關于追繳勞務費必殺技

1、關于追繳勞務費必殺技 關于追繳勞務費必殺技 工程施工勞務合同 發(fā)包人： 承包人： 根據(jù)中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務承包事項協(xié)商一致，訂立本合同。 第一條工程概況 工作內(nèi)容： 工程名稱： 工程范圍： 第二條作業(yè)人員： 第三條合同工期 開工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期為_天。 第四條合同價款 1、合同價款為：_元（人民幣），大寫：_元。 2、合同價款的確定原則_。 第五條合同價款的結(jié)算和支付 1、發(fā)包人應于每月_日對承包人完成的工程量給予核實結(jié)算并向承包人出具書面的結(jié)算單。 2、合同價款支付時間

2、：_。 第六條工期延誤 1、非因承包人的原因造成工期延誤的，承包人不承擔任何責任。 第七條材料機具供應 1、由承包人自備的工具須其自帶入現(xiàn)場，由發(fā)包人提供的機械設備、防護用具由發(fā)包人采購并供應到施工現(xiàn)場。 2、承包人應遵守和執(zhí)行發(fā)包人材料機具領用規(guī)定，對領用的材料、機具要與發(fā)包人共同清點，履行書面領、還手續(xù)，對借用的發(fā)包人的機具，要嚴格按操作規(guī)程使用，加強維修保養(yǎng)。 第八條發(fā)包人的權(quán)利及義務 1、負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場，負責工程施工的組織與協(xié)調(diào)及技術、質(zhì)量、安全、場容等方面的交底。 2、負責于_年_月_日提供施工圖紙_套，提供必要技術資料和辦理施工洽商。 3、負責

3、組織施工檢查、驗收，監(jiān)督承包人的工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事務。 4、負責解決施工中存在或發(fā)生的技術問題。 第九條承包人的權(quán)利和義務 1、在施工生產(chǎn)過程中，承包人必須保證人員相對穩(wěn)定，不能隨意變更備案人員，服從發(fā)包人的統(tǒng)籌安排，統(tǒng)一調(diào)動。 2、當發(fā)包人因故不能保證連續(xù)生產(chǎn)時，承包人在不影響發(fā)包人生產(chǎn)任務的前提下，可將隊伍進行臨時調(diào)整。 第十條違約責任 1、發(fā)包人違約責任： （1）由于發(fā)包人原因造成停工、窩工時應按實際發(fā)生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據(jù)。發(fā)包人任務不足或因故不能繼續(xù)履行合同時，雙方協(xié)商后可提前終止合同。 （2

4、）由于發(fā)包人施工人員指揮錯誤造成的工程質(zhì)量問題，其經(jīng)濟損失及有關責任由發(fā)包人承擔。 （3）發(fā)包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出要求付款通知，發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包人同意后可延期支付發(fā)包人不按合同約定支付勞務費或決算價余款，雙方又未達成延期付款協(xié)議，承包人有權(quán)書面告知發(fā)包人理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費。 2、承包人違約責任： （1）因承包人原因造成發(fā)包人工期延誤或工程質(zhì)量嚴重不符合要求時，發(fā)包人可以終止合同，并要求承包人在_日內(nèi)退出施工現(xiàn)場，承包人應當退出施工現(xiàn)場，但發(fā)包人應在要求承包人

5、退出施工現(xiàn)場的時限內(nèi)，與承包人就結(jié)算事宜達成書面協(xié)議或由監(jiān)理公司、發(fā)包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。 （2）承包人未按發(fā)包人選定的施工隊伍進場，發(fā)包人有權(quán)要求承包人進行更換、調(diào)整，承包人無法調(diào)整時，發(fā)包人有權(quán)暫不安排施工任務（窩工損失承包人自負），并書面通知承包人，直至終止合同。 （3）因承包人責任造成質(zhì)量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。 第十一條合同爭議的解決 在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方首先進行協(xié)商，協(xié)商不成可向有關部門申請調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或和解、調(diào)解不成的，向被告住所地人民法院起訴。 第十二條合同的生效與終止 1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。 2、本合同在完成分包工作內(nèi)容、結(jié)清工程決算尾款后，即宣告終止。 第十三條本合同正本一式_份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)_份，備案留存一份，副本_份。 發(fā)包人： _年_月_日 承包人： _年_月_日 使用說明：發(fā)包人處一定要項目經(jīng)理簽字并蓋項目部章（如果項目部無法蓋章，只有項目經(jīng)理簽字，你需要尋找這個項目經(jīng)理就是這個項目部的這方面的證據(jù)）。 2、結(jié)算單 使用說明：這個結(jié)算單，你大概搞一個和這類似的就可以了，主要是要發(fā)包人核對后寫上“核對無誤，張某某6月7日”。這個是我給你示范的例子。你