工機械設備。主要指攤鋪設備、壓實機械及其他機械設備的（）。

A.數(shù)量

B.型號

C.生產日期

D.生產能力

E.運輸條件【答案】ABD143、鋼筋混凝土梁橋的裂縫處理：當裂縫的寬度大于限值及裂縫分布超出正常范圍時，應做如下處理（）。

A.當裂縫寬度在限值范圍內時，可進行封閉處理，一般涂刷環(huán)氧樹脂膠

B.當裂縫寬度大于限值規(guī)定時，應采用壓力灌漿法灌注環(huán)氧樹脂膠或其他灌縫材料

C.當裂縫發(fā)展嚴重時，應加強觀測，查明原因，按照有關規(guī)定進行加固處理

D.當裂縫的寬度大于限值時，應用高強度等級混凝土、水泥砂漿或其他材料進行修補

E.當裂縫發(fā)展嚴重時，應重新修筑鋼筋混凝土梁橋【答案】ABC144、施工準備階段的環(huán)境保護監(jiān)理工作包括（）。

A.參加設計交底，熟悉環(huán)評報告和設計文件，了解工程建設項目的具體環(huán)保目標

B.審查施工單位的施工組織設計和開工報告，對環(huán)保實施方案提出審查意見

C.審查施工單位的臨時用地方案是再符合環(huán)保要求，臨時用地的恢復計劃是否可行

D.審查施工單位的環(huán)保管理體系是否責任明確、切實有效。

E.對工地進行巡視監(jiān)理【答案】ABCD145、《公路水運工程淘汰危及生產安全施工工藝、設備和材料目錄》中，屬于禁止的是（）。

A.卷揚機鋼筋調直

B.人工挖孔樁手搖井架出渣工藝

C.基樁人工挖孔工藝

D."直接鑿除法"樁處理工藝

E.竹（木）腳手架【答案】AB146、對于預案訓練和演習類型，可根據(jù)演習規(guī)模進行（）。

A.桌面演習

B.功能演習

C.基礎訓練

D.戰(zhàn)術訓練

E.全面演習【答案】AB147、關于橋梁支座安裝，說法正確的有（）。

A.支座安裝時，應分別在墊石和支座上標出縱橫向的中心十字線，就位后兩者的中心應對準

B.調整支座的頂面高程時，應采用鋼墊片，支墊處在安裝完成后留下的空隙應采用環(huán)氧樹脂砂漿填實

C.安裝雙向活動或單向活動支座時，應保證支座滑板的主要滑移方向符合設計要求

D.支座安裝完成，其順橋向的中心線應與梁順橋向的中心線水平投影垂直

E.在安裝活動支座頂板時宜考慮安裝溫度與設計要求不符時對位移的影響【答案】ABC148、下列屬于招標控制價的編制依據(jù)的有（）。

A.建設工程設計文件

B.招標文件中的工程量清單

C.企業(yè)定額

D.工程特點

E.常規(guī)施工方案【答案】ABD149、下列關于材料、設備預付款的說法中，正確的是（）。

A.在預計交工前6個月，將不再支付材料、設備預付款

B.材料、設備預付款按項目專用合同條款所列主要材料、設備單據(jù)費用百分比支付

C.支付材料、設備預付款不應被視為是對這些材料或設備的批準

D.已經支付預付款的材料、設備的所有權應屬于發(fā)包人

E.當材料、設備已用于或安裝在永久工程之中時,材料、設備預付款應從進度付款證書中扣回,扣回期不超過3個月【答案】BCD150、屬于人民檢察機關抗訴的法定情形的有：

A.對審理案件需要的主要證據(jù)，當事人因客觀原因不能自行收集，書面申請人民法院調查收集，人民法院未調查收集的

B.原判決、裁定認定事實的主要證據(jù)未經質證的

C.發(fā)現(xiàn)調解書損害國家利益、社會公共利益的

D.違反法律規(guī)定，剝奪當事人辯論權利的【答案】ABCD151、索賠成立的基本條件包括（）。

A.有明確的合同依據(jù)（或法律依據(jù)）

B.責任雙方達成共識

C.有具體的損害事實

D.索賠期限符合合同約定

E.索取的費用和（或）工期與損害事實相符【答案】ACD152、下列選項中，屬于蒙特卡洛法的實施步驟的有（）。

A.分析哪些原始參數(shù)應屬于隨機變量

B.求出經濟評價指標的概率分布

C.根據(jù)模擬實驗結果，計算出經濟評價指標的一系列總體值

D.建立經濟評價指標的數(shù)學模型

E.檢驗試驗次數(shù)是否滿足預定的精度要求【答案】ABD153、涵洞工程進出水口的質量要求包括（）。

A.砂礫墊層應為壓實的連續(xù)材料層

B.采用混凝土或圬工修筑

C.帽石及一字墻應表面平整、輪廓清晰、線條平直

D.進出水口與上下游溝槽連接順適，流水暢通

E.原材料及砂漿應符合設計及規(guī)范要求【答案】BCD154、造成隧道通風與照明不良的原因有（）。

A.運營管理不當

B.器材質量存在問題

C.設計欠妥

D.人為破壞

E.自然磨損【答案】ABC155、構成路基的幾何要素，主要包括（）。

A.路基寬度

B.路基高度

C.路基長度

D.路基深度

E.路基邊坡坡度【答案】AB156、對（），水泥穩(wěn)定材料從裝車到運輸?shù)浆F(xiàn)場，時間不宜超過1h，超過2h應作為廢料處理。

A.高速公路

B.一級公路

C.二級公路

D.三級公路

E.四級公路【答案】AB157、關于填隙碎石施工的說法，正確的有（）。

A.填隙碎石施工應采用膠輪壓路機

B.填隙碎石基層未灑透層瀝青或未鋪封層時，不得開放交通

C.填隙碎石層上為薄瀝青面層時，碾壓后，填隙碎石表面的集料間空隙應填滿，集料不得外露

D.填隙料的用量宜為集料質量的30％～40％

E.應由近到遠將集料按計算的距離卸置于下承層上，并嚴格控制卸料距離【答案】BD158、在開工預付款支付、扣回月報表中，監(jiān)理審核的重點包括（）。

A.開工預付款的預付額度

B.開始扣回的時間

C.分期扣回的金額

D.每月扣回的比例

E.累計扣回的金額（預付款扣回的歸零）【答案】AB159、下列屬于工程可行性研究報告的主要內容的是（）。

A.投資估算及資金籌措

B.建設條件、技術標準及建設方案

C.經濟社會和交通運輸發(fā)展現(xiàn)狀及規(guī)劃

D.風險分析

E.環(huán)境影響分析【答案】ABCD160、關于后張法孔道壓漿的說法正確的有（）。

A.應對壓漿設備進行清洗，清洗后的設備內不應有殘渣和積水

B.壓漿時，對曲線孔道和豎向孔道應從最低點的壓漿孔壓入

C.同一管道的壓漿應連續(xù)進行，一次完成

D.漿液自拌制完成至壓入孔道的延續(xù)時間不宜超過60min

E.壓漿時，每一工作班應制作留取不少于3組試樣，標準養(yǎng)護28d【答案】ABC161、對于隧道襯砌噴射混凝土施工要點，下列說法錯誤的有（）。

A.檢查噴射拌料是否均勻，人工干拌料不少于五遍，摻有鋼纖維的拌料不得有團塊存在

B.拌料應及時噴射，放置時間不應超過60min

C.噴射回彈料不得再次使用

D.檢查噴層厚度，最簡單易行的方法是標樁法，采用輪廓儀測定更可靠

E.檢查涌水點處理措施，因為涌水會沖洗噴射混凝土，成為剝落、削弱附著力的原因【答案】AB162、被告朱某在庭審過程中發(fā)現(xiàn)書記員與原告代理律師顯得很熟悉，事后查明二人乃大學同寢室的同學。第二次開庭時，朱某申請該書記員回避，對此法院則應當如何處理？()

A.本案應中止審理

B.本案可延期審理

C.朱某之申請已逾法定期限，庭審照常進行

D.審判長有權決定該書記員是否回避【答案】BD163、對于瀝青路面施工階段質量控制，熱拌瀝青混合料面層黏層施工質量控制要點，以下說法正確的有（）。

A.高速公路路面工程中在中面層與下面層之間，應澆灑黏層

B.黏層的瀝青材料采用重交通瀝青

C.黏層瀝青的規(guī)格和質量應符合規(guī)范的要求

D.重交通瀝青和改性瀝青分別滿足相應的技術規(guī)范要求

E.黏層瀝青可采用人工撒布，撒布量應符合規(guī)范要求【答案】ACD164、分項工程計量匯總表的主要內容包括（）。

A.工程名稱

B.清單編號

C.項目特征

D.申請計量數(shù)量

E.核定計量數(shù)量【答案】ABD165、根據(jù)我國民事訴訟法及司法解釋的規(guī)定，下列哪些法律文書可以作為人民法院強制執(zhí)行的根據(jù)？()

A.人民法院制作的行政判決書

B.公證機關依法賦予執(zhí)行效力的債權文書

C.張某親筆書寫的借李某8萬元的借條，并且已到期

D.中級人民法院依法作出的承認外國法院判決效力的裁定書【答案】ABD166、依據(jù)公路水運工程淘汰危及生產安全施工工藝、設備和材料目錄，下列情形中不得使用基樁人工挖孔工藝的有（）。

A.地下水豐富

B.孔內空氣稀薄

C.軟弱土層

D.機械成孔設備可以達到

E.機械成孔設備不能達到【答案】ACD167、水土保持方案分為（）。

A.水土保持方案報告書

B.水土保持方案報告表

C.環(huán)境影響報告書

D.水土保持補償措施

E.防洪影響報告書【答案】AB168、混凝土結構實體強度檢測方法包括（）。

A.彎沉法

B.回彈儀法

C.超聲回彈綜合法

D.取芯法

E.沖擊法【答案】BCD169、包含在建筑安裝工程費中的企業(yè)管理費包括（）。

A.基本費用

B.主副食運費補貼

C.職工探親路費

D.職工取暖補貼

E.生產準備費【答案】ABCD170、竣工驗收委員會由（）單位代表組成。

A.建設單位

B.交通運輸主管部門

C.公路管理機構

D.造價管理機構

E.質量監(jiān)督機構【答案】BCD171、危險源的辨識應堅持的原則有（）。

A.橫向到邊

B.縱向到底

C.內部核查

D.外部監(jiān)測

E.不留死角【答案】AB172、監(jiān)控主要外場設備基礎安裝要求，說法正確的有（）。

A.基礎采用明挖法施工

B.基礎一般采用C25號混凝土現(xiàn)場澆筑

C.基礎內部配鋼筋，頂面一般應預埋鋼地腳螺栓

D.基礎的接地電阻必須≤10Ω

E.防雷接地電阻必須≤4Ω【答案】ABC173、在開工預付款支付、扣回月報表中，監(jiān)理審核的重點包括（）。

A.開工預付款的預付額度

B.開始扣回的時間

C.分期扣回的金額

D.每月扣回的比例

E.累計扣回的金額（預付款扣回的歸零）【答案】AB174、施工組織設計的內容包括（）。

A.編制依據(jù)

B.施工總體部署

C.施工進度計劃

D.施工平面布置

E.資金計劃【答案】ABCD175、從路面結構的力學特性和設計方法的相似性出發(fā)，將路面劃分為（）。

A.柔性路面

B.剛性路面

C.半剛性路面

D.高強度路面

E.低強度路面【答案】ABC176、瀝青混合料按密實類型分為（）。

A.密級配瀝青混凝土混合料

B.開級配瀝青混合料

C.半開級配瀝青混合料

D.間斷級配瀝青混合料

E.連續(xù)集配瀝青混合料【答案】ABCD177、建筑安裝工程費包括（）。

A.工程保險費

B.設備購置費

C.基本預備費

D.專項費用

E.企業(yè)管理費【答案】BD178、下列關于資金時間價值的論述，正確的有（）。

A.資金時間價值常采用連續(xù)復利計算方法計算

B.資金作為生產要素，在任何情況下都能產生時間價值

C.一般而言，資金時間價值應按間斷復利計算方法計算

D.資金投入生產經營才能增值，因此其時間價值是在生產經營中產生的

E.資金時間價值是資金隨著時間推移而產生的一種增值，因而它是由時間創(chuàng)造的【答案】CD179、混凝土強度標準差應符合的規(guī)定有（）。

A.混凝土強度等于C20級，計算配制強度用的標準差應取不小于3.0MPa

B.計算時，強度試件組數(shù)不應少于25組

C.混凝土強度等于C30級，計算配制強度用的標準差應取不小于3.0MPa

D.混凝土強度等于C20級，計算配制強度用的標準差應取不小于2.5MPa

E.混凝土強度等于C25級，計算配制強度用的標準差應取不小于2.5MPa【答案】BCD180、人民法院審理民事案件依法實行兩審終審制，但適用民事訴訟有關程序審理的一些案件則依法實行一審終審，這些案件包括哪幾類？()

A.認定財產無主案件

B.選民資格案件

C.知識產權案件

D.離婚案件【答案】AB181、下列選項中，屬于每日進度檢查記錄內容的是（）。

A.監(jiān)理人員對施工現(xiàn)場巡視檢查的情況

B.實際參加施工的人力、機械數(shù)量及生產效率

C.施工停滯的人力、機械數(shù)量及其原因

D.承包人的主要技術及管理人員到達現(xiàn)場的情況

E.當日發(fā)生的影響工程進度的特殊事件及原因【答案】BCD182、土質路堤、土石路堤施工實測項目中的關鍵項目為（）。

A.壓實度

B.彎沉

C.縱斷高程

D.中線偏位

E.平整度【答案】AB183、構成路基的幾何要素，主要包括（）。

A.路基寬度

B.路基高度

C.路基長度

D.路基深度

E.路基邊坡坡度【答案】AB184、關于橋梁預制裝配式施工說法正確的有（）。

A.腹板底部為擴大斷面的T形梁或I形梁。應先澆筑其擴大部分并振實，再澆筑其上部腹板

B.U形梁式拱肋，宜一次澆筑完成。首先澆筑底板至底板承托的頂面，待上述混凝土沉實后，再澆筑腹板

C.連續(xù)箱梁梁段的澆筑，應先澆底板，振搗密實后，再行澆筑腹板

D.裝卸、運輸及儲存預制構件時，其位置應正立，頂面朝上

E.預制構件的起吊、運輸裝卸和安裝過程中的內部應力應保證始終大于設計應力【答案】ABCD185、瀝青混合料按其結構組成通?？梢苑殖桑ǎ?/p>

A.懸浮密實結構

B.骨架空隙結構