辦公玻璃隔斷安裝合同

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上辦公玻璃隔斷安裝合同購貨方： （以下簡稱甲方）供貨方： （以下簡稱乙方）甲乙雙方在公平、公正、互惠互利的基礎上，經過充分協(xié)商，就甲方委托乙方在 安裝玻璃隔斷事宜達成一致。為保障雙方權利和利益得到落實，訂立本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。一、價格說明名稱規(guī)格型號數(shù)量單價/元合計/元備注玻璃隔斷雙層清玻（不帶百葉）20玻璃隔斷雙層磨砂玻璃90鎖五金件6過線柱7總計：*元不含稅價格：*元，最后按實際面積計算二、材質說明：型材84款雙層5mm鋼化玻璃，型材顏色氧化色，雙筋龍骨；門10毫米鋼化無框玻璃門；門鎖為不銹鋼玻璃門專用鎖；合頁等配件為玻璃門專用。 三、施工工期自簽訂本合同收到

2、定金，具備施工條件，進入工地，10天內完成。4、 安裝要求符合裝修規(guī)范要求，工藝精細、牢固、美觀、安全。5、 付款方式 甲乙雙方簽訂合同后，甲方付貳仟元為預付款給乙方，框架安裝完成后，甲方再付乙方工程總價的50%即14900元為進度款。項目安裝完畢后，經甲方驗收合格后付清全款。6、 雙方責任1、 甲方在設計確定模塊隔斷安裝位置時，應會同有關設計部門或結構工程人員確認安裝位置，位置確認后，甲方若提出變更，變更引起的責任損失由甲方全部承擔。2、 由于甲方原因造成乙方順延工期或停工，給乙方造成的經濟損失，由甲方承擔責任。3、 施工過程中已經安裝的部分，甲方若提出變更，應參照乙方變更明細支付表，按照鋁

3、材180元/、玻璃30元/，拆除費50元/的價格支付給乙方費用。4、 乙方延誤工期，每延誤1天，按照總工程款0.2%向甲方賠償，最高不能超過總工程款的20%。 七、質保期在驗收合格確認書簽訂日起，質保期限為叁年，在質保期內，使用放在正確操作、定期維護、保養(yǎng)的前提下，屬產品自身質量問題，乙方免費提供更換零件配件服務，但使用操作不當或認為損壞，不在免費保用范圍內。 八、其他1、 在合同履行中發(fā)生涉及經濟責任問題，甲乙雙方應本著真誠和相互諒解的態(tài)度，以解決實際問題為原則，自問題提出日起，雙方進行友好協(xié)商，在明確責任日起十日內，根據(jù)責任屬性由責任承擔方按協(xié)商內容履行承擔責任，但雙方不能應為要承擔責任而單方自行扣貨物或貨款來充抵，否則按違約處理。2、 本合同在執(zhí)行期內，甲乙雙方不得隨意變更或解除。如有未盡事宜，經雙方共同協(xié)商，簽訂補充協(xié)議或補充合同，補充協(xié)議或補充合同與本合同具有同等效力。3、 履行合同過程中，若甲乙雙方發(fā)生爭議，應本著實事求是的原則共同協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向原告所在地人民法院提起訴訟。4、 此合同屬于保密合同，任何一方不得將合同泄露給第三方，否則按違約處理