通用加工合同范本整理版

1、Word文檔僅供參考通用加工合同范本整理版承攬方甲方：地址：話：法定代表人：定作方乙方：地址：話：法定代表人：定作方托付承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1、用承攬方原料完成工作的承攬方必須依照合同規(guī)定選 用原材料,并同意定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符 合合同規(guī)定的原材料而阻礙定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、 減少價款或退貨。2、用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消 耗定額定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時刻、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料， 承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定

2、及時檢驗 ，不符合要求的 應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅 自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3、交提原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。 第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒?、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，覺察提供的圖 紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時刻內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時刻內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停 止工作,并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2、承攬方關(guān)于承攬的工作，假設(shè)定作方要求保密，應(yīng)當嚴格 遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價款或

3、酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的 由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以覺察質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合 同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生咨詢題，除定作方使用、保管不 當?shù)染壒识斐少|(zhì)量咨詢題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。3、當事人雙方對承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭 議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交貨的時刻和地點1、交提定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行

4、。任何一方 要求提早或延期交提定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié) 議執(zhí)行。2、交提定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；托付運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的 ，以承攬方通知 的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作 方以必要的途中時刻；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔(dān)第九條運輸方法及費用負擔(dān)第十條轉(zhuǎn)包1、乙方同意或不同意將定作物的要緊工作交由第三人 完成；2、乙方同意甲方將定作物的要緊工作交由第三人完成的：1乙方能夠交由第三人完成的工作包括：2乙方應(yīng)當就該第三人完成的工作

5、成果向甲方負責(zé)。3、乙方未經(jīng)甲方同意將要緊工作交由第三人的，甲方有權(quán)解 除合同。4、乙方能夠?qū)⑵涑袛埖妮o助工作交由第三人完成。乙方將 其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成 果向甲方負責(zé)。第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意 利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修 整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；通過修整或調(diào)換后，仍不符合合同 規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然 需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊，補交局部按逾期交付處理；少交、遲交局

6、部定 作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé) 返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重 新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低 于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、 滅 失的,由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物包括返修、更換、補交等，應(yīng)當向定作方償付違約金 元；合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價款總額計算，向定作方 償付違約金以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額 的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交

7、付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定 作物或不能完成工作局部價款總值的 %10%- 30%或酬金總額 的 %20%- 60% 的違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時， 應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位人, 除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位人外 ，并承擔(dān)因此多 付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。8由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物 及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的方法和期限對定作方提供的原材料進行 檢驗,或經(jīng)檢驗

8、覺察原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定 作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件 ，定作 方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重 作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償 承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行局部價款總值的 %10%-30%畐度的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的 20%-60%的幅度違約金。3、未按合同規(guī)定的時刻和要求向

9、承攬方提供原材料、技術(shù) 資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解 除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方 停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償 付違約金外，還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超 過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得 價款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得 少于酬勞、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償缺乏局部；如定作物不 能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民

10、銀行有關(guān)延期 付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金 總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及 運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位人，承擔(dān)因此而多支 出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材 料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在 定作方拖延同意或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任，并賠 償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不 成按項處理：1、向仲裁機關(guān)申請仲裁；2、向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效 本合同執(zhí)行期