2021年承攬加工合同范本三篇

1、2021年承攬加工合同范本三篇 1.2021年承攬加工合同范本 承攬方：身份證號：電話：定作方：_家具有限公司法定代理人：電話：_家具有限公司（定作方）托付承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）其次條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）第三條：資料、圖紙供應(yīng)方法1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)覺定作方公司供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當剛好通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改看法。2、承攬方對于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可

2、不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料、圖紙等。第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結(jié)賬（有特別約定的除外）；第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認方可生效。第七條：結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平常借支除外）。第八條：其他約定1、合同期間，承攬方必需嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。2、承

3、攬方要嚴格根據(jù)行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的平安管理規(guī)定操作，以杜絕一切平安事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方出現(xiàn)任何平安事故均由承攬方自行負責(zé)，與定作方公司無關(guān)。第九條：承攬方的違約責(zé)任1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標準交付產(chǎn)品的，擔當逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達標的要進行返工處理（返工費用由承攬方自行負責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權(quán)要求承攬方擔當補料責(zé)任；3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外）

4、，不得延期否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必需提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。第十條：定作方公司的責(zé)任1、供應(yīng)承攬方的訂單、工作場所，機器設(shè)備和材料、部份工具等；2、供應(yīng)承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際運用自行負責(zé)；3、合同期間免費供應(yīng)承攬方午餐和晚餐；第十一條：糾紛的處理合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時向人民法院起訴。本合同自_年_月_日起生效，合同履

5、行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；定作方（代表人）_簽訂地點：_年_月_日承攬方（代表人）：_簽訂地點：_年_月_日 2.2021年承攬加工合同范本 托付方：_（甲方）承攬方：_（乙方）1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格_數(shù)量_價格、交貨期：_項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_以上只_萬_萬_萬淬火綜條支_萬_萬_萬合計2、質(zhì)量標準：乙方依據(jù)甲方供應(yīng)圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及

6、運輸中甲方供應(yīng)的加工件允許損壞千分之_，但損壞件必需歸還甲方。3、原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。4、交貨方式：由乙方負責(zé)來回運輸，運費由乙方自負。5、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。6、結(jié)算方式：_。7、違約責(zé)任：甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之_交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。甲方：_法定代表人：（蓋章）_地址：_銀行帳號：_乙方：_法定代表人：（蓋章）_地址：_銀行帳號：_年月日 3.2021年承攬加工合同范本 定做方：（簡稱甲方）承攬方：_

7、鋼構(gòu)有限責(zé)任公司（簡稱乙方）依據(jù)中華人民共和國合同法規(guī)定，結(jié)合本工程實際狀況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。一、加工制作內(nèi)容：1、按甲方供應(yīng)之圖紙加工，甲方供應(yīng)圖紙項目全稱為_。2、制作內(nèi)容：_。1）主鋼構(gòu)：由定做方供應(yīng)鋼板材質(zhì)：_；系列_；噸位：_；單價約_；2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：_；噸位：_；單價約_；3）其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方供應(yīng)油漆，刷_面漆_道，_底漆_道。二、合同價款及結(jié)算方式：1、合同總價暫定為_，（大寫）_（以實際決算為準）。2、合同簽訂當日甲方付_，（大寫）_給乙方作為合同定金（最終一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。3、

8、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬）。最終一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。三、質(zhì)量要求：1、乙方必需根據(jù)國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范（鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范gb5025-20xx）仔細加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。2、乙方需向甲方供應(yīng)原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。3、要求第三方檢測單位為：1）檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)試驗超聲波探傷檢測鋼材力學(xué)性能復(fù)驗2）其他檢測項目：3）試驗檢測費用：合同價格甲方自理四、交貨地點和時間：1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。2、交貨時間：_年_月_日起先提貨。五、

9、包裝及運輸：1、乙方負責(zé)裝車，裝車時應(yīng)根據(jù)規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司運用足夠數(shù)量的墊木，盡量避開運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。2、甲方負責(zé)運輸，運輸標記應(yīng)當按要求實施（詳細要求由甲方在發(fā)運前另行交底）。3、運輸費用由甲方擔當，構(gòu)件到位后甲方負責(zé)卸車。六、雙方權(quán)利及義務(wù)：1、甲方向乙方供應(yīng)完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認可。由乙方根據(jù)甲方圖紙進行加工制作。2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問剛好賜予解答，并供應(yīng)修變更更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。3、甲方如現(xiàn)場發(fā)覺嚴峻質(zhì)量問題剛好通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場幫助解決。4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負責(zé)修復(fù)，并擔當返工費及干脆費用。七、違約責(zé)任：按合同法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。九、附則：1、本合同_式_份，雙方各執(zhí)_份。2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_年_月_日至_年_月_日。3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。甲方（蓋章）：托付代理人：聯(lián)系方式：開戶行：賬號：_年_月_日乙方（蓋章）：_鋼構(gòu)有限責(zé)任公司托付代理人：聯(lián)系方式