




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、第PAGE16頁共NUMPAGES16頁2022年承攬加工合同范文承攬方(甲方):_定作方(乙方):_甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱:_型號:_規(guī)格:_質(zhì)量要求:_計量單位:_數(shù)量:_加工費:_單位總價:_第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
2、材料名稱:_型號:_規(guī)格:_質(zhì)量要求:_計量單位:_數(shù)量:_單價:_總價:_圖紙、技:_術(shù)資料及:_交付時間:_第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱:_交付時間:_交付地點:_交付數(shù)量:_包裝要求:_檢驗方法:_運輸方法:_運費承擔:第六條 加工費結(jié)算辦法與時間_。第七條 乙方應(yīng)于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方應(yīng)于_年_月_日前向甲方交付預(yù)付款_元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。第八條 甲方的違約責任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定
3、作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_償付違約金。5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_%的違約金。6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方
4、應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。第九條 乙方的違約責任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。第十條 聲明及保證(一)甲方:1.甲方為一家
5、依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方:1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對
6、乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條 保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_年。一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條 不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造
7、成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第十三條 通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。2.各方通訊地址如下:_。3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_日內(nèi),以書面形式通
8、知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。第十四條 爭議的處理1.本合同受_國法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_種方式解決:(1)提交_仲裁委員會仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條 解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條 補充與附件本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。第十七條
9、合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_年,自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份,雙方各執(zhí)_份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。承攬方(蓋章):_ 定作方(蓋章):_法定代表人(簽字):_ 法定代表人(簽字):_地址:_ 地址:_年_月_日 _年_月_日簽訂地點:_ 簽訂地點:_2022年承攬加工合同范文(二)訂立合同雙方:承攬方:木具廠以下簡稱甲方定作方:百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.第一條 加工成品第二條 加工成品質(zhì)量要求:一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.二,用材尺
10、寸:按圖紙所標尺寸做.三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).第三條 原材料由甲方提供.第四條 圖紙由乙方于一九八五年_月_日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,
11、由乙方賠償.第五條 工程價款:按核定價格單計算款_元.第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.第七條 交貨的時間和地點:一九八五年_月_日至六月_日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按_元計算,共計_元,全部費用由乙方負擔.
12、第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按_元計算,共計_元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元(大寫元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還.第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.第十二條 甲方的違約責任一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合
13、合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償.二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_%的違約金.六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收.第十三條 乙方的違約責任一,乙方如中途變更定作物的數(shù)
14、量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_%的違約金.三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積
15、極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.本合同于_年_月_日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.本合同一式_份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.甲方:(蓋章)代表人:地址:電話:開戶銀行:帳號:乙方:代表人:地址:電話:開戶銀行:帳號:_年_月_日2022年承攬加工合同范文(三)定作方:(以下
16、簡稱:甲方)承攬方:(以上簡稱:乙方)依照中華人民共和國合同法,本著長期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達成本加工承攬合同條款如下:第一部分合法交易資格確認一、甲乙雙方應(yīng)在本合同有效期內(nèi)始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力,并根據(jù)本合同相關(guān)條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):1、營業(yè)執(zhí)照。2、國稅、地稅登記證。3、法定代表人身份證或委托代理人身份證。4、授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。5、加工產(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件
17、的復(fù)印件(加蓋公章):1、營業(yè)執(zhí)照。2、國稅、地稅登記證。3、法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。第二部分合同內(nèi)容第一條:合同條款術(shù)語定義1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專用的化工原料等。第二條:合同附件與合同出現(xiàn)不一致時處理準則本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由
18、雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時,則以合同附件為準。第三條:加工產(chǎn)品在合同期內(nèi),甲方委托乙方加工產(chǎn)品數(shù)量如下:訂單中另行確認;第四條:原材料的提供及損耗1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,以報價單形式達成,并按此價格結(jié)算。2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在報價單中所規(guī)定的指標范圍內(nèi),超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán),乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供1、甲方自帶的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,必須先經(jīng)過乙方進行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審,并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2、乙方依照甲方的要求進行生產(chǎn)期間,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當在_個工作日內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。第六條:質(zhì)量要求及驗收標準1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術(shù)規(guī)范的要求,提供合格的產(chǎn)品,嚴格委托加工產(chǎn)品的詳細名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交期等內(nèi)容均
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 品開發(fā)合同協(xié)議
- 售樓處保潔合同補充協(xié)議
- 快遞員勞動合同協(xié)議版
- 民辦單位報名協(xié)議書模板
- 商業(yè)廣場租賃合同協(xié)議
- 快遞車間出租合同協(xié)議
- 毛坯住房買賣協(xié)議書范本
- 商店轉(zhuǎn)讓協(xié)議合同模板
- 商業(yè)贊助合同協(xié)議
- 2025合同調(diào)整協(xié)議英文版
- 《山東省蒙陰縣蜜桃產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、問題及對策研究》
- 2023-2024年外賣騎手行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究報告
- 施工現(xiàn)場防火安全管理制度
- 住院精神疾病患者自殺風險護理2023版團標
- 國家安全教育知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋臨沂職業(yè)學院
- 極端事件下的電力系統(tǒng)風險評估
- 【MOOC】跨文化交際入門-華中師范大學 中國大學慕課MOOC答案
- 人工智能導論(天津大學)知到智慧樹章節(jié)答案
- 合同代簽聲明范本
- 2024年江蘇省蘇州市《保安員證》考試題庫含答案(完整)
- 2024年注冊安全工程師考試金屬非金屬礦山(中級)安全生產(chǎn)專業(yè)實務(wù)試卷及解答參考
評論
0/150
提交評論