小工程施工合同書小工程施工合同書樣本

1、小工程施工合同書 小工程施工合同書樣本近年來，我國小工程施工越來越多，你知道小工程施工合同書是怎樣的嗎？以下是學習啦小編為大家整理的小工程施工合同書范文，歡迎參考閱讀。小工程施工合同書范文1發(fā)包方（以下簡稱甲方）：承包方（以下簡稱乙方）：根據中華人民共和國經濟合同法，中華人民共和國建筑法，建筑工程質量 管理條例及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、 規(guī)程、條例、規(guī)定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié) 作，確保施工項目順利完成的原則，經過協(xié)商簽訂本合同。1、工程概況（一） 工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx（二） 工程地點：x

2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、工程承包范圍安全維護及整改3、合同工期 30 天4、工程造價工程造價為： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整5、質量標準5.1 質量標準：達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。5.2 使用標準、規(guī)范 （ 包括但不限于以下內容 ）：5.2.1 本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術 （驗收）規(guī)程和規(guī) 范。5.2.2 本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。6、承包方式按本合同第 2 條“承包范圍 ”所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。7、工程計價7.1 本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳

3、文件湘建價 2009406 號建 設工程工程量清單計價規(guī)范 （GB50500-2008）, 湖南省建設工程造價管理辦法 （ 省人 民政府令第 192 號）, 湖南省建設工程計價辦法 ,2005湖南省修繕定額、 2006 湖 南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準、 2006湖南省安裝工程消耗標準及工程消耗標 準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。7.2 人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價 2012237 號文件綜合工資單價計取 ,材料價格按照施工同期長沙建設造價預算價， 信息價及市場價格執(zhí)行。7.3 具體工程量以甲方簽證單為準。8、工期有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。8.1

4、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛 行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程 所在地量小時降雨 200mm 或 200mm 以上 （以長沙市氣象局報告為準 ），一次停水、停電 8 小時以上。8.2 因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。8.3 因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。8.4 因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。9、工程款的支付9.1 工程完工后，甲方在 10 內向乙方支付工程預算價的 80% 。9.2 在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總

5、價的 97% ，工程保修金留結算總價的 3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題 15 天內全額返還，保修金不計利息。10、違約責任10.1 違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關 法規(guī)執(zhí)行。10.2 因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失 的，還應承擔賠償責任。11、安全生產和文明施工 認真執(zhí)行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關管理要求， 并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。12、爭議的解決 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當地建設行政主管部 門調解，

6、調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷 施工。13、其他 乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出 現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式 肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。甲方（公章）：法定代表人 （簽字 ）：年_ _月_ _日_ 小工程施工合同書范文 2 建設單位（以下簡稱甲方 ）： 施工單位（以下簡稱乙方 ）：乙方（公章）：法定代表人 （簽字 ） ：年月_ _日_婺源縣香田小區(qū)新增施工便橋工程，根據中華人民共和國經濟合同法，結合本工 程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任

7、，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的 原則，經過協(xié)商簽訂本合同。第一條 工程項目（一）工程地點：香田小區(qū)（二）工程內容：貝雷架鋼便橋（三）承包方式：包工包料第二條 工程造價為人民幣： 19.91 萬元整第三條 合同工期1. 雙方商定總工期 30 天。開工日期： 2013 年06 月 20 日，竣工日期： 2013 年 07 月 20 日2. 如遇下列情況 ,經甲方代表簽證后 ,工期可以順延。 因遇人力不可抗拒的自然災害 （ 臺風、火災、地震 ） 等造成的停工。 因設計圖紙修改，增加了工程量，而受影響時。 因停水、停電等情況達六小時以上時。 甲方因財力不足或不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度

8、款，而受影響時 甲方不能按合同規(guī)定在開工前五天，交出施工場地和接通施工水源、電源時第四條 工程質量標準和保修期（一）工程質量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收（二）工程保修按建設有關規(guī)定執(zhí)行，保修自竣工驗收簽字之日起計算，（三）屬乙方施工范圍的工程項目，因施工質量問題造成損壞的，乙方應給予免費修補。 第五條材料設備供應（一） 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型號采購。（二） 材料設備附有出廠合格證明，材料設備有異議進行檢驗。 第六條付款方式完工后一個月內一次性付清。第七條責任范圍（一）甲方責任：1、負責解決施工及生活用水、用電、道路暢通 ;2、及時組織工程竣工驗收工作 ;3、按本合同規(guī)定的期限辦

9、理竣工驗收并支付乙方工程款。（二）乙方責任：1、按施工安全規(guī)范保證施工質量，精心施工、按時完工、交付使用，凡施工期發(fā)生 的施工質量、安全事故由乙方負責。 承包人應加強對現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育，施工人員不得在施工現(xiàn)場違法 亂紀，一旦發(fā)生問題，后果自負。 乙方現(xiàn)場施工人員應無條件服從遵守施工場內各項管理規(guī)定，無條件服從場地內 保安的管理，妥善處理好相鄰單位的關系，否則一切后果自負。 乙方施工期間損壞原有建筑物、消防設施應負責一切后果。2、負責做好材料、設備的采購，保管工作：3、負責及時清理建筑垃圾，工程施工結束后，負責清理完畢場內建筑垃圾第八條 其它事項（一）合同簽訂后，甲方要求增加或變更工

10、程項目，必須遵守下列原則：1、經雙方充分協(xié)商，發(fā)出 “設計變更通知單 ”2、待乙方提交設計圖紙、報價或項目調整后，甲方須分別簽字蓋章認可3、增加或變更內容所需材料必須落實 ;（二 ）乙方施工凡因乙方人員施工不當造成的損失乙方自負 ;（三）甲方不具備施工條件造成停工或損失的由甲方承擔責任，并賠償乙方停工的誤工 損失;（四）合同未盡事項，經雙方研究另立補充件，與本合同同具法律效力。合同執(zhí)行中若 發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商無效，可提交有關仲裁機構裁決。（五 ）合同經雙方簽字蓋章生效 ,至工程竣工驗收和結清工程款后失效。第九條 本合同一式 叁份，均具有同等效力。甲方（公章）：法定代表人 （簽字

11、 ）：年_ _月_ _日_ 小工程施工合同書范文 3 發(fā)包方： （以下簡稱甲方 ） 承包方： （以下簡稱乙方 ）乙方（公章）：法定代表人 （簽字 ） ：年月_ _日_依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其相關的法律、法規(guī)， 遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協(xié)商一致，訂立本 合同。一、工程名稱：二、技術標準：按照現(xiàn)行國家施工驗收規(guī)范執(zhí)行三、工程內容：等內容。四、承包形式：包工包料雙包工程。五、甲方職責：(1) 負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題 ;(2) 協(xié)助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關系 ;(3) 解決好工程所需的水電問題 (水電費由乙方承擔 )

12、。六、乙方職責：(1) 聽從甲方管理人員的指揮，接受監(jiān)理工程師的現(xiàn)場監(jiān)督檢查 ;(2) 嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執(zhí)行施工(3) 嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，保質保量完成任務 ;(4) 確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，并承擔由此 而產生的全部經濟損失 ;(5) 在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現(xiàn)場實收工程量，依據四川省建設工程 工程量清單計價定額 2009 定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。八、付款方式：分四年到位 (不計資金利息 ) 。其中 2010 年撥付工程款的 42.5%;2011 年 12 月 30 日前撥付 28.5%;2012 年 12 月 30 日前撥付 21.5%; 剩余的 7.5% 視甲方情況撥付，但最遲在 2013 年 12 月 30 日前付清全部工程款。如逾期未付清，則 按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié) 商或調